2024年35kV输电线路工程agreement6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年35kV输电线路工程agreement本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型2.合同双方2.1甲方2.2乙方2.3丙方（如有）3.合同签订3.1签订日期3.2签订地点3.3签订方式4.工程范围4.1输电线路长度4.2输电线路结构4.3输电线路设备4.4辅助设施5.工程进度5.1施工阶段划分5.2各阶段工期安排5.3工程验收时间6.工程费用6.1工程总费用6.2各分项工程费用6.3费用支付方式6.4费用调整机制7.材料设备7.1材料设备供应7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.施工管理8.1施工组织8.2施工方案8.3施工安全8.4施工监理9.人员配备9.1甲方人员9.2乙方人员9.3丙方人员（如有）10.技术标准10.1国家标准10.2行业标准10.3地方标准10.4企业标准11.风险责任11.1甲方责任11.2乙方责任11.3丙方责任（如有）12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的处理14.合同生效与终止14.1合同生效日期14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年35kV输电线路工程1.2工程地点：省市县1.3工程规模：输电线路总长度公里，包括新建线路公里，改造线路公里1.4工程类型：35kV高压输电线路工程，包含线路本体、附属设施及配套工程第二条合同双方2.1甲方：省电力公司2.2乙方：电力工程设计院2.3丙方（如有）：电力施工企业第三条合同签订3.1签订日期：2024年2月28日3.2签订地点：省市3.3签订方式：双方代表现场签字确认第四条工程范围4.1输电线路长度：公里4.2输电线路结构：单回路杆塔结构，采用耐腐蚀、高强度钢材4.3输电线路设备：包括导线、绝缘子、金具、杆塔等4.4辅助设施：包括变电站、线路保护设备、通信设备等第五条工程进度5.1施工阶段划分：设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、验收阶段5.2各阶段工期安排：设计阶段3个月，施工准备阶段2个月，施工阶段12个月，验收阶段1个月5.3工程验收时间：施工阶段结束后30日内完成验收第六条工程费用6.1工程总费用：人民币万元6.2各分项工程费用：设计费万元，施工费万元，材料设备费万元，其他费用万元6.3费用支付方式：按进度支付，每月支付万元，累计支付万元6.4费用调整机制：如遇国家政策调整、材料价格上涨等因素，经双方协商一致后可调整费用第七条材料设备7.1材料设备供应：乙方负责提供设计所需的材料设备7.2材料设备质量要求：符合国家标准、行业标准和地方标准7.3材料设备验收：甲方组织验收，乙方提供相关合格证明文件7.4材料设备运输：乙方负责运输至施工现场，确保安全、及时到达第八条施工管理8.1施工组织：乙方应建立健全施工现场管理制度，明确各岗位职责，确保工程顺利进行8.2施工方案：乙方应根据工程特点和施工条件，制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工方法、施工进度安排等8.3施工安全：乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全8.4施工监理：甲方委托监理单位对工程实施全过程监理，确保工程质量、进度和安全第九条人员配备9.1甲方人员：负责工程项目的组织实施、协调和监督9.2乙方人员：负责工程设计、施工、材料设备供应等工作9.3丙方人员（如有）：负责施工队伍的管理和协调工作第十条技术标准10.1国家标准：《输电线路设计规范》GB50545201010.2行业标准：《高压输电线路施工及验收规范》DL/T5092201310.3地方标准：省《高压输电线路工程建设管理办法》10.4企业标准：电力工程设计院企业标准第十一条风险责任11.1甲方责任：提供工程所需的土地、水源、电源等基础设施，确保工程顺利实施11.2乙方责任：保证工程设计、施工质量，按时完成工程，并对因自身原因造成的损失负责11.3丙方责任（如有）：保证施工队伍的素质和施工质量，配合甲方和乙方完成工程任务第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：仲裁委员会12.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，如需延长，经双方书面同意可适当延长第十三条合同解除13.1解除条件：发生不可抗力、一方违约等情况，经双方协商一致可解除合同13.2解除程序：一方提出解除合同意向，另一方应在接到通知后15日内予以答复第十四条合同生效与终止14.1合同生效日期：自双方代表签字盖章之日起生效14.2合同终止条件：工程验收合格，合同履行完毕第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方概念：在本合同中，第三方指非甲乙双方，为达成合同目的，提供专业服务、技术支持、资金投入或其他形式协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入目的：为提高工程质量、加快工程进度、降低工程成本或实现其他合同目的。第二条甲乙方额外条款2.1甲方额外条款：2.1.1甲方应确保第三方的专业能力和信誉，并与第三方签订相应的合作协议。2.1.2甲方应明确第三方的权利、义务和责任，并在合同中予以体现。2.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行义务。2.2乙方额外条款：2.2.1乙方应协助甲方对第三方进行监督，确保第三方的工作符合合同要求。2.2.2乙方应向甲方提供第三方的相关信息，包括但不限于资质证明、业绩证明等。2.2.3乙方应配合甲方与第三方进行沟通和协调，确保合同顺利履行。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义：本合同中，第三方责任限额指第三方因自身原因导致合同未能履行或造成损失时，其应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定：3.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方提供的资质、业绩等因素确定。3.2.2如第三方责任限额未在合同中约定，则默认为人民币万元。3.3责任限额适用范围：3.3.1第三方责任限额适用于第三方因自身原因导致合同未能履行或造成损失的情况。3.3.2第三方责任限额不适用于不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失。第四条第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付费用。4.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和便利。4.1.3第三方有权要求甲方和乙方对第三方工作进行监督和检查。