2024版分包方与总包方砌体施工合同3篇_第1页
2024版分包方与总包方砌体施工合同3篇_第2页
2024版分包方与总包方砌体施工合同3篇_第3页
2024版分包方与总包方砌体施工合同3篇_第4页
2024版分包方与总包方砌体施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版分包方与总包方砌体施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册资本1.1.4分包方住所1.1.5分包方联系电话1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册资本1.2.4总包方住所1.2.5总包方联系电话2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期3.工程内容3.1砌体施工范围3.2砌体施工质量要求3.3砌体施工进度要求4.工程造价4.1工程造价计算依据4.2工程造价组成4.3工程造价支付方式4.4工程造价调整5.工程款支付5.1工程款支付进度5.2工程款支付方式5.3工程款支付时间6.工程进度款支付6.1工程进度款支付条件6.2工程进度款支付比例6.3工程进度款支付时间7.工程竣工验收7.1工程竣工验收标准7.2工程竣工验收程序7.3工程竣工验收时间8.工程保修8.1工程保修期限8.2工程保修内容8.3工程保修责任9.工程变更9.1工程变更的范围9.2工程变更的程序9.3工程变更的审批权限10.工程索赔10.1工程索赔的范围10.2工程索赔的程序10.3工程索赔的审批权限11.违约责任11.1分包方违约责任11.2总包方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同签订日期14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:建筑有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册资本:1000万元1.1.4分包方住所:省市区路号1.1.5分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册资本:5000万元1.2.4总包方住所:省市区路号1.2.5总包方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:住宅小区砌体工程施工2.2工程地点:省市区路2.3工程规模:总建筑面积为30万平方米2.4工程类型:住宅楼砌体施工2.5工程建设工期:自合同签订之日起12个月3.工程内容3.1砌体施工范围:包括但不限于主体结构砌筑、保温层施工、装饰装修等砌体施工内容。3.2砌体施工质量要求:符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良等级。3.3砌体施工进度要求:按照总包方提供的施工进度计划执行,确保工程按时完成。4.工程造价4.1工程造价计算依据:按照国家及地方相关造价文件、工程量清单计价规范执行。4.2工程造价组成:包括直接工程费、间接费、利润、税金等。4.3工程造价支付方式:分阶段支付,按工程进度和工程质量验收情况支付。4.4工程造价调整:如遇政策调整、市场价格波动等因素导致工程造价发生变化,双方应协商调整。5.工程款支付5.1工程款支付进度:按照工程进度分段支付,每完成一定比例的工程量,支付相应的工程款。5.2工程款支付方式:采用银行转账支付。5.3工程款支付时间:每月25日前支付上一个月完成的工程款。6.工程进度款支付6.1工程进度款支付条件:工程进度达到约定的比例,且工程质量达到要求。6.2工程进度款支付比例:按工程进度分段支付,比例为30%、50%、20%。6.3工程进度款支付时间:按工程进度完成情况,在约定时间内支付。7.工程竣工验收7.1工程竣工验收标准:按照国家及行业相关质量标准执行。7.2工程竣工验收程序:由总包方组织验收,分包方配合。7.3工程竣工验收时间:工程完工后30日内进行竣工验收。8.工程保修8.1工程保修期限:自竣工验收合格之日起,砌体结构保修期为5年。8.2工程保修内容:包括砌体裂缝、脱落、渗漏等问题。8.3工程保修责任:在保修期内,如因分包方施工原因导致的砌体质量问题,由分包方负责修复,并承担修复费用。9.工程变更9.1工程变更的范围:包括但不限于设计变更、进度变更、合同内容变更等。9.2工程变更的程序:变更需经双方协商一致,并由总包方提出书面变更通知。9.3工程变更的审批权限:变更需经双方法定代表人或授权代表签字确认。10.工程索赔10.1工程索赔的范围:包括因不可抗力、政策调整、市场价格变动等原因导致的费用增加或工期延误。10.2工程索赔的程序:索赔方应在事件发生后15日内向对方提出书面索赔申请。10.3工程索赔的审批权限:索赔申请经双方协商后,由法定代表人或授权代表审批。11.违约责任11.1分包方违约责任:如分包方未能按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2总包方违约责任:如总包方未能按合同约定支付工程款,或未按时组织验收,应承担相应的违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序:争议发生后,双方应在15日内提出解决方案;如未能在规定时间内解决,任何一方均可向人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构:如双方同意,可选择仲裁作为争议解决机构。13.合同生效与终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。13.2合同终止条件:合同约定的工程完工且验收合格,或因双方协商一致解除合同。14.其他约定事项14.1合同附件:合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、验收标准等。14.2合同解释:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行;如有歧义,由双方协商解决。