2024年建筑行业劳务分包协议模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑行业劳务分包协议模板版本合同目录一览1.劳务分包协议概述1.1分包工程范围1.2分包工程量1.3分包工程地点2.分包方的义务和责任2.1分包方的施工质量2.2分包方的施工安全2.3分包方的施工进度3.总包方的义务和责任3.1总包方的技术支持3.2总包方的材料供应3.3总包方的工程款项支付4.合同价格和支付方式4.1合同价格4.2预付款4.3工程进度款4.4竣工结算5.工程变更和增减项5.1工程变更的处理5.2增减项的处理6.合同的解除和终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件7.违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任8.争议解决8.1争议解决的途径8.2争议解决的时间限制9.合同的生效、修改和解除9.1合同的生效条件9.2合同的修改9.3合同的解除10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的泄露后果11.合同的适用法律和争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的法院或仲裁机构12.其他条款12.1合同的附件12.2合同的修改和补充12.3合同的解除和终止13.合同的签署和生效13.1合同的签署地点和时间13.2合同的签署人13.3合同的生效日期14.合同的份数和保管14.1合同的份数14.2合同的保管责任14.3合同的复印件效力第一部分：合同如下：第一条劳务分包协议概述1.1分包工程范围分包方同意按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成分包工程的全部施工内容。分包工程包括但不限于：模板工程、混凝土工程、钢筋工程、木工工程、砌筑工程、防水工程、装饰工程等。1.2分包工程量分包工程的工程量应以总包方提供的工程量清单为准。分包方应按照实际完成的工程量进行工程款结算。1.3分包工程地点分包工程地点位于____省/市/县/镇/街道____号项目工地。第二条分包方的义务和责任2.1分包方的施工质量分包方应保证分包工程的施工质量，确保分包工程符合国家相关法律法规、行业标准及总包方的要求。分包工程的质量检验标准应按照总包方提供的质量检验标准执行。2.2分包方的施工安全分包方应严格遵守施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的安全。分包方应对其施工现场的安全生产负全责，并承担因施工安全事故导致的全部责任。2.3分包方的施工进度分包方应按照总包方提供的施工进度计划进行施工，确保分包工程按时完成。分包方应对其施工进度负全责，并承担因工期延误导致的全部责任。第三条总包方的义务和责任3.1总包方的技术支持总包方应向分包方提供完整的施工图纸、施工方案和技术要求，并负责对分包方进行技术交底。总包方应派专业技术人员现场监督分包工程的施工过程，确保分包工程的质量、安全及进度。3.2总包方的材料供应总包方应按照合同约定，向分包方供应施工所需的材料。总包方应对所供应材料的质量负全责。3.3总包方的工程款项支付总包方应按照合同约定的付款方式和付款时间，向分包方支付工程款项。总包方有权根据分包方施工进度和质量情况，提前或延迟支付工程款项。第四条合同价格和支付方式4.1合同价格合同价格为分包工程的完成价，包括分包工程的所有施工内容、材料费用、人工费用、管理费用、利润等。合同价格以人民币计算，单位为元。4.2预付款合同签订后五个工作日内，总包方支付分包方合同价格的10%作为预付款。4.3工程进度款分包工程进度达到合同约定的比例时，总包方支付分包方相应比例的工程进度款。工程进度款支付比例按照实际完成的工程量计算。4.4竣工结算分包工程完成后，分包方应向总包方提交完整的工程资料，包括施工图纸、施工方案、验收报告等。总包方在验收合格后，按照实际完成的工程量进行竣工结算。第五条工程变更和增减项5.1工程变更的处理如发生工程变更，总包方应提前五个工作日通知分包方。分包方应根据工程变更内容，重新编制施工方案和施工进度计划，并报总包方批准。工程变更导致的费用增减，按照双方约定的方式进行结算。5.2增减项的处理如发生增减项，总包方应提前五个工作日通知分包方。分包方应根据增减项的内容，重新编制施工方案和施工进度计划，并报总包方批准。增减项导致的费用增减，按照双方约定的方式进行结算。