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定，提供专业服务、技术支持或资金投入。4.2.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和企业规章制度。4.2.3第三方应配合甲方和乙方的工作，确保合同顺利履行。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方与甲方之间是合作关系，甲方负责提供必要的支持和条件。5.1.2第三方应按照合同约定，向甲方报告工作进展和存在问题。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方与乙方之间是服务或协助关系，乙方负责协调和监督第三方的工作。5.2.2第三方应按照合同约定，配合乙方完成相关工作。5.3第三方与丙方的关系（如有）：5.3.1第三方与丙方之间是合作关系，丙方负责提供施工队伍和施工场地。5.3.2第三方应按照合同约定，与丙方进行沟通和协调，确保施工顺利进行。第六条第三方介入的变更程序6.1第三方介入的变更程序：6.1.1甲乙双方协商一致，决定引入第三方介入。6.1.2甲方与第三方签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任。6.1.3乙方协助甲方与第三方进行沟通和协调，确保合同顺利履行。6.2第三方介入的变更通知：6.2.1甲方应及时通知乙方第三方介入的情况，包括第三方的名称、职责、权利和义务等。6.2.2乙方应在接到通知后，配合甲方与第三方进行沟通和协调。第七条第三方介入的终止程序7.1第三方介入的终止程序：7.1.1甲乙双方协商一致，决定终止第三方介入。7.1.2甲方与第三方解除合作协议，明确双方的权利、义务和责任。7.1.3乙方协助甲方与第三方进行沟通和协调，确保合同顺利履行。7.2第三方介入的终止通知：7.2.1甲方应及时通知乙方第三方介入终止的情况。7.2.2乙方应在接到通知后，配合甲方与第三方进行沟通和协调。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件名称：工程可行性研究报告详细要求：报告应详细说明工程的技术可行性、经济可行性、环境可行性等，并附有相关数据、图表和分析。说明：此报告作为工程建设的依据，应在合同签订前提交给甲方。2.附件名称：工程设计文件详细要求：设计文件应包括线路设计图、设备选型表、施工组织设计等，符合国家标准和行业规范。说明：设计文件是指导施工的重要依据，应在设计阶段完成。3.附件名称：施工合同详细要求：施工合同应明确施工单位的权利、义务、工程量、工期、质量要求、费用支付等。说明：施工合同是甲乙双方与施工单位之间的法律文件，应在施工阶段签订。4.附件名称：监理合同详细要求：监理合同应明确监理单位的权利、义务、监理范围、监理方式、费用等。说明：监理合同是甲方与监理单位之间的法律文件，用于确保工程质量。5.附件名称：材料设备清单详细要求：清单应详细列出所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌、产地等信息。说明：材料设备清单是工程采购和验收的依据。6.附件名称：工程进度计划详细要求：计划应详细列出各施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点的时间安排。说明：工程进度计划是确保工程按期完成的重要工具。7.附件名称：工程质量保证书详细要求：保证书应承诺工程的质量符合国家标准和合同要求。说明：工程质量保证书是施工单位对工程质量的承诺。8.附件名称：安全施工措施方案详细要求：方案应详细列出施工过程中的安全措施、应急预案等。说明：安全施工措施方案是保障施工人员安全的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项责任认定标准：甲方应在合同约定的付款期限内支付工程款项，如未按时支付，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之X。示例：若甲方逾期支付工程款项万元，乙方有权要求甲方支付违约金元。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方应在合同约定的工期内完成工程，如未按时完成，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之X。示例：若乙方逾期完成工程天，甲方有权要求乙方支付违约金元。3.违约行为：第三方未履行合同义务责任认定标准：第三方应按照合同约定履行义务，如未履行，应承担相应的法律责任。示例：若第三方未按照合同提供材料，甲方有权要求第三方赔偿损失。4.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：工程质量应符合国家标准和合同要求，如不合格，乙方应负责返工或修复，并承担相关费用。示例：若工程验收不合格，乙方应负责整改，直至合格。5.违约行为：安全事故责任认定标准：施工过程中发生安全事故，责任方应根据事故原因和后果承担相应责任。示例：若发生安全事故，责任方应依法承担赔偿责任。全文完。2024年35kV输电线路工程agreement1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的物及范围1.3合同工期及进度安排1.4合同价格及支付方式1.5设计及施工要求1.6质量保证与验收1.7技术服务与支持1.8材料供应与检验1.9施工安全与环境保护1.10合同变更及调整1.11违约责任及处理1.12争议解决方式1.13合同解除及终止1.14合同生效、修改及补充1.15合同附件及附则第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（业主）：【甲方全称】，注册地址：【甲方注册地址】，法定代表人：【甲方法定代表人姓名】，联系电话：【甲方联系电话】。1.1.2乙方（承包商）：【乙方全称】，注册地址：【乙方注册地址】，法定代表人：【乙方法定代表人姓名】，联系电话：【乙方联系电话】。1.1.3合同签订日期：【合同签订日期】，合同生效日期：【合同生效日期】。1.2合同标的物及范围1.2.1合同标的物：建设35kV输电线路工程，包括但不限于线路本体、基础、支架、导线、绝缘子、金具等。1.2.2合同范围：设计、采购、施工、安装、调试、试运行及验收等全过程。1.3合同工期及进度安排1.3.1合同工期：自合同生效之日起【工期天数】天。1.3.2进度安排：根据工程进度计划，分阶段完成各施工任务。1.4合同价格及支付方式1.4.1合同价格：本合同总价为【合同总价】元人民币，采用固定总价合同方式。1.4.2支付方式：按照施工进度和合同约定，分阶段支付工程款项。1.5设计及施工要求1.5.1设计要求：乙方根据甲方提供的资料，按照国家相关标准和规范进行工程设计，确保工程质量。1.5.2施工要求：乙方严格按照设计文件、施工规范和合同约定进行施工，确保工程质量、安全和进度。1.6质量保证与验收1.6.1质量保证：乙方保证工程质量达到国家相关标准和规范要求。1.6.2验收：工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。1.7技术服务与支持1.7.1技术服务：乙方在工程实施过程中，提供必要的技术咨询和指导。1.7.2支持方式：乙方派驻现场技术负责人，负责现场技术支持和问题解决。