屋面隔热施工合同

屋面隔热施工合同合同编号：__________鉴于业主拥有位于__________的房产一套，屋面面积为____平方米，现计划进行屋面隔热施工，以提高房屋的舒适度和节能效果；施工方具备专业的屋面隔热施工资质和技术，愿意承担上述屋面隔热施工工程；双方为了共同确保施工质量，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条施工内容1.1乙方应按照本合同约定的施工标准、施工工艺和施工进度，完成业主屋面隔热施工工程。1.2施工内容主要包括：（1）清除屋面原有杂物、松动的水泥砂浆等；（2）按照设计要求，铺设隔热层；（3）在隔热层上进行防水处理；（4）对屋面进行整体封闭；（5）施工完成后，清理现场，确保业主房屋整洁。第二条施工标准和质量2.1乙方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保施工质量和工程安全。2.2施工过程中，乙方应保证隔热层的厚度和密度符合设计要求，确保屋面隔热效果。2.3乙方应选用符合国家环保要求的材料，确保施工过程中对环境和居民生活的影响降至最低。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个日历日，自双方签订本合同之日起计算。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条施工费用4.1乙方向甲方提供的施工报价为每平方米____元，总计人民币____元（大写：____________________________元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付施工费用。第五条付款方式5.1本工程预付施工费用的30%，即人民币____元（大写：____________________________元整），甲方应在合同签订后____个工作日内支付。5.2工程进度达到50%时，甲方应支付施工费用的30%，即人民币____元（大写：____________________________元整）。5.3工程完工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的40%施工费用，即人民币____元（大写：____________________________元整）。第六条验收和保修6.1工程完工后，甲方应组织验收。乙方应提供相关资料，配合甲方进行验收。6.2验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。6.3工程验收合格后，乙方应提供____年的质保书，质保期内如有质量问题，乙方应负责维修或更换。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，违约金为人民币____元。7.2甲方如未按照约定时间支付施工费用，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，违约金为人民币____元。7.3双方如因履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日一、附件列表：1.屋面隔热施工设计方案2.施工材料合格证明3.施工资质证书4.施工人员名单5.工程进度报告6.工程验收记录7.质保书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按约定时间支付施工费用，视为违约。3.施工质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方使用不符合国家环保要求的材料，视为违约。5.甲方未履行配合验收义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.屋面隔热施工：指在屋顶表面铺设隔热材料，以减少室内热量向外散发，提高室内舒适度的施工工程。2.质保书：指施工方对所施工工程提供的质量保证书，承诺在一定期限内对工程质量问题负责维修或更换。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保按期完成工程。2.施工质量问题：乙方应按照设计标准和约定要求进行施工，发现问题及时整改。3.paymentdelay：甲方应按照合同约定的付款时间支付施工费用，如有困难，可与乙方协商延期支付。4.Disputeresolution：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的纠纷，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五