2024工程承包协议：成本加成条款明细

2024工程承包协议：成本加成条款明细本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.承包商责任2.1承包商义务2.2承包商资质2.3承包商人员3.成本加成条款3.1成本构成3.2成本加成比例3.3成本审核4.工程进度与支付4.1工程进度计划4.2支付方式4.3进度款支付比例5.质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理6.工期延误6.1工期延误责任6.2工期延误赔偿7.合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果13.合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同终止条件14.其他条款14.1合同的解释14.2合同的适用法律14.3合同的修订日期第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名称：2024工程项目1.2工程地点：省市区路1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购及调试等。2.承包商责任2.1承包商义务：承包商应按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收等全部工作，并保证工程质量符合合同约定的标准。2.2承包商资质：承包商应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件，以及具备完成本工程所需的资质和能力。2.3承包商人员：承包商应派遣具备相应资格和经验的管理、技术人员和劳动力参与工程，并负责他们的工资、福利、保险等。3.成本加成条款3.1成本构成：工程成本包括直接成本、间接成本、利润及税金等。3.2成本加成比例：成本加成为工程总造价的X%，具体金额以实际发生的成本为准。3.3成本审核：双方应共同组成成本审核小组，对工程成本进行审核，审核结果作为支付工程款的依据。4.工程进度与支付4.1工程进度计划：承包商应按照合同约定的时间节点完成工程，具体进度计划由双方协商确定。4.2支付方式：工程款支付采用按进度付款和验收合格后支付相结合的方式。4.3进度款支付比例：进度款支付比例为工程进度实际完成值的X%。5.质量与验收5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业标准，以及合同约定的质量要求。5.2验收程序：工程完成后，承包商应向业主提交验收申请，业主组织验收，验收合格的工程予以支付尾款。5.3质量问题处理：如工程出现质量问题，承包商应负责修复，并承担修复费用。如因承包商原因导致工程质量不符合约定，承包商应支付违约金。6.工期延误6.1工期延误责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应支付工期延误违约金。6.2工期延误赔偿：工期延误违约金按每日工程总价款的X%计算，具体金额双方协商确定。8.违约责任8.1违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定、擅自变更合同内容等。8.2违约责任承担：违约方应承担违约金赔偿责任，具体金额双方协商确定。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如有必要，双方可协商选择具有权威性和专业性的第三方机构进行调解。10.合同的解除10.1合同解除条件：包括但不限于双方协商一致、不可抗力事件导致合同无法履行等。10.2合同解除程序：双方应协商确定解除合同的具体程序，并办理相关手续。11.保密条款11.1保密内容：包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起X年。12.不可抗力12.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等导致合同无法履行。12.2不可抗力后果：双方应协商确定不可抗力事件对合同履行产生的影响及应对措施。13.合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更条件：双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：包括但不限于工程验收合格、合同解除、一方违约等。14.其他条款14.1合同的解释：本合同未尽事宜，双方应协商解决。本合同及其附件的解释权归双方共同所有。14.2合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的修订日期：本合同修订日期为2024年1月1日。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包括工程设计说明书、施工图纸、技术参数等，须经双方确认无误后方可施工。附件二：工程预算书详细要求：详细列明工程各项费用，包括直接成本、间接成本、利润及税金等，须经双方审核无误后作为支付依据。附件三：工程进度计划详细要求：明确各阶段工程完成时间节点，须按计划完成工程，如有工期延误，需提前书面通知对方。附件四：工程质量标准详细要求：列明工程质量要求及检验方法，须符合国家及行业标准，如有特殊要求，需双方协商确定。附件五：验收申请表详细要求：工程完成后，承包商应向业主提交验收申请，包括工程质量、进度等方面的自检报告。附件六：违约金计算公式详细要求：明确违约金计算方式，如工期延误违约金按每日工程总价款的X%计算。附件七：不可抗力事件证明文件详细要求：发生不可抗力事件时，双方应提供相关证明文件，以便协商确定不可抗力事件对合同履行产生的影响及应对措施。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定、擅自变更合同内容等。违约责任认定标准：1.工期延误：按照附件六的违约金计算公式进行计算。2.工程质量问题：根据附件四的工程质量标准进行认定，如不符合要求，需承包商负责修复并承担修复费用。3.擅自变更合同内容：按照合同约定的变更程序进行认定，如未经双方协商一致，擅自变更合同内容的一方应承担违约责任。示例说明：如承包商未按附件三的工程进度计划完成工程，导致工期延误，按照附件六的违约金计算公式计算违约金。如工程质量不符合附件四的工程质量标准，承包商需负责修复并承担修复费用。如承包商未经双方协商一致，擅自变更合同内容，需承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.承包商：指根据合同约定承担工程设计、施工、验收等工作的法人或其他组织。2.业主：