1.8材料供应与检验1.8.1材料供应：乙方负责所有工程所需材料的采购、运输和供应。1.8.2材料质量：所有材料必须符合国家相关标准和设计要求，乙方需提供材料合格证明。1.8.3检验程序：甲方有权对进场材料进行抽样检验，检验不合格的材料不得使用。1.9施工安全与环境保护1.9.1安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的安全。1.9.2安全措施：乙方应制定详细的安全施工方案，包括安全防护、应急预案等。1.9.3环境保护：乙方在施工过程中，应采取措施减少对环境的影响，遵守环保法规。1.10合同变更及调整1.10.1变更条件：因不可抗力、设计变更、甲方要求或其他合理原因，可进行合同变更。1.10.2变更程序：任何变更需经双方书面同意，并明确变更内容、影响及费用调整。1.11违约责任及处理1.11.1违约情形：包括未按期完成工程、质量不合格、违反合同约定等。1.11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。1.12争议解决方式1.12.1争议解决：发生争议时，双方应友好协商解决。1.12.2仲裁：协商不成时，任何一方可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。1.13合同解除及终止1.13.1解除条件：因不可抗力、甲方违约、乙方严重违约等原因，可解除合同。1.14合同生效、修改及补充1.14.1生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.14.2修改补充：本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正2.1第三方概念界定2.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选定的，为提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他相关服务的独立第三方机构或个人。2.2第三方介入的适用范围2.2.1第三方介入适用于合同履行过程中需要专业判断、技术支持或独立监督的情况。2.3第三方介入的程序2.3.1甲方或乙方在认为需要第三方介入时，应提前【提前通知天数】天向对方提出，并说明介入的理由和需求。2.3.2双方同意后，甲方或乙方应与第三方签订相应的服务合同，明确第三方的工作内容、责任、权利和费用。2.4第三方的责任限额2.4.1第三方在其服务范围内应承担相应的责任，但责任限额不得超过其与甲方或乙方签订的服务合同中约定的金额。2.4.2第三方的责任限额应具体明确，包括但不限于赔偿责任、违约金、罚款等。2.5第三方的权利2.5.1第三方有权根据其服务合同的要求，独立开展工作，获取必要的信息和数据。2.5.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的支持，包括但不限于人员、设备、场地等。2.6第三方的义务2.6.1第三方应按照服务合同约定的时间、质量标准完成工作。2.6.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。2.7第三方与其他各方的责任划分2.7.1甲方与乙方对合同履行的整体责任不变，第三方仅在其服务范围内承担责任。2.7.2第三方与甲方或乙方之间的服务合同，不影响甲方与乙方之间的合同关系。2.8第三方介入的费用承担2.8.1第三方的服务费用由甲方或乙方承担，具体金额和服务内容在服务合同中约定。2.8.2甲方或乙方应根据第三方提供的服务质量和工作量，合理支付服务费用。2.9第三方介入的争议处理2.9.1第三方与服务合同双方之间发生争议，应通过协商解决。2.9.2协商不成的，可依法向合同签订地法院提起诉讼。2.10第三方介入的合同变更2.10.1第三方介入的合同如有变更，需经甲方、乙方和第三方三方同意，并签订书面变更协议。2.10.2合同变更后的条款应与本合同其他条款相一致，并纳入本合同的有效范围内。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：合同签订确认书详细要求：双方签字盖章确认合同生效的文件。说明：用于证明合同签订的有效性和双方意愿的达成。2.附件2：工程设计文件详细要求：包括施工图纸、设计说明书、技术规范等。说明：作为施工的依据，确保施工质量符合设计要求。3.附件3：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置等。说明：用于指导施工过程中的各项工作。4.附件4：材料清单及合格证明详细要求：列出所有材料的名称、规格、型号、数量及供应商合格证明。说明：确保材料质量符合合同约定。5.附件5：施工日志及进度报告详细要求：记录施工过程中的每日工作内容和进度。说明：用于监督施工进度和质量。6.附件6：验收报告及质量保证书详细要求：包括验收结果、质量评价和保证期限。说明：证明工程质量符合合同要求。7.附件7：第三方服务合同详细要求：明确第三方服务内容、责任、权利和费用。说明：用于规范第三方介入的服务行为。8.附件8：变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因和影响。说明：用于处理合同履行过程中的变更事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按期完成工程：乙方未在合同约定的工期内完成工程。质量不合格：施工质量不符合国家相关标准和规范。违反合同约定：违反合同中约定的任何一项条款。2.责任认定标准：乙方未按期完成工程：每逾期一日，应向甲方支付【违约金比例】的违约金。质量不合格：乙方应承担修复或返工费用，并赔偿由此造成的损失。违反合同约定：根据违约行为的严重程度，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.示例说明：施工过程中发现工程质量问题，经检测不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。乙方在施工过程中违反合同约定，甲方有权要求乙方停止施工，并承担相应的违约责任。全文完。2024年35kV输电线路工程agreement2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2工程概况1.3工程范围及内容1.4工程进度安排1.5工程质量要求1.6工程安全与环境保护要求1.7合同工期及延期1.8合同价格及支付方式1.9工程变更及调整1.10争议解决1.11保密条款1.12合同解除及终止1.13合同生效及履行1.14其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.1合同双方名称1.1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名及职务1.1.3合同双方联系方式1.1.4合同签订日期及地点第二条工程概况2.1工程名称：2024年35kV输电线路工程2.2工程地点：[具体地点]2.3工程规模：[具体规模]2.4工程类型：输电线路工程2.5工程建设内容：输电线路塔基建设、线路架设、附属设施建设等第三条工程范围及内容3.1工程范围：包括但不限于设计、施工、监理等环节3.2工程内容：3.2.1设计：包括工程勘察、