二零二四年度太阳能光伏发电系统施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度太阳能光伏发电系统施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工图纸及资料3.3施工工艺要求3.4施工设备要求4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间节点4.3施工进度调整机制5.施工质量标准5.1质量验收标准5.2质量控制措施5.3质量责任划分6.材料供应与检验6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料检验流程7.施工安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环境保护要求8.付款方式及进度8.1付款方式8.2付款进度安排8.3付款条件及手续9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约金计算标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4合同变更文件13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3其他约定事项14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：太阳能科技有限公司乙方：建筑安装有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称二零二四年度太阳能光伏发电系统建设项目2.2项目地点省市区镇村2.3项目规模装机容量100MW2.4项目工期自合同生效之日起，共计12个月3.施工内容3.1施工范围包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、电气设备安装、接地系统安装等3.2施工图纸及资料甲方提供完整的施工图纸及工程资料，乙方需严格按照图纸及资料进行施工3.3施工工艺要求乙方需按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量4.施工进度计划4.1施工阶段划分项目分为前期准备、主体施工、安装调试、验收交付四个阶段4.2各阶段施工时间节点前期准备：2个月主体施工：6个月安装调试：2个月验收交付：2个月4.3施工进度调整机制如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致，可对施工进度进行调整5.施工质量标准5.1质量验收标准严格按照国家相关标准和规范进行验收5.2质量控制措施建立完善的质量管理体系，对施工过程进行全程监控5.3质量责任划分甲方负责提供合格的设备、材料，乙方负责施工质量6.材料供应与检验6.1材料供应责任甲方负责提供所需的设备、材料，乙方负责运输、保管和施工6.2材料质量要求所有材料均需符合国家标准和规范要求，并提供合格证明6.3材料检验流程乙方在施工前对材料进行检验，检验合格后方可使用8.付款方式及进度8.1付款方式本合同采用分阶段付款方式，具体如下：预付款：合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付预付款总额的30%；进度款：每个施工阶段完成后，乙方提交进度款申请，甲方在收到申请后5个工作日内支付当阶段已完成工程量对应款项的70%；验收款：项目验收合格后，乙方提交验收款申请，甲方在收到申请后5个工作日内支付剩余款项的20%；质保金：项目验收合格后，乙方需保留5%的质保金，质保期满后无质量问题，甲方在5个工作日内无息退还。8.2付款进度安排预付款：合同签订后5个工作日内支付；进度款：每个施工阶段完成后10个工作日内支付；验收款：项目验收合格后10个工作日内支付；质保金：项目验收合格后保留至质保期满。8.3付款条件及手续乙方提交付款申请时，需提供相应的工程量清单、验收报告、发票等文件，甲方审核无误后进行付款。9.违约责任9.1违约行为定义甲方违约：未按时支付款项、未按时提供施工图纸及资料、未按时验收等；乙方违约：未按时完成施工、施工质量不符合标准、未按时提供验收报告等。9.2违约责任承担甲方违约：应向乙方支付违约金，违约金按每日违约金额的千分之一计算；乙方违约：应承担由此造成的损失，并支付相应的违约金。9.3违约金计算标准甲方违约金：按未付款项的千分之一计算；乙方违约金：按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总金额的10%。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无10.3争议解决程序争议发生后，双方应尽力协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件项目完成且验收合格；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除条件任何一方严重违约；不可抗力事件导致合同无法履行。12.合同附件12.1设计文件包括但不限于总体设计、详细设计、施工图等。12.2施工图纸包括但不限于光伏组件安装图、逆变器安装图、支架安装图等。12.3技术规范包括但不限于国家相关标准和规范。12.4合同变更文件包括但不限于任何经双方认可的合同变更文件。13.