版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程承包担保书本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语1.2定义1.3术语解释2.合同双方2.1承包方信息2.2担保方信息2.3相关方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.担保金额4.1担保金额总额4.2保证金比例4.3退还条件5.担保期限5.1担保起始日期5.2担保终止日期5.3延期条件6.担保责任6.1担保范围6.2担保责任内容6.3责任免除条件7.担保方式7.1担保类型7.2担保文件7.3担保程序8.担保费用8.1费用金额8.2费用支付方式8.3费用调整9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更通知10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.法律适用12.1合同适用法律12.2约束力12.3法律变更13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效通知14.其他条款14.1通知方式14.2合同附件14.3合同解除第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同术语a."本合同"指双方签订的《2024年工程承包担保书》。b."承包方"指承担工程建设的乙方。c."担保方"指为承包方提供担保的甲方。d."相关方"指与工程承包和担保活动相关的所有当事人。1.2定义a."工程"指本合同中约定的建设项目。b."担保金额"指担保方为保证承包方履行合同义务而提供的担保总额。c."担保期限"指担保方对承包方提供担保的时间范围。1.3术语解释a."违约"指合同一方未履行其在本合同项下的义务。b."争议"指合同双方在履行合同过程中产生的分歧。2.合同双方2.1承包方信息a.名称:[承包方全称]b.法定代表人:[承包方法定代表人姓名]c.联系地址:[承包方联系地址]d.联系电话:[承包方联系电话]2.2担保方信息a.名称:[担保方全称]b.法定代表人:[担保方法定代表人姓名]c.联系地址:[担保方联系地址]d.联系电话:[担保方联系电话]2.3相关方信息a.[相关方1]:[相关信息]b.[相关方2]:[相关信息]c.[相关方3]:[相关信息]3.工程概况3.1工程名称a.[工程名称]3.2工程地点a.[工程地点]3.3工程规模a.[工程规模描述]3.4工程内容a.[工程内容描述]4.担保金额4.1担保金额总额a.[担保金额总额]4.2保证金比例a.[保证金比例]4.3退还条件a.[退还条件描述]5.担保期限5.1担保起始日期a.[担保起始日期]5.2担保终止日期a.[担保终止日期]5.3延期条件a.[延期条件描述]6.担保责任6.1担保范围a.[担保范围描述]6.2担保责任内容a.[担保责任内容描述]6.3责任免除条件a.[责任免除条件描述]7.担保方式7.1担保类型a.[担保类型描述]7.2担保文件a.[担保文件描述]7.3担保程序a.[担保程序描述]8.担保费用8.1费用金额a.[担保费用金额]b.费用按年度支付,具体支付时间及金额由双方另行约定。8.2费用支付方式a.[支付方式,如银行转账、现金等]b.[支付账户信息]8.3费用调整a.在担保期间,如遇国家政策调整导致担保费用发生变化,双方应协商一致后调整费用。9.合同变更9.1变更程序a.任何一方要求变更本合同时,应书面通知对方。b.双方应在接到变更通知之日起[具体时间,如30天内]就变更内容进行协商。9.2变更内容a.变更内容应包括但不限于担保金额、担保期限、担保责任等。9.3变更通知a.变更通知应以书面形式发出,并由双方签字或盖章确认。10.违约责任10.1违约情形a.承包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程。b.承包方未按合同约定支付费用。c.担保方未按合同约定履行担保义务。10.2违约责任承担a.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿a.违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式a.双方应友好协商解决争议。b.如协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序a.争议解决程序应遵循相关法律法规和诉讼程序。11.3争议解决地点a.争议解决地点为合同签订地。12.法律适用12.1合同适用法律a.本合同适用中华人民共和国法律。12.2约束力a.本合同对双方具有法律约束力,双方应严格遵守。12.3法律变更a.如遇国家法律、法规的变更,本合同条款应相应调整。13.合同生效13.1生效条件a.双方签字或盖章后,本合同生效。13.2生效日期a.本合同生效日期为[具体日期]。13.3生效通知a.合同生效后,双方应相互通知对方。14.其他条款14.1通知方式a.除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方的联系地址或电子邮箱。14.2合同附件a.本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除a.