设计文件编制、设计审查等3.2.2施工：包括施工准备、施工组织、施工实施、竣工验收等3.2.3监理：包括施工过程监理、质量监理、进度监理等第四条工程进度安排4.1工程总体进度安排：[具体时间节点]4.2设计阶段：[具体时间节点]4.3施工阶段：[具体时间节点]4.4竣工验收阶段：[具体时间节点]第五条工程质量要求5.1工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求5.2工程质量保证措施：5.2.1施工单位应严格执行国家有关工程质量管理的法律法规和标准5.2.2施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量5.2.3监理单位应加强对施工过程的监督检查，确保工程质量第六条工程安全与环境保护要求6.1工程安全要求：严格执行国家有关工程安全管理的法律法规和标准，确保施工安全6.2环境保护要求：6.2.1施工单位应采取有效措施，减少对环境的影响6.2.2施工单位应遵守国家有关环境保护的法律法规和标准6.2.3监理单位应加强对施工过程中环境保护的监督检查第七条合同工期及延期7.1合同工期：[具体工期]7.2延期：7.2.1因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定工期顺延7.2.2因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应责任7.2.3因监理单位原因导致工期延误，监理单位应承担相应责任第八条合同价格及支付方式8.1合同总价：[具体金额]8.2计价方式：按照工程量清单计价8.3支付方式：8.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的[百分比]%作为预付款8.3.2进度款：按照工程进度分期支付，每完成一个阶段工程量后支付该阶段合同总额的[百分比]%8.3.3结算款：工程竣工验收合格后支付合同总额的[百分比]%第九条工程变更及调整9.1工程变更：9.1.1因设计变更、工程量增减等原因引起的工程变更，由设计单位提出变更通知单，经双方确认后执行9.1.2变更后的工程量及费用，按照合同约定的计价方式重新计算9.2工程调整：9.2.1因不可抗力等原因导致工程调整，双方应协商确定调整后的工程量及费用第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议10.2争议协商不成时，可提交[仲裁机构名称]仲裁10.3仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力第十一条保密条款11.1双方对本合同内容以及与工程相关的技术、商业秘密负有保密义务11.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露本合同内容及相关秘密第十二条合同解除及终止12.1合同解除：12.1.1因一方违约，另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同12.2合同终止：12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.2.3其他法律规定的合同终止情形第十三条合同生效及履行13.1合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同履行地点：[具体地点]13.3合同履行期限：自合同生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议14.2本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同或单独委托，提供专业服务、技术支持、咨询、监督、检验、监理等非直接参与施工的主体。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检验检测机构、咨询顾问、安全评估机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1甲乙双方根据工程需要，经协商一致，决定引入第三方提供专业服务。15.2.2第三方的介入需符合国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方责任与权利15.3.1第三方应按照合同约定和委托事项，履行相应的职责。15.3.2第三方有权获取与其职责相关的工程信息，包括但不限于设计文件、施工图纸、工程进度、质量状况等。15.3.3第三方有权对工程进行必要的监督和检验，并提出意见和建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立的专业服务提供者，与甲乙双方之间是委托与被委托的关系。15.4.2第三方与施工方的关系：第三方对施工方的监督和检验，不改变施工方与甲乙双方之间的合同关系。15.4.3第三方与监理单位的关系：若第三方提供监理服务，其职责范围与监理单位职责范围应明确区分，避免职责交叉。15.5第三方责任限额15.5.1第三方在本合同项下的责任，不得超过其合同约定的责任限额。15.5.2第三方责任限额包括但不限于：15.5.2.1因第三方自身过错导致工程损失的责任限额；15.5.2.2因第三方提供的咨询或建议导致工程损失的责任限额；15.5.2.3因第三方检验或检测失误导致工程损失的责任限额。15.6第三方责任承担15.6.1第三方责任承担方式：15.6.1.1第三方应按照合同约定和法律规定，承担相应的赔偿责任；15.6.1.2第三方责任赔偿应优先由第三方承担，不足部分由甲乙双方按照合同约定比例分担。15.7第三方介入的合同变更15.7.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应协商一致，签订补充协议，对合同进行变更。15.7.2补充协议作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。15.8第三方资质要求15.8.1第三方应具备相应的资质和执业许可，符合国家相关法律法规的要求。15.8.2第三方资质证明文件应在合同签订前提交给甲乙双方审核。15.9第三方变更与解除15.9.1第三方因自身原因需要更换或解除服务的，应提前[具体时间]通知甲乙双方，并书面确认。15.9.2第三方更换或解除服务后，甲乙双方应根据实际情况调整合同内容，并签订补充协议。15.10第三方保密义务15.10.1第三方对本合同内容以及与工程相关的技术、商业秘密负有保密义务。15.10.2未经甲乙双方同意，第三方不得向任何第三方泄露或披露本合同内容及相关秘密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：工程勘察报告详细要求：报告应详细说明工程地质、水文、气象等勘察数据，并附有必要的图表和照片。附件说明：本附件作为工程设计依据之一，需在工程开工前提交。2.附件2：工程设计文件详细要求：设计文件应包括施工图、设计说明书、材料设备清单等，符合国家相关设计规范。附件说明：本附件为工程建设的核心文件，需在工程开工前完成。3.附件3：工程量清单详细要求：清单应详细列出工程量、计价依据、工程量计算规则等。附件说明：本附件作为工程计价和支付依据，需在合同签订后5个工作日内提交。4.