其他约定事项13.1不可抗力条款本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.2保密条款双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.3其他约定事项双方可根据实际情况协商一致，对本合同进行补充和修改。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指介入合同履行过程中的中介机构、监理单位、评估机构、检测机构、保险公司等非合同当事人。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：监理：对施工过程进行监督管理，确保工程质量符合合同要求；评估：对项目进度、成本、质量等进行评估；检测：对材料和工程进行检测，确保符合相关标准；保险：提供工程保险服务，降低风险。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方有权根据实际情况选择第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：直接介入：第三方直接参与施工过程，对施工质量、进度、安全等进行监督；17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身原因导致的违约责任，其赔偿金额不得超过合同总金额的5%。17.2责任限额适用范围责任限额适用于第三方因自身过错导致的违约行为，包括但不限于：第三方提供的评估、检测、监理等报告存在错误；第三方在履行职责过程中发生的违约行为。18.第三方责任划分18.1第三方责任第三方应按照合作协议和本合同约定，履行相应的职责，承担相应的责任。18.2甲乙双方责任甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的责任，确保合同顺利履行。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的合作，由双方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的合作，由双方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任。19.3第三方与甲乙双方共同的责任第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方的共同责任，由甲乙双方共同承担责任。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，签订合同变更协议。20.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于：第三方介入的范围和方式；第三方责任限额；第三方与其他各方的责任划分。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决，仍按照本合同约定的争议解决方式执行。21.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构，仍按照本合同约定的争议解决机构执行。22.第三方介入后的合同解除22.1合同解除条件如因第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商一致解除合同。22.2合同解除程序合同解除程序按照本合同约定的合同解除程序执行。23.第三方介入后的合同终止23.1合同终止条件如因第三方介入导致合同无法履行，合同终止条件按照本合同约定的合同终止条件执行。23.2合同终止程序合同终止程序按照本合同约定的合同终止程序执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包含项目总体设计、详细设计、施工图等，必须符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是施工的依据，必须确保其准确性和完整性。2.施工图纸详细要求：包括光伏组件安装图、逆变器安装图、支架安装图等，图纸必须清晰、准确。说明：施工图纸是施工的直接指导文件，对施工质量至关重要。3.技术规范详细要求：包括国家相关标准和规范，如GB、JGJ等，必须严格遵守。说明：技术规范是保证施工质量的基本要求，必须确保施工过程符合规范。4.合同变更文件详细要求：任何经甲乙双方认可的合同变更都必须形成书面文件。说明：合同变更文件是合同执行过程中的重要文件，需确保其正式性和合法性。5.进度报告详细要求：包括施工进度、完成工程量、存在的问题等，需定期提交。说明：进度报告是甲乙双方了解项目进度的重要手段，对项目管理至关重要。6.质量检验报告详细要求：包括材料检验、工程检验结果，需在施工过程中定期提交。说明：质量检验报告是保证工程质量的重要依据，必须确保其真实性和有效性。7.验收报告详细要求：包括项目验收结果、存在问题及整改措施，需在项目完工后提交。说明：验收报告是项目完工的最终判断，对后续的质保金退还和后续合作有重要影响。8.付款申请及凭证详细要求：包括付款申请、发票、合同执行情况等，需在申请付款时提交。说明：付款申请及凭证是甲乙双方进行款项支付的重要依据，必须确保其真实性和合法性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付款项未按时提供施工图纸及资料未按时验收乙方违约：未按时完成施工施工质量不符合标准未按时提供验收报告2.