除本合同另有约定外,未经双方书面同意,任何一方不得解除本合同。b.如一方违反本合同约定,另一方有权解除本合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a."第三方"指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系,提供专业服务、咨询、监督、仲裁或其他辅助作用的独立实体。b.第三方不包括本合同签订的双方,也不包括合同执行过程中直接参与工程建设的任何人员或实体。15.2第三方选择a.甲乙双方应共同协商确定第三方,并书面通知对方。b.第三方的选择应基于其专业能力、信誉和过往经验。15.3第三方职责a.第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业意见或服务。b.第三方应遵守相关法律法规和行业标准。15.4第三方权利a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。b.第三方有权要求甲乙双方配合其进行工作。15.5第三方义务a.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。b.第三方应按照约定的时间和标准完成工作。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请a.甲乙双方应就第三方介入的必要性、职责和费用进行书面讨论。b.双方应共同制定第三方介入的详细计划。16.2第三方介入协议a.甲乙双方应与第三方签订独立的介入协议,明确各方的权利和义务。b.第三方介入协议应与本合同保持一致性。17.第三方责任限额17.1责任限额定义a."责任限额"指第三方在履行其职责过程中,因自身过错造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。17.2责任限额约定a.第三方责任限额应在介入协议中明确约定。b.责任限额应考虑到第三方的专业能力、服务范围和潜在风险。17.3责任限额的调整a.如第三方介入协议约定的责任限额与本合同不一致,以介入协议为准。b.如有需要,甲乙双方可协商调整责任限额。18.第三方与其他方的划分18.1职责划分a.第三方与甲乙双方、承包方和担保方之间的职责应明确划分。b.第三方不得干涉甲乙双方、承包方和担保方的正常业务活动。18.2责任划分a.第三方仅对其自身行为负责,不对甲乙双方、承包方和担保方的行为负责。b.甲乙双方、承包方和担保方应各自承担其在本合同项下的责任。18.3争议解决a.第三方与其他方之间的争议,应通过协商解决。b.如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程承包担保书要求:本附件为合同的正式文本,包含合同的所有条款和条件。说明:本附件是合同的主体,应由甲乙双方签字或盖章确认。2.附件二:工程概况说明书要求:详细描述工程的基本信息,包括工程名称、地点、规模、内容等。说明:本附件用于明确工程的具体情况,便于各方了解工程背景。3.附件三:第三方介入协议要求:明确第三方介入的职责、权利和义务,以及责任限额。说明:本附件用于规范第三方介入的行为,保障各方权益。4.附件四:担保文件要求:提供担保方提供的担保文件,如保证书、保函等。说明:本附件为担保方履行担保责任的证明文件。5.附件五:合同变更记录要求:记录所有合同变更的细节,包括变更内容、日期、双方签字等。说明:本附件用于跟踪合同的变更情况,确保合同的一致性。6.附件六:违约行为记录要求:记录所有违约行为的详细信息,包括违约方、违约日期、违约行为等。说明:本附件用于记录和处理违约行为,保障合同的严肃性。7.附件七:争议解决文件要求:记录争议解决的详细过程,包括协商、调解、仲裁或诉讼的结果。说明:本附件用于证明争议已得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.承包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程。b.承包方未按合同约定支付费用。c.担保方未按合同约定履行担保义务。d.第三方未按协议约定提供专业服务或违反保密义务。e.甲乙双方未按合同约定履行通知义务。2.责任认定标准:a.承包方违约:承包方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因违约造成的损失。b.担保方违约:担保方应承担违约责任,履行担保义务或赔偿甲乙双方因违约造成的损失。c.第三方违约:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因违约造成的损失。d.甲乙双方违约:违约方应承担违约责任,赔偿对方因违约造成的损失。3.示例说明:a.承包方未按合同约定完成工程,导致工程延期。承包方应支付违约金,并赔偿甲乙双方因延期造成的损失。b.担保方未在约定时间内履行担保义务,导致甲乙双方遭受损失。担保方应赔偿甲乙双方因担保方违约造成的损失。c.第三方在提供专业服务过程中泄露甲乙双方的商业秘密,第三方应承担赔偿责任,并停止泄露行为。全文完。2024年工程承包担保书1本合同目录一览1.担保书的定义和适用范围1.1担保书的定义1.2担保书的适用范围2.担保人信息2.1担保人名称2.2担保人地址2.3担保人法定代表人2.4担保人联系方式3.