附件4：施工组织设计详细要求：组织设计应包括施工方案、施工进度计划、资源配置计划等。附件说明：本附件为施工管理依据，需在工程开工前提交。5.附件5：工程安全措施详细要求：措施应包括安全管理制度、安全操作规程、安全防护设施等。附件说明：本附件为工程安全管理的依据，需在工程开工前提交。6.附件6：环境保护措施详细要求：措施应包括环境保护制度、环境保护设施、环境保护监测等。附件说明：本附件为环境保护管理的依据，需在工程开工前提交。7.附件7：工程验收报告详细要求：报告应包括工程质量、安全、环境保护等方面的验收意见。附件说明：本附件为工程竣工验收的依据，需在工程竣工验收合格后提交。8.附件8：工程结算书详细要求：结算书应详细列出工程量、计价依据、结算金额等。附件说明：本附件为工程结算的依据，需在工程结算完成后提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定的时间节点完成工程勘察、设计、施工等环节。责任认定标准：延误工期，每延误一天，违约方应支付合同总价[百分比]%的违约金。示例说明：若设计单位未按约定时间完成设计文件，则每延误一天，设计单位应支付合同总价0.5%的违约金。2.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：逾期付款，每逾期一天，违约方应支付逾期付款金额的[百分比]%的滞纳金。示例说明：若甲方未按约定时间支付进度款，则每逾期一天，甲方应支付进度款金额的0.5%的滞纳金。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责，导致工程损失。责任认定标准：根据第三方合同约定和实际损失，第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若监理单位在监理过程中出现重大失误，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行保密义务，泄露工程信息。责任认定标准：泄露信息，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因泄露造成的损失。示例说明：若乙方泄露工程商业秘密，乙方应承担法律责任，并赔偿因泄露造成的损失。5.违约行为：甲乙双方未按合同约定解除或终止合同。责任认定标准：违约方应承担因违约造成的损失，包括但不限于合同总价[百分比]%的违约金。示例说明：若甲方未按约定解除合同，甲方应支付合同总价1%的违约金。全文完。2024年35kV输电线路工程agreement3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设周期3.工程设计及施工要求3.1设计原则3.2施工规范3.3质量标准3.4安全措施4.工程进度及节点4.1工程进度安排4.2工程节点时间表4.3进度调整及管理5.工程造价及支付方式5.1工程造价构成5.2工程付款方式5.3付款时间节点5.4付款条件6.材料设备采购及供应6.1材料设备采购原则6.2供应商选择及资质要求6.3材料设备供应及验收6.4材料设备价格及结算7.工程验收及交付7.1验收标准及程序7.2验收时间及条件7.3验收不合格处理7.4工程交付手续8.保修与维护8.1保修范围及期限8.2保修责任及义务8.3维护责任及义务9.违约责任9.1违约情形及定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿及处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止手续12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期13.其他约定事项13.1其他约定条款13.2附加条款及附件14.合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：工程进度计划14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年35kV输电线路工程2.2工程地点省市县2.3工程规模全长公里，共计基杆塔2.4工程建设周期自合同签订之日起，工期为12个月3.工程设计及施工要求3.1设计原则遵循国家相关电力工程设计规范及标准3.2施工规范执行国家电力工程施工质量验收规范3.3质量标准达到国家电力工程优良等级3.4安全措施严格执行国家及地方有关电力工程施工安全法规，确保施工安全4.工程进度及节点4.1工程进度安排第一阶段：施工准备（12个月）第二阶段：基础施工（34个月）第三阶段：杆塔施工（56个月）第四阶段：线路施工（78个月）第五阶段：验收及交付（912个月）4.2工程节点时间表（详细列出各阶段的开始和结束时间）4.3进度调整及管理因不可抗力或其他原因导致进度延误，经双方协商一致，可调整进度计划5.工程造价及支付方式5.1工程造价构成（详细列出工程造价的构成项目及金额）5.2工程付款方式分阶段付款，按工程进度及验收结果支付5.3付款时间节点第一阶段：完成施工准备，支付合同价的20%第二阶段：基础施工完成，支付合同价的30%第三阶段：杆塔施工完成，支付合同价的30%第四阶段：线路施工完成，支付合同价的20%第五阶段：验收合格，支付合同价的10%5.4付款条件甲方确认工程进度及质量合格后，支付相应款项6.材料设备采购及供应6.1材料设备采购原则甲方负责材料设备的采购，确保质量合格、价格合理6.2供应商选择及资质要求供应商需具备国家规定的相关资质，提供合格的材料设备6.3材料设备供应及验收供应商按约定时间、地点供应材料设备，甲方负责验收6.4材料设备价格及结算材料设备价格按市场价格或双方协商价格确定，结算方式为按实际使用量结算8.保修与维护8.1保修范围及期限自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程提供为期两年的保修服务。8.2保修责任及义务在保修期内，如因乙方施工质量原因导致工程出现缺陷，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。8.3维护责任及义务保修期满后，乙方应继续对工程进行维护，确保工程正常运行，甲方应支付合理的维护费用。9.违约责任9.1违约情形及定义包括但不限于：未按合同约定时间完成工程、工程不符合质量标准、未履行保修义务等。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿及处理违约赔偿金额根据实际情况确定，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。10.3争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。11.合同解除及终止11.1合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。11.3合同解除及终止手续合同解除或终止需双方书面确认，并办理相关手续。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章，且甲方支付首笔款项后生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或因上述解除条件而终止。12.3合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。