责任认定标准：甲方违约责任认定：未按时支付款项：按每日违约金额的千分之一计算违约金。未按时提供施工图纸及资料：承担由此造成的工期延误和额外费用。未按时验收：承担由此造成的工期延误和额外费用。乙方违约责任认定：未按时完成施工：按每日违约金额的千分之一计算违约金。施工质量不符合标准：承担修复费用，并按实际损失的一定比例支付赔偿金。未按时提供验收报告：承担由此造成的工期延误和额外费用。3.违约责任示例：甲方未按时支付进度款，导致乙方工程停滞，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算为每日进度款金额的千分之一。乙方施工过程中发现质量问题，经检验不符合国家标准，乙方需承担修复费用，并按实际损失的一定比例支付赔偿金。全文完。二零二四年度太阳能光伏发电系统施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.施工范围3.1施工内容3.2施工期限3.3施工质量要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2每个阶段的起止时间4.3施工进度控制措施5.工程款项5.1工程总价5.2付款方式5.3付款节点及金额6.施工材料6.1材料种类6.2材料规格及数量6.3材料供应商及质量要求7.施工安全及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理及应急响应8.施工现场管理8.1施工现场平面布置8.2施工现场安全防护8.3施工现场文明施工9.施工质量保证9.1质量保证体系9.2质量检测方法9.3质量保证措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同生效及其他14.1合同生效时间14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方：甲方全称，甲方地址，甲方联系人，甲方联系电话1.2合同乙方：乙方全称，乙方地址，乙方联系人，乙方联系电话1.3合同签订日期：年月日2.项目概况2.1项目名称：二零二四年度太阳能光伏发电系统施工项目2.2项目地点：具体施工地址2.3项目规模：装机容量、占地面积等具体数据2.4项目投资：项目总投资额3.施工范围3.1施工内容：包括但不限于基础施工、支架安装、光伏组件安装、电气设备安装、调试等3.2施工期限：自合同签订之日起个月3.3施工质量要求：符合国家相关标准及行业规范，确保工程质量优良4.施工进度安排4.1施工阶段划分：基础施工、支架安装、光伏组件安装、电气设备安装、调试、验收4.2每个阶段的起止时间：详细列出每个施工阶段的起止日期4.3施工进度控制措施：建立进度控制制度，定期检查、调整施工进度，确保按期完成5.工程款项5.1工程总价：根据工程量清单计算得出，具体金额5.2付款方式：分阶段付款，具体付款比例及时间节点5.3付款节点及金额：列出每个付款节点对应的工程内容、金额及支付时间6.施工材料6.1材料种类：列出所需材料名称、规格、型号及数量6.2材料规格及数量：详细列出每种材料的规格、型号及数量6.3材料供应商及质量要求：指定材料供应商，明确材料质量要求7.施工安全及环境保护7.1安全生产责任：甲方、乙方各自承担的安全生产责任7.2环境保护措施：采取的环境保护措施，如污水处理、噪声控制等7.3事故处理及应急响应：事故处理流程及应急响应措施8.施工现场管理8.1施工现场平面布置：详细描述施工现场的平面布置图，包括各个区域的划分和功能8.2施工现场安全防护：制定安全防护措施，包括围挡、警示标志、防护设施等8.3施工现场文明施工：要求施工现场保持整洁，不得随意堆放材料，确保施工现场环境良好9.施工质量保证9.1质量保证体系：建立质量管理体系，明确各阶段的质量控制点和责任人9.2质量检测方法：制定质量检测计划，明确检测方法、周期和标准9.3质量保证措施：实施质量保证措施，包括材料检验、过程控制、成品检验等10.争议解决10.1争议解决方式：发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序：仲裁委员会的仲裁规则，仲裁地点，仲裁费用承担等11.违约责任11.1违约情形：明确合同中约定的违约行为，如延误工期、质量不合格、未按约定付款等11.2违约责任承担：根据违约情形，规定相应的违约责任承担方式，如赔偿损失、支付违约金等12.合同解除12.1合同解除条件：列举合同可以解除的情形，如一方严重违约、不可抗力等12.2合同解除程序：明确合同解除的程序，包括通知、确认、解除等环节13.合同终止13.1合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致、法定情形等13.2合同终止程序：合同终止的程序，包括通知、清算、文件归档等14.合同生效及其他14.1合同生效时间：合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件：合同附件清单，包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等14.3合同份数及效力：合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指第三方包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、融资方等，其具体定义为在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与项目管理的独立第三方机构或个人。