承包人信息3.1承包人名称3.2承包人地址3.3承包人法定代表人3.4承包人联系方式4.工程项目信息4.1工程名称4.2工程地点4.3工程类型4.4工程规模4.5工程合同金额5.担保责任和金额5.1担保责任范围5.2担保金额5.3担保期限6.担保金的支付与退还6.1担保金的支付6.2担保金的退还条件6.3担保金退还程序7.违约责任7.1承包人违约责任7.2担保人违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.其他约定10.1保密条款10.2不可抗力条款10.3法律适用和管辖11.附件11.1工程承包合同11.2担保人资信证明11.3其他相关文件12.合同签署与生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.合同份数13.1正本份数13.2副本份数14.合同附件清单14.1附件名称14.2附件份数第一部分:合同如下:1.担保书的定义和适用范围1.1担保书的定义本担保书是指担保人向承包人提供的,为保证承包人履行工程承包合同约定的义务,按照约定的担保责任和金额,向发包人或合同权利人承担连带责任的书面文件。1.2担保书的适用范围本担保书适用于2024年度承包的工程项目,包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。2.担保人信息2.1担保人名称担保人名称:担保有限公司2.2担保人地址担保人地址:省市区街道号2.3担保人法定代表人担保人法定代表人:2.4担保人联系方式联系电话:138xxxx56783.承包人信息3.1承包人名称承包人名称:建筑工程有限公司3.2承包人地址承包人地址:省市区街道号3.3承包人法定代表人承包人法定代表人:3.4承包人联系方式联系电话:139xxxx87654.工程项目信息4.1工程名称工程名称:住宅小区建设项目4.2工程地点工程地点:省市区4.3工程类型工程类型:住宅建筑4.4工程规模工程规模:总建筑面积万平方米4.5工程合同金额工程合同金额:人民币壹亿元整5.担保责任和金额5.1担保责任范围担保人承担连带责任,包括但不限于承包人未能按照工程承包合同约定的时间、质量、标准完成工程,或因承包人原因导致工程无法按期交付等。5.2担保金额担保金额为人民币壹亿元整,用于支付因承包人违约而产生的损失。5.3担保期限担保期限自工程承包合同签订之日起至工程验收合格之日止。6.担保金的支付与退还6.1担保金的支付担保人应在工程承包合同签订后个工作日内,向承包人支付担保金。6.2担保金的退还条件1)工程按期验收合格;2)承包人履行了工程承包合同约定的义务;3)没有发生因承包人违约导致的损失。6.3担保金退还程序1)承包人向担保人提出退还担保金的申请;2)担保人审核后,在个工作日内将担保金退还给承包人。7.违约责任7.1承包人违约责任1)承包人未能按期完成工程,每延迟一日,应向发包人或合同权利人支付合同金额的‰的违约金;2)承包人工程质量不合格,导致工程返工或重建,承包人应承担由此产生的全部费用;3)承包人违反合同约定,给发包人或合同权利人造成损失的,应承担相应的赔偿责任。7.2担保人违约责任1)担保人未按约定履行担保义务,应向发包人或合同权利人承担相应的违约责任;2)担保人未按约定履行担保义务,导致发包人或合同权利人遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院,具体为省市区人民法院。9.合同生效与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件1)双方协商一致解除合同;2)发生不可抗力,导致合同无法履行;3)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正。9.3合同解除程序1)提出解除合同的一方应书面通知对方;2)双方应就解除合同的事宜进行协商;3)协商一致后,双方应签署解除合同协议;4)解除合同协议签署后,本合同自解除之日起失效。10.其他约定10.1保密条款双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.2不可抗力条款1)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等;2)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;3)因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时,双方应协商解决,如协商不成,可按本合同第九条约定解除合同。10.3法律适用和管辖本合同适用中华人民共和国法律,合同争议的解决适用中华人民共和国法律,并由合同签订地人民法院管辖。11.附件11.1工程承包合同附件一:工程承包合同11.2担保人资信证明附件二:担保人资信证明11.3其他相关文件附件三:工程验收报告附件四:工程变更记录12.合同签署与生效日期12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期本合同自年月日起生效。13.合同份数13.1正本份数本合同一式肆份,双方各执两份。13.2副本份数本合同副本若干份,具有同等法律效力。14.合同附件清单14.1附件名称1)工程承包合同2)担保人资信证明3)工程验收报告4)工程变更记录14.2附件份数每项附件根据实际需要提供相应份数。