14.3合同签订日期:____年____月____日14.4合同份数:一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中“第三方”是指非合同双方,在合同履行过程中提供专业服务、技术支持、监督管理等服务的独立法人、自然人或其他组织。1.1.1中介机构:如招标代理机构、造价咨询机构等。1.1.2监理机构:负责对工程进度、质量、安全进行监督管理。1.1.3设计单位:负责工程设计的单位。1.1.4供应商:提供材料、设备等资源的单位。1.1.5保险公司:提供工程保险服务的单位。2.第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的责任,其责任限额不得超过合同总价的10%。2.2第三方责任限额的确定:2.1.1第三方责任限额由双方在合同中约定,并经第三方同意。2.1.2如合同未约定责任限额,则以第三方提供的专业服务或产品价格为依据,确定责任限额。3.第三方权利义务3.1第三方权利:3.1.1第三方有权根据合同约定,独立履行其职责,不受合同双方干预。3.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以确保其履行职责。3.2第三方义务:3.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。3.2.2第三方应遵守国家相关法律法规,确保其服务符合行业标准和规范。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与分包方:4.1.1第三方对分包方的监督、管理职责不替代总包方对分包方的管理。4.1.2第三方对分包方的工作成果负有审核、验收责任。4.2第三方与总包方:4.2.1第三方在合同履行过程中,应积极配合总包方的工作。4.2.2第三方对总包方提出的合理要求,应予以配合。4.3第三方与监理机构:4.3.1第三方在监理机构指导下工作,接受监理机构的监督。4.3.2第三方与监理机构之间应保持沟通,及时反馈工作情况。4.4第三方与保险公司:4.4.1第三方在合同履行过程中,如需购买保险,应按照合同约定进行。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的审批:5.1.1总包方和分包方应共同决定是否引入第三方,并报请相关主管部门审批。5.1.2引入第三方需签订书面协议,明确各方的权利义务。5.2第三方介入的费用:5.2.1第三方介入的费用由合同双方共同承担。5.2.2第三方介入的费用应在合同中明确约定。5.3第三方介入的时间:5.3.1第三方介入的时间应在合同履行过程中,根据实际需要确定。5.3.2第三方介入的时间不得超过合同约定的工期。5.4第三方介入的终止:5.4.1如第三方在合同履行过程中无法履行职责,经合同双方同意,可终止第三方介入。5.4.2终止第三方介入后,合同双方应协商解决由此产生的问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求和说明:工程量清单应按照国家及地方相关造价文件、工程量清单计价规范编制,包括项目编码、项目名称、计量单位、工程量、综合单价、合价等。2.施工图纸详细要求和说明:施工图纸应清晰、准确,符合国家及行业相关标准,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。3.验收标准详细要求和说明:验收标准应符合国家及行业相关质量标准,包括工程质量、安全、环保等方面。4.工程进度计划详细要求和说明:工程进度计划应明确各阶段工程开始和结束的时间,以及各阶段工程量的完成情况。5.工程款支付凭证详细要求和说明:工程款支付凭证应包括付款时间、付款金额、付款方式、收款人信息等。6.工程变更通知详细要求和说明:工程变更通知应包括变更内容、变更原因、变更影响、变更金额等。7.工程索赔申请详细要求和说明:工程索赔申请应包括索赔事由、索赔金额、索赔依据、索赔处理建议等。8.工程验收报告详细要求和说明:工程验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。9.工程保修证书详细要求和说明:工程保修证书应包括保修期限、保修范围、保修责任等。10.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应包括第三方的名称、服务内容、服务期限、费用、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若分包方未按合同约定完成砌体施工,导致工程延期,则分包方应支付每日合同总价1%的违约金。2.总包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付工程款或未按时组织验收。责任认定标准:根据合同约定,总包方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若总包方未按合同约定支付工程款,则应支付每日应付款项1%的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按合同约定提供服务或服务不符合要求。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若监理机构未按合同约定进行有效监督,导致工程质量问题,则监理机构应支付每日合同总价0.5%的违约金。4.不可抗力导致的违约行为及责任认定违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:根据合同约定,双方均不承担违约责任,可协商调整合同内容。示例说明:若因自然灾害导致工程中断,双方可协商延期或调整工程进度。全文完。2024版分包方与总包方砌体施工合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体定义1.2合同术语解释2.合同双方信息2.1总包方信息2.2分包方信息3.合同标的3.1工程概况3.2施工范围4.合同工期4.1工期安排4.2工期延误处理5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验6.