13.其他约定事项13.1其他约定条款本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2附加条款及附件合同附件包括但不限于：工程图纸、工程量清单、工程进度计划等。14.合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：工程进度计划14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、评估、监理、检测、设计、施工等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式第三方介入合同履行，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1责任限额确定第三方在合同履行过程中，因自身原因导致工程出现质量问题或延误工期，应承担相应的责任。责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并应在合同中明确。16.2责任承担方式第三方责任限额内，由第三方直接向受损方赔偿；超出责任限额部分，由甲乙双方按各自责任比例承担。17.第三方责权利17.1责任第三方应按照合作协议和合同约定，履行相应的职责，确保工程质量、进度和安全。17.2权利第三方有权获取合同履行过程中所需的信息，并享有合作协议约定的权利。17.3利益第三方在合同履行过程中，应获得与其提供的服务相匹配的报酬。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应明确其职责范围，不得越权干涉甲乙双方的正常工作。18.2责任划分第三方责任由其承担，与甲乙双方无关。甲乙双方应各自承担因自身原因造成的责任。18.3利益划分第三方在合同履行过程中产生的利益，归第三方所有。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1协议签订甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。19.2信息共享甲乙双方应向第三方提供合同履行所需的信息，第三方应保守秘密。19.3质量监督第三方应对工程质量进行监督，确保工程符合合同约定。19.4进度管理第三方应协助甲乙双方对工程进度进行管理，确保工程按期完成。19.5安全管理第三方应协助甲乙双方对施工现场进行安全管理，确保施工安全。19.6争议解决若第三方与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁委员会仲裁。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序甲乙双方与第三方就合同变更达成一致后，应书面通知对方，并修改合同文本。20.2合同变更内容合同变更内容包括但不限于：第三方职责、责任限额、报酬等。20.3合同变更生效合同变更经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸要求：包含完整的工程图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等，以及详细的施工说明和设计规范。说明：工程图纸是施工的重要依据，必须清晰、准确，并符合国家相关标准。2.附件二：工程量清单要求：详细列出所有工程项目的工程量，包括材料、人工、机械等费用。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，必须准确无误。3.附件三：工程进度计划要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的关键节点。说明：工程进度计划是工程管理的依据，有助于甲乙双方监控工程进度。4.附件四：材料设备采购清单要求：列出所有需要采购的材料和设备名称、规格、数量、价格等信息。说明：材料设备采购清单是采购管理的重要依据，确保采购的准确性和及时性。5.附件五：施工组织设计要求：详细描述施工方案、施工工艺、安全措施等。说明：施工组织设计是施工的重要指导文件，确保施工质量和安全。6.附件六：合同签订文件要求：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合作协议等。说明：合同签订文件是合同履行的重要凭证。7.附件七：验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收日期、验收结果、验收人员等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，证明工程符合合同要求。8.附件八：保修记录要求：记录工程保修期内出现的质量问题及处理情况。说明：保修记录是工程保修的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定时间完成工程责任认定：每延误一天，违约方应支付合同价的千分之一作为违约金。示例：若合同约定工期为12个月，实际工期延误1个月，则违约方需支付合同价的千分之一乘以30天的违约金。2.违约行为：工程不符合质量标准责任认定：根据国家相关质量标准，由第三方检测机构出具检测报告，认定责任方。示例：若检测报告显示工程不符合质量标准，责任方需承担修复费用及相应的违约金。3.违约行为：未履行保修义务责任认定：保修期内，因乙方施工质量原因导致工程出现缺陷，乙方应负责修复，并承担相应费用。示例：若保修期内出现质量问题，乙方需在接到通知后7日内进行修复，否则承担修复费用及违约金。4.违约行为：未按合同约定支付款项责任认定：每延误一天，违约方应支付应付款项的千分之一作为违约金。示例：若合同约定付款时间为每月15日，实际付款日期延误5日，则违约方需支付应付款项的千分之一乘以5天的违约金。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿受损方因此遭受的损失。示例：若甲方发现乙方泄露了商业秘密，乙方需赔偿甲方因此遭受的损失，并承担法律责任。全文完。2024年35kV输电线路工程agreement4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或负责人1.3注册地址1.4联系方式1.5通讯地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设期限2.6工程投资额3.工程设计3.1设计依据3.2设计要求3.3设计内容3.4设计费用4.工程施工4.1施工单位4.2施工资质4.3施工组织4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全4.7施工监理5.材料设备5.1材料设备供应商5.2材料设备质量要求5.3材料设备采购5.4材料设备验收5.5材料设备存储与使用5.6材料设备费用6.