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念和定义1.1第三方的概念本合同所指的第三方是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中可能介入合同关系中的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的定义第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、审计方、保险公司等。2.第三方的责权利2.1第三方的责任1)严格按照合同约定和自身职责,提供专业、客观的服务;2)对其提供的服务结果负责,确保服务质量符合合同要求;3)在合同履行过程中,如因第三方原因导致合同无法履行或部分履行,第三方应承担相应的违约责任。2.2第三方的权利1)获得甲乙双方提供的必要信息;2)依据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价;3)在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的协助。2.3第三方的义务1)保守甲乙双方的商业秘密;2)遵守合同约定,不得泄露合同内容;3)如因第三方原因导致合同无法履行或部分履行,第三方应承担相应的赔偿责任。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分第三方应向甲方提供的服务或履行义务,不应影响甲方在合同中的权利和利益。3.2第三方与乙方的划分第三方应向乙方提供的服务或履行义务,不应影响乙方在合同中的权利和利益。3.3第三方与甲乙双方的共同责任如第三方介入合同关系后,甲乙双方共同承担第三方因提供服务或履行义务而产生的责任。4.第三方的责任限额4.1责任限额的确定第三方的责任限额根据合同约定和第三方提供的服务内容、风险等因素确定。4.2责任限额的调整在合同履行过程中,如因第三方原因导致合同无法履行或部分履行,责任限额可根据实际情况进行调整。4.3超出责任限额的处理如第三方责任超过约定限额,超出部分由第三方自行承担。5.第三方介入的程序5.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请。5.2第三方的介入条件1)具备相应的资质和条件;2)能够承担相应的责任。5.3第三方的介入方式1)依据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价;2)参与合同履行过程中的决策和协调;3)对合同履行情况进行评估和报告。6.第三方的退出6.1第三方退出的原因1)合同履行完毕;2)双方协商一致;3)第三方无法继续履行职责。6.2第三方退出的程序第三方退出合同关系前,应向甲乙双方发出书面通知,并按照合同约定进行清算。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入争议的解决方式第三方介入合同关系后,如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。7.2第三方介入争议的解决机构第三方介入争议的解决机构为合同签订地的人民法院,具体为省市区人民法院。8.第三方介入的保密条款8.1第三方介入的保密义务第三方在介入合同关系后,应遵守合同约定的保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。8.2保密条款的违反如第三方违反保密条款,应承担相应的法律责任。9.第三方介入的其他条款9.1第三方介入的费用承担第三方介入合同关系所产生的费用,由甲乙双方按合同约定分担。9.2第三方介入的合同变更第三方介入合同关系后,如需变更合同内容,应经甲乙双方协商一致,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程承包合同详细要求和说明:包括工程名称、地点、规模、合同金额、承包范围、工期、付款方式等详细信息。2.担保人资信证明详细要求和说明:由担保人提供的资信证明,包括担保人的注册资金、信用等级、担保能力等。3.工程验收报告详细要求和说明:由第三方或监理方出具的工程验收报告,包括工程完成情况、质量评定、验收日期等。4.工程变更记录详细要求和说明:记录工程在施工过程中发生的变更,包括变更原因、变更内容、变更后的合同金额等。5.争议解决协议详细要求和说明:在发生争议时,甲乙双方与第三方达成的协议,包括争议解决方式、期限、地点等。6.不可抗力证明详细要求和说明:在发生不可抗力事件时,由第三方出具的证明文件,包括事件发生的时间、地点、影响范围等。7.第三方资质证明详细要求和说明:第三方介入合同关系前,应提供的资质证明文件,包括营业执照、专业资格证书等。8.第三方服务合同详细要求和说明:甲乙双方与第三方签订的服务合同,包括服务内容、费用、期限、违约责任等。9.担保金退还申请详细要求和说明:承包人在满足担保金退还条件时,向担保人提交的申请文件,包括退还原因、金额等。10.违约金支付证明详细要求和说明:在发生违约行为时,违约方应向受害方支付违约金的相关证明文件。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为及责任认定违约行为:未按期完成工程、工程质量不合格、擅自变更工程等。责任认定:每延迟一日,支付合同金额的‰的违约金;工程质量不合格,承担返工或重建费用;擅自变更工程,承担由此产生的费用。