15.2第三方选择：第三方由甲乙双方协商确定，或根据项目需要，由一方推荐，经另一方同意后确定。15.3第三方职责：第三方应按照本合同约定的职责范围，独立、公正地履行职责，确保项目顺利进行。16.第三方介入程序16.1介入申请：甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前向对方提出书面申请，并说明介入的理由、目的和预期效果。16.2介入同意：对方应在收到申请后个工作日内予以答复，同意介入的，双方应签订第三方合作协议。16.3介入实施：第三方介入后，应按照合作协议和本合同的规定，独立开展工作。17.第三方责任17.1责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致项目损失，应承担相应的赔偿责任。责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得低于合同总价的一定比例。17.2责任免除：因不可抗力或甲乙双方原因导致项目损失，第三方不承担赔偿责任。17.3责任追偿：第三方在承担责任后，有权向责任方追偿。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的管理，积极配合甲方的工作，确保项目顺利进行。18.2第三方与乙方的关系：第三方应服从乙方的施工安排，确保施工质量，按时完成施工任务。18.3第三方与其他各方的关系：第三方应与其他各方保持良好沟通，协调各方关系，共同推进项目实施。19.第三方介入后的合同条款调整19.1合同条款调整：第三方介入后，如需调整本合同的相关条款，甲乙双方应协商一致，并在第三方合作协议中予以明确。19.2权利义务调整：第三方介入后，甲乙双方的权利义务关系应根据本合同和第三方合作协议进行调整。19.3争议解决：第三方介入后的争议解决方式，仍按本合同第十条“争议解决”的规定执行。20.第三方介入的终止20.1.1第三方无法履行职责或严重违约；20.1.2项目提前或延期完成；20.1.3双方协商一致；20.1.4法定情形。20.2终止程序：终止第三方介入，甲乙双方应提前通知第三方，并按照合作协议和本合同的规定进行善后处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量，包括材料、人工、机械等费用。2.图纸：包括项目设计图纸、施工图纸、电气图纸等。3.技术规范：项目施工过程中需遵循的国家标准、行业规范和技术要求。4.第三方合作协议：第三方介入项目时，甲乙双方与第三方签订的协议文件。5.付款凭证：包括工程款项的支付凭证、发票等。6.质量检测报告：项目施工过程中，第三方进行质量检测的报告文件。7.施工日志：记录项目施工过程中的重要事项、进度情况等。8.事故报告：项目施工过程中发生事故的详细报告。9.合同变更记录：合同履行过程中，因特殊原因发生的变更记录。10.合同终止协议：合同终止时，甲乙双方签订的协议文件。说明要求：附件名称需与合同中的相关条款相对应。附件内容应详细、准确，符合项目实际需求。附件应加盖甲乙双方公章，并由相关负责人签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：1.1未按约定时间支付工程款项；1.2未按约定提供施工场地或材料；1.3未按约定配合施工；1.4未按约定承担安全生产责任。乙方违约：2.1未按约定时间完成施工；2.2施工质量不合格；2.3未能按照合同要求提供材料；2.4未按约定承担安全生产责任。2.责任认定标准：违约责任认定应依据本合同的相关条款及法律法规。违约方应根据违约行为造成损失的程度，承担相应的赔偿责任。赔偿金额可根据实际损失计算，或按照合同约定的赔偿标准确定。示例说明：甲方违约，未按约定时间支付工程款项，导致乙方延误施工进度。乙方有权要求甲方支付违约金，并根据延误工期造成的损失，要求甲方承担相应的赔偿责任。乙方违约，施工质量不合格，经检测不符合技术规范要求。乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度太阳能光伏发电系统施工合同2本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资2.合同双方2.1甲方（建设单位）2.2乙方（施工单位）2.3双方法定代表人3.项目工期3.1工期要求3.2逾期竣工责任4.施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工工艺5.技术要求5.1设计要求5.2施工要求5.3质量标准6.材料供应6.1材料品牌6.2材料规格6.3材料供应方式6.4材料验收标准7.施工进度计划7.1施工进度安排7.2施工节点7.3施工计划调整8.施工质量保证8.1质量管理体系8.2质量检测8.3质量问题处理9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全措施9.3事故处理10.付款方式及进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.税收及费用11.1税收政策11.2费用计算11.3费用支付12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：二零二四年度太阳能光伏发电系统施工项目1.2项目地点：[具体地址]1.3项目规模：[装机容量]兆瓦1.4项目投资：[投资金额]万元2.