质量保证6.1质量标准6.2质量检测6.3质量纠纷处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产培训7.4安全生产事故处理8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款方式8.4付款凭证9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同未尽事宜14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方：电力有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2法定代表人或负责人甲方：乙方：1.3注册地址甲方：省市区街道号乙方：省市区街道号1.4联系方式1.5通讯地址甲方：省市区街道号乙方：省市区街道号第二条工程概况2.1工程名称2024年35kV输电线路工程2.2工程地点省市县2.3工程规模全长公里，共基杆塔2.4工程类型输电线路工程2.5工程建设期限自合同签订之日起至2025年12月31日2.6工程投资额人民币壹亿元整第三条工程设计3.1设计依据依据《输电线路工程设计规范》（GB505452010）等相关国家标准和行业标准3.2设计要求满足国家电力公司相关技术标准，确保输电线路安全、可靠、经济、环保3.3设计内容包括线路走向、杆塔结构、导线规格、绝缘子、金具等设计内容3.4设计费用人民币伍佰万元整，由甲方支付第四条工程施工4.1施工单位乙方为该输电线路工程的施工单位4.2施工资质乙方具备国家电力公司颁发的输电线路工程专业承包壹级资质4.3施工组织乙方应制定详细的施工组织设计，确保工程按期完成4.4施工进度施工进度按照甲方要求进行，每月向甲方报告施工进度4.5施工质量施工质量应符合国家相关标准和规范，确保工程质量4.6施工安全施工过程中，乙方应严格执行国家安全生产法规，确保施工安全4.7施工监理甲方委托监理公司对工程进行全过程监理第五条材料设备5.1材料设备供应商材料设备供应商由乙方自行选择，并经甲方认可5.2材料设备质量要求材料设备应符合国家相关标准和规范，具备出厂合格证明5.3材料设备采购乙方负责材料设备的采购，并确保按时、按质、按量供应5.4材料设备验收甲方或委托的监理单位对材料设备进行验收，验收合格后方可使用5.5材料设备存储与使用材料设备应按照规定进行存储和使用，确保材料设备完好5.6材料设备费用材料设备费用由甲方支付，具体费用见合同附件第六条质量保证6.1质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范6.2质量检测乙方应定期对工程质量进行检测，并及时向甲方报告检测结果6.3质量纠纷处理如发生质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构仲裁第七条安全生产7.1安全生产责任乙方应承担安全生产主体责任，确保施工过程中人员安全和设备安全7.2安全生产措施乙方应制定详细的安全生产措施，包括安全教育培训、安全检查、事故处理等7.3安全生产培训乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高安全意识7.4安全生产事故处理如发生安全生产事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方和相关部门第八条付款方式8.1付款比例工程总造价分为五个阶段付款，具体比例为：第一阶段：合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%；第二阶段：工程开工后30日内，支付合同总价款的20%；第三阶段：工程完成50%后30日内，支付合同总价款的30%；第四阶段：工程完成80%后30日内，支付合同总价款的20%；第五阶段：工程竣工验收合格后30日内，支付合同总价款的10%。8.2付款时间每个付款阶段的付款时间应在合同约定的付款比例对应的工程进度完成后的30日内支付。8.3付款方式付款方式为银行转账，具体账户信息见合同附件。8.4付款凭证乙方应在收到付款通知后5个工作日内向甲方提供相应的发票或收据。第九条合同变更与解除9.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致并签订书面变更协议后，变更内容生效。9.2合同解除1）因不可抗力导致合同无法履行，任何一方均可解除合同；2）一方违约，另一方有权解除合同；3）经双方协商一致，可以解除合同。第十条违约责任10.1违约行为1）甲方未按时付款；2）乙方未按合同约定完成工程；3）任何一方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任1）甲方未按时付款，应向乙方支付违约金，违约金按未付款额的千分之五每日计算；2）乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等；3）任何一方违反合同约定的其他行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。10.3违约赔偿因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担赔偿责任。第十一、十二条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十三、十四条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1）工程竣工验收合格；2）合同约定的各项义务履行完毕；3）合同约定的终止条件发生。12.3合同终止程序合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致后签订终止协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、检测机构、咨询机构、保险机构等。15.2第三方介入方式第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。15.3第三方责权利15.3.1责任1）按照本合同约定的内容和标准，完成其职责范围内的工作；2）保证其提供的服务或产品符合国家相关法律法规和行业标准；3）因自身原因导致合同无法履行或出现质量问题，应承担相应的违约责任。15.3.2权利1）按照合作协议或委托书约定的内容，获取相应的报酬；2）要求甲乙双方按照合同约定提供必要的配合和支持；3）根据合同约定，对甲乙双方提出合理的意见和建议。15.3.3利益第三方的利益主要体现在按照合同约定获取报酬，以及在本合同履行过程中建立的良好信誉和业务合作关系。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合作协议或委托书，甲方作为委托方，有权对第三方的履约情况进行监督和考核。15.4.2与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合作协议或委托书，乙方作为受托方，应配合第三方完成其职责范围内的工作。15.4.3与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系，由各自签订的合作协议或委托书约定，各第三方应相互尊重、独立履行各自的职责。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失时，应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额约定1）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定；2）如无特殊约定，第三方责任限额为人民币壹佰万元整；3）第三方责任限额包括但不限于违约责任、侵权责任、赔偿责任等。