工程进度款支付6.1支付方式6.2支付条件6.3逾期付款处理7.工程材料供应7.1材料采购责任7.2材料质量要求7.3材料供应时间8.施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3事故处理9.环境保护要求9.1环境保护责任9.2环境保护措施10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同主体定义1.1.1“总包方”指具备相关资质,承担工程总承包责任的单位。1.1.2“分包方”指具备相应资质,接受总包方委托,负责砌体施工的施工单位。1.2合同术语解释1.2.1“工程”指根据本合同约定的施工范围和工程量清单所列明的砌体施工工程。1.2.2“工程量清单”指根据工程图纸和相关规范,列明工程各分项工程量的清单。2.合同双方信息2.1总包方信息2.1.1名称:____________________2.1.2法定代表人:____________________2.1.3地址:____________________2.1.4联系人:____________________2.1.5联系电话:____________________2.2分包方信息2.2.1名称:____________________2.2.2法定代表人:____________________2.2.3地址:____________________2.2.4联系人:____________________2.2.5联系电话:____________________3.合同标的3.1工程概况3.1.1工程名称:____________________3.1.2工程地点:____________________3.1.3工程规模:____________________3.1.4工程类别:____________________3.2施工范围3.2.1砌体工程包括:墙体、柱、梁、板、楼梯等砌筑工程。3.2.2砌体材料包括:砖、砌块、砂浆等。4.合同工期4.1工期安排4.1.1工程总工期:____________________4.1.2各分项工程工期:____________________4.2工期延误处理4.2.1因总包方原因导致工期延误,由总包方承担全部责任。4.2.2因分包方原因导致工期延误,由分包方承担全部责任。5.工程质量要求5.1质量标准5.1.1严格按照国家有关质量标准执行。5.1.2工程质量达到设计要求和施工验收规范。5.2质量检验5.2.1分包方应严格按照国家有关质量检验标准进行自检。5.2.2总包方有权对工程进行质量抽检。6.工程进度款支付6.1支付方式6.1.1按照工程进度分阶段支付。6.1.2每阶段工程完成后,分包方应提交工程进度款申请。6.2支付条件6.2.1工程进度款申请经总包方审核合格。6.2.2工程进度款申请符合国家有关政策规定。6.3逾期付款处理6.3.1逾期支付工程进度款,总包方应向分包方支付违约金。6.3.2违约金计算标准:____________________8.施工安全管理8.1安全生产责任8.1.1分包方应遵守国家安全生产法律法规,建立健全安全生产管理制度。8.1.2分包方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。8.2安全防护措施8.2.1施工现场应设置安全警示标志,明确危险区域。8.2.2作业人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。8.3事故处理8.3.1事故发生后,分包方应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大。8.3.2分包方应在事故发生后24小时内向总包方报告事故情况。9.环境保护要求9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。9.1.2分包方负责施工现场的环保设施建设和管理。9.2环境保护措施9.2.1施工现场应设置dustcontrolandwaterconservationmeasurestominimizedustandwaterpollution.9.2.2施工结束后,分包方负责清理施工现场,恢复原状。10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1任何一方提出合同变更,应书面通知对方。10.1.2双方同意变更内容后,签订书面变更协议。10.2解除条件10.2.1合同签订后,如一方违约,另一方有权解除合同。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.3解除程序10.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方。10.3.2双方应在接到解除通知后30日内办理合同解除手续。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的工期届满,工程验收合格。12.1.2合同解除。12.2终止程序12.2.1合同终止后,双方应进行工程结算。12.2.2结算完成后,双方签订合同终止协议。13.违约责任13.1违约情形13.1.1违反合同约定的工期、质量、安全等要求。13.1.2未能按照合同约定支付工程进度款。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。13.2.2违约金计算标准:____________________14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、工程量清单、变更协议等。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件清单14.3.1本合同附件清单详见附件一。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理方、审计方、评估方、调解方等。15.2第三方责任15.2.1第三方应具备相应的资质和资格,对其提供的服务或协助承担相应的责任。