合同双方2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]2.3双方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]、[乙方法定代表人姓名]3.项目工期3.1工期要求：自合同签订之日起，[具体工期]个月内完成全部施工任务。3.2逾期竣工责任：如乙方未按约定工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付[逾期违约金比例]的违约金。4.施工范围及内容4.1施工范围：包括但不限于光伏组件安装、支架系统安装、逆变器安装、电气系统施工、接地系统施工等。4.2施工内容：详细施工内容见附件一《施工内容清单》。4.3施工工艺：乙方应按照国家相关标准和规范，以及合同约定进行施工。5.技术要求5.1设计要求：设计应满足国家相关标准和规范，并符合甲方要求。5.2施工要求：施工应严格按照设计图纸和施工规范进行，确保工程质量。5.3质量标准：工程质量应达到国家相关标准和规范的要求。6.材料供应6.1材料品牌：[指定品牌]或同等品牌。6.2材料规格：详见附件二《材料规格清单》。6.3材料供应方式：乙方负责材料的采购、运输、保管及施工过程中的材料供应。6.4材料验收标准：材料验收标准详见附件三《材料验收标准》。7.施工进度计划7.1施工进度安排：详见附件四《施工进度计划》。7.2施工节点：[具体节点时间]。7.3施工计划调整：如需调整施工计划，应提前[提前通知天数]天书面通知甲方，并经甲方同意后方可调整。8.施工质量保证8.1质量管理体系：乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。8.2质量检测：施工过程中，乙方应定期进行质量检测，并保存相关检测记录。8.3质量问题处理：一旦发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并及时通知甲方。9.安全生产9.1安全生产责任制：双方应明确各自的安全生产责任，确保施工安全。9.2安全措施：乙方应制定详细的安全施工措施，包括但不限于安全教育培训、施工现场安全防护等。9.3事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。10.付款方式及进度10.1付款方式：采用分期付款方式，具体付款节点及比例详见附件五《付款进度表》。10.2付款进度：根据施工进度和质量验收情况，按约定的进度支付工程款。10.3付款条件：乙方提交合格的质量报告和相应的发票、结算单据。11.税收及费用11.1税收政策：乙方应遵守国家税收政策，依法纳税。11.2费用计算：工程费用包括但不限于材料费、人工费、机械费等，详见附件六《费用计算明细》。11.3费用支付：费用支付按照合同约定的付款方式和进度进行。12.违约责任12.1违约情形：包括但不限于逾期竣工、工程质量不合格、擅自变更施工方案等。12.2违约责任：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。13.争议解决13.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。13.2争议解决机构：[具体仲裁机构名称]。13.3争议解决程序：按照仲裁机构的规定进行。14.合同解除及终止14.1合同解除条件：包括但不限于甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等。14.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款、返还预付款等事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指的是除甲方、乙方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立实体，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险机构、融资机构等。1.项目设计阶段的技术咨询和设计审核；2.施工过程中的质量监理、进度监控和安全生产监督；3.材料和设备的检测与认证；4.工程保险的安排和理赔；5.融资和资金管理；6.其他合同双方认为必要的专业服务。15.3第三方选择与指定：甲方和乙方有权根据项目需要选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。第三方由甲方或乙方指定，或经双方协商一致后确定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任：第三方应在其专业服务范围内，根据合同约定和行业标准，承担相应的责任。15.4.2责任限额：第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度和合同约定确定。具体责任限额应在合作协议中明确。15.4.3保险：第三方应为其服务活动购买相应的责任保险，以保障其履行合同责任。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款：16.1.1甲方应确保第三方介入不损害其合法权益，并监督第三方履行合同义务。16.1.2甲方应支付第三方相应的服务费用。16.2乙方额外条款：16.2.1乙方应配合第三方的工作，并确保第三方能够顺利进行其专业服务。16.2.2乙方应承担因第三方服务不当导致的项目延误或损失的责