新版勘察合同范例

新版勘察合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程勘察事宜，经双方充分协商，达成如下协议：

一、勘察项目

1.1甲方委托乙方对以下工程项目进行勘察：

（1）项目名称：____________________

（2）项目地点：____________________

（3）项目规模：____________________

1.2乙方接受甲方委托，对上述工程项目进行勘察，并按照甲方要求提供勘察成果。

二、勘察期限

2.1乙方应在甲方提供的资料齐全、具备勘察条件的情况下，按照本合同约定的时间完成勘察工作。

2.2勘察期限自合同签订之日起计算，具体期限为：____年____月____日至____年____月____日。

三、勘察费用及支付方式

3.1本合同勘察费用总额为人民币____元整。

3.2勘察费用支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付勘察费用总额的____%作为预付款；

（2）勘察工作完成后，乙方提交勘察成果并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付勘察费用总额的____%；

（3）勘察工作过程中，如遇特殊情况需延长勘察期限，经双方协商一致，勘察费用按照实际工作量和延长期限进行调整。

四、勘察成果

4.1乙方在勘察过程中，应按照甲方要求，及时提供勘察过程中的有关资料，并对勘察成果进行整理、分析、评价。

4.2乙方应在合同约定的勘察期限届满前____个工作日内，向甲方提交勘察成果。

4.3勘察成果应包括但不限于以下内容：

（1）勘察报告；

（2）勘察图纸；

（3）勘察试验报告；

（4）其他相关资料。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容以及勘察过程中涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自合同签订之日起计算，至本合同终止后____年。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按时支付勘察费用，应向乙方支付违约金，违约金按未支付勘察费用的____%计算。

6.3乙方未按时提交勘察成果，应向甲方支付违约金，违约金按未提交勘察成果价值的____%计算。

6.4如因一方违约导致合同无法履行，守约方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

八、附件

1.甲方提供的勘察项目资料清单；

2.勘察成果清单；

3.乙方资质证书复印件；

4.其他与本合同有关的文件。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障工程项目的顺利进行，委托乙方（以下简称“乙方”）进行工程勘察，并引入第三方（以下简称“丙方”）作为项目监理，以保障项目质量和进度。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及丙方充分协商，达成如下协议：

一、勘察项目与监理内容

1.1甲方委托乙方对以下工程项目进行勘察：

（1）项目名称：____________________

（2）项目地点：____________________

（3）项目规模：____________________

1.2乙方接受甲方委托，对上述工程项目进行勘察，并按照甲方要求提供勘察成果。

1.3甲方委托丙方对上述工程项目进行监理，以确保工程质量和进度符合相关规范和标准。

二、勘察期限

2.1乙方应在甲方提供的资料齐全、具备勘察条件的情况下，按照本合同约定的时间完成勘察工作。

2.2勘察期限自合同签订之日起计算，具体期限为：____年____月____日至____年____月____日。

三、勘察费用及支付方式

3.1本合同勘察费用总额为人民币____元整。

3.2勘察费用支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付勘察费用总额的____%作为预付款；

（2）勘察工作完成后，乙方提交勘察成果并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付勘察费用总额的____%；

（3）勘察工作过程中，如遇特殊情况需延长勘察期限，经双方协商一致，勘察费用按照实际工作量和延长期限进行调整。

四、丙方监理职责

4.1丙方负责对工程项目的施工过程进行监理，确保施工质量、安全和进度符合合同约定及国家相关规范。

4.2丙方应定期向甲方提交监理报告，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的信息。

4.3丙方应按照甲方要求，对乙方勘察成果进行审核，确保勘察成果符合项目需求。

五、丙方权利与义务

5.1权利：

（1）对乙方勘察成果的审核权；

（2）对施工过程的监督权；

（3）对施工质量、安全和进度的否决权。

5.2义务：

（1）按照合同约定履行监理职责；

（2）对监理过程中发现的问题，应及时向甲方报告；

（3）确保监理工作的独立性、客观性和公正性。

六、乙方违约及限制条款

6.1乙方如未按时提交勘察成果，应向甲方支付违约金，违约金按未提交勘察成果价值的____%计算。

6.2乙方如提供的勘察成果不符合项目需求，应承担相应责任，并重新进行勘察。

6.3乙方在勘察过程中，如发现施工质量问题，应及时通知丙方，并采取相应措施。

七、丙方违约及限制条款

7.1丙方如未按时提交监理报告，应向甲方支付违约金，违约金按未提交报告价值的____%计算。

7.2丙方如未履行监理职责，导致工程出现质量问题，应承担相应责任。

7.3丙方在监理过程中，如发现乙方勘察成果存在问题，应及时通知甲方。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

十、总结

第三方介入的意义和目的：

1.保障项目质量，提高工程效益；

2.规范施工过程，确保工程安全；

3.加强项目监督，降低风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方权益，确保项目顺利进行；

2.提高甲方在项目中的话语权；

3.实现甲方对项目全过程的掌控。

本合同一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，具有同等法律效力。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为实施某项建设项目，特委托乙方（以下简称“乙方”）承担项目施工任务，并引入第三方（以下简称“丙方”）作为项目总包管理，以优化施工流程和提高项目管理效率。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及丙方充分协商，达成如下协议：

一、项目施工范围与总包管理

1.1甲方委托乙方对以下建设项目进行施工：

（1）项目名称：____________________

（2）项目地点：____________________

（3）项目规模：____________________

1.2乙方接受甲方委托，按照项目设计图纸和施工规范进行施工。

1.3甲方委托丙方对施工项目进行总包管理，负责协调各分包单位，确保项目整体进度和质量。

二、施工期限

2.1乙方应在甲方提供的资料齐全、具备施工条件的情况下，按照本合同约定的时间完成施工工作。

2.2施工期限自合同签订之日起计算，具体期限为：____年____月____日至____年____月____日。

三、施工费用及支付方式

3.1本合同施工费用总额为人民币____元整。

3.2施工费用支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付施工费用总额的____%作为预付款；

（2）工程形象进度达到合同约定的节点时，甲方支付相应工程量的____%；

（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付施工费用总额的____%。

四、丙方总包管理职责

4.1丙方负责对施工项目的整体管理，包括进度控制、质量控制、成本控制、安全管理和合同管理等。

4.2丙方应定期向甲方提交项目管理报告，包括但不限于项目进度、质量、成本、安全等方面的信息。

五、丙方权利与义务

5.1权利：

（1）对施工项目进行总包管理的决策权；

（2）对施工进度、质量和成本的调整权；

（3）对分包单位的监督权。

5.2义务：

（1）按照合同约定履行总包管理职责；

（2）确保项目整体进度和质量；

（3）协调各分包单位，解决施工过程中的问题。

六、乙方权益与义务

6.1权利：

（1）按照合同约定获得施工费用；

（2）对施工过程中的技术问题有最终决定权；

（3）对丙方总包管理的合理建议权。

6.2义务：

（1）按照设计图纸和施工规范进行施工；

（2）确保施工质量、安全和进度；

（3）配合丙方进行项目管理。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方未按时支付施工费用，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用的____%计算。

7.2甲方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应责任，并支付乙方合理费用。

7.3甲方如违反合同约定，导致乙方权益受损，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

十、总结

乙方为主导的目的和意义：

1.