2.担保人违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行担保义务、泄露商业秘密等。责任认定:向受害方支付违约金;承担相应的赔偿责任。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按约定提供服务、泄露商业秘密等。责任认定:向受害方支付违约金;承担相应的赔偿责任。4.发包人违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付工程款、擅自终止合同等。责任认定:支付违约金;承担相应的赔偿责任。示例说明:若承包人因自身原因导致工程延期一个月,则应支付合同金额的1%作为违约金。若担保人未按约定履行担保义务,导致承包人无法按时完成工程,则应向发包人支付违约金,并承担由此产生的损失。全文完。2024年工程承包担保书2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.承包人及工程概况2.1承包人信息2.2工程概况3.担保金额及期限3.1担保金额3.2担保期限4.担保范围及条件4.1担保范围4.2担保条件5.担保金的支付与退还5.1担保金的支付5.2担保金的退还6.违约责任6.1违约责任概述6.2违约责任的计算7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.通知及送达11.1通知方式11.2送达方式12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.其他13.1法律适用13.2合同份数13.3合同附件14.签署与生效14.1签署时间14.2生效条件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“承包人”指本合同中承担工程建设的主体。1.1.2“工程”指本合同中约定的具体建设项目。1.1.3“担保金额”指根据合同约定,担保人为承包人提供的担保额度。1.1.4“担保期限”指担保责任开始至终止的时间范围。1.1.5“担保范围”指担保人承担责任的工程范围和事项。1.1.6“违约责任”指因一方违约行为导致的另一方损失,应承担的责任。1.1.7“争议解决”指合同双方在履行合同过程中发生的争议解决方式。1.1.8“不可抗力”指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.2解释1.2.1本合同中的术语如未在本条中定义,其含义应参照相关法律法规及行业惯例。第二条承包人及工程概况2.1承包人信息2.1.1承包人名称、法定代表人姓名、地址、联系方式等。2.1.2承包人资质等级、资质证书编号等。2.2工程概况2.2.1工程名称、地点、建设规模、合同金额等。2.2.2工程设计、施工、监理等单位的名称、资质等。第三条担保金额及期限3.1担保金额3.1.1担保金额为人民币____元整。3.1.2担保金额可根据工程进度和实际需要调整。3.2担保期限3.2.1担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第四条担保范围及条件4.1担保范围4.1.1担保范围包括工程款支付、质量保证金、保修金等。4.2担保条件4.2.1承包人应按照合同约定,按时、足额支付工程款。4.2.2承包人应确保工程质量符合国家标准和合同约定。第五条担保金的支付与退还5.1担保金的支付5.1.1担保人应按照合同约定,在承包人完成相应工作后,及时支付担保金。5.2担保金的退还5.2.1工程竣工验收合格后,担保金应全部退还承包人。5.2.2因承包人违约导致工程无法按期竣工验收的,担保金不予退还。第六条违约责任6.1违约责任概述6.1.1合同双方应严格遵守合同约定,履行各自义务。6.1.2一方违约,应承担相应的违约责任。6.2违约责任的计算6.2.1违约金的计算标准根据合同约定及法律法规执行。6.2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的直接损失。第七条争议解决7.1争议解决方式7.1.1合同双方应友好协商解决争议。7.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1争议发生后,双方应在收到争议通知之日起____日内提出书面解决意见。7.2.2双方协商不成时,可提交仲裁机构仲裁。第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1合同签订后,如一方严重违约,另一方有权解除合同。8.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行,经双方协商一致,可以解除合同。8.1.3经双方协商一致,决定提前解除合同。8.2合同解除程序8.2.1解除合同前,一方应书面通知另一方,并说明解除合同的理由。8.2.2收到解除合同通知后,另一方应在____日内确认或提出异议。8.2.3如双方对解除合同无异议,应立即停止合同履行的相关行为。第九条合同变更9.1合同变更条件9.1.1因工程需要,经双方协商一致,可以对合同内容进行变更。9.1.2因法律法规、政策调整,导致合同内容需要变更的。9.2合同变更程序9.2.1变更合同前,双方应书面协商一致,并签署变更协议。