15.2.2第三方的责任范围、权利和义务应在合同中明确约定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后,可邀请第三方介入合同履行。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方在合同中的角色和职责。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的通知义务16.1.1甲乙双方应在第三方介入前,书面通知对方第三方介入的相关信息。16.1.2通知内容应包括第三方的名称、资质、介入目的等。16.2第三方介入时的配合义务16.2.1甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。16.2.2甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中,不受不当干扰。16.3第三方介入时的争议解决16.3.1第三方介入过程中产生的争议,应优先通过协商解决。16.3.2协商不成的,可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对其提供的服务或协助造成的损失,其责任限额应根据第三方协议约定。17.1.2如无协议约定,第三方责任限额按国家相关法律规定执行。17.2第三方责任免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责,第三方不承担责任。17.2.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责,第三方不承担责任。17.3第三方责任追究17.3.1如第三方违反合同约定,造成甲乙双方损失,甲乙双方有权追究第三方责任。17.3.2追究责任的方式包括但不限于:要求赔偿、解除协议等。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方提供的服务或协助造成的损失,甲方有权向第三方追究责任。18.1.2第三方对甲方提供的服务或协助造成的损失,甲方应先行赔偿,再向第三方追偿。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方提供的服务或协助造成的损失,乙方有权向第三方追究责任。18.2.2第三方对乙方提供的服务或协助造成的损失,乙方应先行赔偿,再向第三方追偿。18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方对合同其他各方造成损失,按合同约定承担相应责任。18.3.2合同其他各方对第三方造成损失,应按照合同约定承担责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸要求:详细标注工程尺寸、材料、工艺要求等。说明:工程图纸是施工的重要依据,应清晰、准确。2.工程量清单要求:详细列明各分项工程量,单位应统一。说明:工程量清单是工程结算的依据,应与实际施工量相符。3.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应科学合理。4.施工安全措施要求:包括安全防护措施、应急预案等。说明:施工安全措施是保障施工人员安全的重要文件。5.环境保护措施要求:包括污染控制、废弃物处理等。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要文件。6.变更协议要求:详细列明变更内容、原因、影响等。说明:变更协议是合同变更的正式文件。7.工程验收报告要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完工的证明文件。8.工程结算报告要求:详细列明工程结算金额、付款方式等。说明:工程结算报告是工程款支付的依据。9.违约责任认定书要求:详细列明违约行为、责任认定、赔偿金额等。说明:违约责任认定书是违约责任追究的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误责任认定:因总包方或分包方原因导致工期延误。示例:总包方未能按约定时间提供施工场地,导致分包方工期延误。2.质量不合格责任认定:因施工质量不符合合同约定或国家相关标准。示例:分包方施工的墙体出现裂缝,经鉴定为不合格。3.材料供应不及时责任认定:因材料供应商或分包方原因导致材料供应不及时。示例:材料供应商未能按约定时间提供所需材料。4.安全事故责任认定:因施工安全措施不到位或违规操作导致的事故。示例:施工过程中发生人员伤亡事故,经调查认定系安全措施不到位。5.环境污染责任认定:因施工过程中违反环境保护规定导致的环境污染。示例:施工过程中排放的废水、废气超标,造成环境污染。6.逾期付款责任认定:因总包方或分包方未按约定时间支付工程款。示例:总包方逾期支付分包方工程款,导致分包方资金周转困难。7.违反合同约定责任认定:因一方违反合同约定的其他条款。示例:分包方未按合同约定完成工程,导致总包方损失。全文完。2024版分包方与总包方砌体施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工内容3.合同签订与生效3.1合同签订时间3.2合同生效时间3.3合同解除条件4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间节点4.3施工进度调整5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量问题处理6.材料供应6.1材料采购与供应6.2材料质量要求6.3材料验收与保管7.