第六条合同的解除和终止6.1合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）分包方严重违约，总包方要求解除合同；（4）法律、法规规定的其他合同解除条件。6.2合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）分包工程按约定完成；（2）双方协商一致终止合同；（3）不可抗力导致合同无法继续履行；（4）法律、法规规定的其他合同终止条件。合同解除或终止后，分包方应按照总包方的要求，办理相关手续，确保分包工程的顺利进行。合同解除或终止后，尚未支付的款项，按照双方约定的方式进行结算。合同解除或终止后，分包方应对其施工过程中的质量、第八条违约责任7.1分包方的违约责任分包方违反合同约定，导致工程质量、安全或进度不符合要求的，应承担违约责任。分包方应按照总包方要求，及时整改并承担由此产生的费用。分包方的违约行为导致总包方损失的，分包方应予以赔偿。7.2总包方的违约责任总包方违反合同约定，导致工程质量、安全或进度不符合要求的，应承担违约责任。总包方应按照分包方要求，及时整改并承担由此产生的费用。总包方的违约行为导致分包方损失的，总包方应予以赔偿。第九条争议解决8.1争议解决的途径双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时间限制双方在争议发生之日起三十日内未能通过协商解决的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十条合同的适用法律和争议解决9.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的法院或仲裁机构本合同争议解决的法院为合同签订地人民法院。第十一条其他条款10.1合同的附件本合同附件包括：分包工程范围、分包工程量清单、施工图纸、施工方案等。10.2合同的修改和补充本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。10.3合同的解除和终止本合同的解除和终止，应按照第六条的约定办理。第十二条合同的签署和生效11.1合同的签署地点和时间本合同于____年__月__日在____（地点）签署。11.2合同的签署人总包方签署人为：____（姓名）分包方签署人为：____（姓名）11.3合同的生效日期本合同自签署之日起生效。第十三条合同的份数和保管12.1合同的份数本合同一式两份，总包方和分包方各执一份。12.2合同的保管责任双方均应妥善保管本合同及其附件，不得泄露给第三方。12.3合同的复印件效力本合同的复印件具有同等法律效力，但不得用于履行合同义务。第十四条合同的签署13.1双方代表已阅读并理解本合同的所有条款。13.2双方代表在本合同上签字或盖章，以示双方对合同的认可和遵守。13.3本合同的签署日期为双方代表签字或盖章的日期。附件1：分包工程范围附件2：分包工程量清单附件3：施工图纸附件4：施工方案附件5：其他相关文件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程范围本附件详细列明分包方应完成的工程范围，包括具体的施工内容、工程量以及质量标准等。附件2：分包工程量清单本附件详细列明分包工程所需的各项材料、人工等资源的具体数量和规格。附件3：施工图纸本附件提供分包工程所需的施工图纸，包括各种建筑结构、设备安装、水电布线等的详细图示。附件4：施工方案本附件提供分包工程的施工方案，包括施工工艺、施工步骤、施工周期等详细安排。附件5：其他相关文件本附件包括与分包工程相关的其他文件，如安全评估报告、环境保护评估报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定完成工程；2.分包方工程质量不符合合同约定；3.分包方工程安全不符合合同约定；4.分包方工程进度不符合合同约定；5.总包方未按合同约定支付工程款项；6.总包方提供的材料不符合合同约定；7.总包方未提供必要的技术支持。违约责任认定标准：1.分包方违约，应承担违约责任，包括整改、赔偿等；2.总包方违约，应承担违约责任，包括整改、赔偿等；3.违约行为导致对方损失的，应予以赔偿；4.违约行为导致工程无法继续进行的，违约方应承担相应责任。示例说明：如分包方未按合同约定完成工程，则分包方应承担整改责任，并赔偿总包方因此造成的损失。具体赔偿金额根据实际损失情况进行计算。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指总包方将合同约定的一部分工程转包给分包方施工的行为。2.总包方：指承担合同约定的全部或部分工程的主体责任，向分包方支付工程款项的一方。3.分包方：指接受总包方的委托，按合同约定完成分包工程的