9.2.2变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。10.1.2合同经公证或备案后,自公证或备案之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程完成,且双方履行完毕各自义务。10.2.2合同解除或终止。10.2.3合同约定的其他终止条件。第十一条通知及送达11.1通知方式11.1.1通知应以书面形式进行。11.1.2通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。11.2送达方式11.2.1通知送达地址为合同双方约定的地址。11.2.2送达后的第一个工作日视为通知到达时间。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力指自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件后,应及时通知对方,并提供相关证明材料。12.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决,必要时可以解除合同。第十三条其他13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数13.2.1本合同一式____份,双方各执____份。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合同变更协议等。第十四条签署与生效14.1签署时间14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效条件14.2.1本合同经双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、鉴定、调解等辅助作用的独立法人或自然人。1.2.1中介方:提供合同签订、履约过程中的中介服务。1.2.2监理方:负责对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。1.2.3鉴定方:对工程质量、技术问题等进行鉴定。1.2.4调解方:在争议解决过程中提供调解服务。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方的责任限额应合理,确保其能够承担因自身过错导致的合同履行风险。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经过甲乙双方同意,并签订第三方介入协议。3.2.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。3.2.2第三方的服务内容、期限、费用等。3.2.3第三方的责任和义务。3.2.4第三方与甲乙双方的权利义务关系。第四条第三方与甲乙双方的权利义务关系4.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的规定,履行自己的职责。4.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。第五条第三方责任划分5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的合同履行风险,由第三方承担。5.2因第三方原因导致合同无法履行或履行不到位,甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任。5.3第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的原因导致的损失,由甲乙双方各自承担。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 湖南工业大学科技学院《移动应用开发》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2024高中学校新学期工作计划表
- 大班故事语言活动教案
- 2024至2030年中国干花画行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国香辣腿肉块行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国自支持线束用终端线夹行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年高吸水、高吸油擦布项目投资价值分析报告
- 2024至2030年中国氧气管路截止阀行业投资前景及策略咨询研究报告
- 大学生职业规划大赛《土木工程专业》生涯发展展示
- 2024至2030年微车变速器齿轮总成项目投资价值分析报告
- 2024新闻时事评论10篇-重大时事新闻
- 网络舆情应对及引导处置课件
- 快速提高公文写作能力课件
- 勇敢的人先享受世界
- 沈阳故宫旅游营销策划
- 2024年青海省交通控股集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024轨道式集装箱门式起重机自动化技术规范
- 2024年中国电建招聘笔试参考题库含答案解析
- 苏轼成语课件
- 用函数模型解决实际问题高一上学期数学北师大版(2019)必修第一册
- 意大利(百得)TBG 系列燃烧机说明书
评论
0/150
提交评论