工程款支付7.1支付款项7.2支付方式7.3付款时间7.4付款条件8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场文明施工9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同生效条件13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定内容第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________电子邮箱:____________________1.2总包方信息总包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________电子邮箱:____________________第二条项目概述2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4施工内容:____________________第三条合同签订与生效3.1合同签订时间:____________________3.2合同生效时间:____________________3.3合同解除条件:____________________第四条施工进度计划4.1施工阶段划分:____________________4.2各阶段施工时间节点:____________________4.3施工进度调整:____________________第五条施工质量要求5.1质量标准:____________________5.2质量检测与验收:____________________5.3质量问题处理:____________________第六条材料供应6.1材料采购与供应:____________________6.2材料质量要求:____________________6.3材料验收与保管:____________________第七条工程款支付7.1支付款项:____________________7.2支付方式:____________________7.3付款时间:____________________7.4付款条件:____________________第八条施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场平面布置图8.1.2施工临时设施布置要求8.2施工现场安全8.2.1安全生产责任制8.2.2安全操作规程8.2.3安全防护设施8.3施工现场环保8.3.1环境保护措施8.3.2噪音、粉尘、废水等污染控制8.4施工现场文明施工8.4.1文明施工标准8.4.2施工现场卫生管理8.4.3施工现场交通管理第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3诉讼解决9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.2.2法院9.3争议解决期限9.3.1争议发生后协商解决期限9.3.2仲裁或诉讼期限第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2违约行为10.1.3不可抗力10.2合同终止条件10.2.1施工任务完成10.2.2合同期限届满10.3合同解除与终止后的处理10.3.1工程结算10.3.2费用承担10.3.3权利义务终止第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方违约11.1.2总包方违约11.2违约责任承担11.2.1违约金11.2.2损害赔偿11.3违约赔偿11.3.1赔偿方式11.3.2赔偿数额第十二条合同附件12.1合同附件清单12.1.1设计文件12.1.2施工图纸12.1.3技术规范12.1.4其他相关文件12.2合同附件内容12.2.1各附件的详细内容第十三条合同生效条件13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同13.1.2合同附件齐全13.1.3合同符合法律法规13.2合同生效日期13.2.1合同签署日期第十四条其他约定14.1其他约定事项14.1.1合同变更14.1.2合同补充14.2其他约定内容14.2.1合同解释权14.2.2合同份数及保管第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请参与合同履行的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理方、咨询方、审计方、检测方等。15.2第三方介入原因15.2.1为确保工程质量、进度和安全,提高合同履行的效率。15.2.2解决合同履行过程中的争议和纠纷。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲乙双方共同商定第三方人选。16.1.2第三方需具备相应的资质和经验。16.2第三方介入时间16.2.1第三方介入时间应在合同签订后,项目开始前。16.2.2第三方介入期限应根据合同履行情况进行调整。17.第三方责权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定,对合同履行过程中的工程质量、进度和安全进行监督。17.1.2第三方应对其提供的专业意见负责。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和指导。17.3第三方义务17.3.1第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。17.3.2第三方应及时向甲乙双方报告合同履行过程中的问题。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方责任限额应根据合同履行过程中可能出现的风险和损失确定。18.1.2责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。19.第三方介入协议19.1第三方介入协议19.1.1第三方介入协议是甲乙双方与第三方签订的补充协议,用于明确第三方在合同履行过程中的责任、权利和义务。a.第三方的基本信息;b.第三方介入的目的和范围;c.第三方责任限额;d.第三方的工作流程和时间安排;e.第三方与甲乙双方的沟通机制;f.第三方介入的终止条件。20.第三方与其他各方的划分说明20

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论