水电安装施工协议书样本

水电安装施工协议书样本合同编号：__________鉴于甲方为水电安装工程项目的业主，乙方为具备相应资质的水电安装施工单位，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，就甲方水电安装工程项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于水电安装、管道铺设、设备安装、线路布设等。1.4工程预算：__________元。1.5工程工期：自双方签订本协议之日起，至工程验收合格之日止。二、双方权利义务2.1甲方权利义务：（1）负责办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等手续。（2）向乙方提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。（3）按照约定的时间和方式支付工程款项。（4）协助乙方进行工程验收。2.2乙方权利义务：（1）严格按照国家法律法规及行业标准进行施工，保证工程质量。（2）按照约定的工期完成施工任务。（3）确保施工安全，防止安全事故的发生。（4）负责工程保修期内的问题修复。三、工程价款及支付方式3.1本工程价款为__________元，其中包括：（1）工程款：__________元；（2）施工期间产生的其他费用：包括但不限于材料费、人工费、交通费等，具体金额以实际发生为准。3.2甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款。（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的工程款。（3）工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。四、工期延误4.1由于甲方原因导致工程延期，甲方应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。4.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方实际损失向甲方支付赔偿金。五、违约责任5.1甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。5.2乙方未按约定工期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。5.3双方未履行合同约定的其他义务，导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计图纸及技术要求2.工程预算明细表3.施工方案及安全措施一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.施工方案4.安全措施二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项2.乙方未按约定工期完成施工任务3.双方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述的业主方2.乙方：指合同所述的具备相应资质的水电安装施工单位3.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及有关方面进行的检查、试验和评定，以确认工程是否达到合同约定的质量、安全、进度等要求四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方支付工程款项滞后：乙方可以暂停施工，并与甲方协商支付事宜；协商不成时，乙方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼2.乙方未按约定工期完成施工任务：甲方有权要求乙方支付违约金3.工程质量问题：乙方应在工程保修期内负责修