16.3责任限额的调整1）如第三方认为责任限额过高，可向甲乙双方提出调整请求；2）甲乙双方应在收到调整请求后30日内进行协商，协商一致后签订补充协议；3）未经甲乙双方书面同意，第三方不得擅自调整责任限额。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更第三方介入本合同，可能涉及合同内容的变更。甲乙双方应在第三方介入前或介入过程中，对合同进行必要的变更，并签订书面变更协议。17.2变更程序合同变更程序如下：1）甲乙双方就合同变更事项进行协商；2）协商一致后，签订书面变更协议；3）将变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。18.第三方介入的合同解除18.1合同解除条件如第三方介入导致合同无法履行或合同目的无法实现，甲乙双方均有权解除合同。18.2解除程序1）甲乙双方书面通知第三方解除合同；2）第三方在收到解除通知后30日内，完成其职责范围内的剩余工作；3）甲乙双方在第三方完成工作后，签订合同解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细列出甲乙双方的基本信息，包括但不限于公司名称、法定代表人、联系方式、注册地址等。2.附件二：工程概况表要求：详细描述工程名称、地点、规模、类型、建设期限、投资额等。3.附件三：工程设计文件要求：提供工程设计依据、设计要求、设计内容、设计费用等相关文件。4.附件四：施工组织设计要求：详细列出施工单位的施工组织架构、施工方案、进度计划、安全措施等。5.附件五：材料设备清单要求：列出所有材料设备的名称、规格、型号、数量、供应商、质量要求等。6.附件六：质量保证计划要求：详细说明质量标准、质量检测、质量纠纷处理等。7.附件七：安全生产措施要求：列出安全生产责任、安全生产措施、安全生产培训、安全生产事故处理等。8.附件八：付款计划表要求：详细列出付款比例、付款时间、付款方式等。9.附件九：合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、时间、双方签字盖章等。10.附件十：合同解除协议要求：详细记录合同解除的原因、时间、双方签字盖章等。11.附件十一：第三方合作协议或委托书要求：详细记录第三方介入的细节，包括合作内容、责任划分、权利义务等。12.附件十二：第三方责任限额协议要求：明确第三方责任限额的具体金额和适用范围。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为及责任认定标准违约行为：甲方未按时付款责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金按未付款额的千分之五每日计算。2.违约行为及责任认定标准违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。3.违约行为及责任认定标准违约行为：第三方未按合作协议或委托书履行职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止合作关系等。4.违约行为及责任认定标准违约行为：任何一方违反合同约定的保密义务责任认定：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明：甲方未按时付款，逾期5天，应向乙方支付违约金人民币5,000元。乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误10天，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿工期延误造成的损失。全文完。2024年35kV输电线路工程agreement5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包方信息1.2.承包方信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程建设内容3.合同标的及范围3.1.合同标的3.2.合同范围3.3.工程进度安排4.工程设计及施工要求4.1.设计要求4.2.施工要求4.3.质量标准4.4.工期要求5.工程费用及支付方式5.1.工程费用5.2.支付方式5.3.付款节点5.4.付款条件6.技术文件及资料6.1.设计文件6.2.施工图纸6.3.技术规范6.4.质量检测报告7.材料供应及验收7.1.材料供应7.2.材料验收7.3.材料质量要求7.4.材料供应责任8.施工现场管理8.1.施工现场布置8.2.安全生产8.3.环境保护8.4.施工现场交通9.工程验收及移交9.1.工程验收9.2.验收标准9.3.验收程序9.4.工程移交10.保修期及责任10.1.保修期10.2.保修范围10.3.保修责任11.违约责任11.1.发包方违约责任11.2.承包方违约责任11.3.违约赔偿12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件14.其他约定事项14.1.合同附件14.2.合同解释14.3.合同修订14.4.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.发包方信息1.1.1.名称：电力有限公司1.1.2.地址：省市区街道号1.1.3.法定代表人：1.1.4.联系电话：1381.2.承包方信息1.2.1.名称：建筑工程有限公司1.2.2.地址：省市区街道号1.2.3.法定代表人：1.2.4.联系电话：13956782.工程概况2.1.工程名称：2024年35kV输电线路工程2.2.工程地点：省市区2.3.工程规模：全长公里，新建35kV输电线路2.4.工程建设内容：线路基础、杆塔、导线、接地装置等3.合同标的及范围3.1.合同标的：本合同所涉及的35kV输电线路工程的设计、施工、验收及保修等全过程3.2.合同范围：包括但不限于工程设计、材料采购、施工安装、质量检验、工程验收等3.3.工程进度安排：按照国家电网公司相关规定及双方协商确定的进度计划执行4.工程设计及施工要求4.1.设计要求：设计应满足国家及行业标准，符合实际运行需求4.2.施工要求：严格按照设计图纸及规范进行施工，确保工程质量4.3.质量标准：达到国家及行业标准，确保工程安全可靠4.4.工期要求：自合同签订之日起，在规定工期内完成全部工程内容5.工程费用及支付方式5.1.工程费用：按国家及地方有关规定，结合工程实际及市场价格进行核算5.2.支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、结算款及质保金5.3.付款节点：根据工程进度，按照双方约定的节点进行付款5.4.付款条件：以工程实际完成情况及质量合格为前提6.技术文件及资料6.1.设计文件：包括设计说明书、施工图纸、设计计算书等6.2.施工图纸：包括施工图纸、施工详图等6.3.技术规范：依据国家及行业标准，确保工程质量和安全6.4.质量检测报告：包括材料质量检测报告、施工质量检测报告等7.材料供应及验收7.1.材料供应：由承包方负责材料采购及供应，确保材料质量7.2.材料验收：按照国家及行业标准，对进场材料进行验收7.3.材料质量要求：符合国家及行业标准，确保工程质量7.4.材料供应责任：承包方对材料供应负责，如因材料质量问题导致工程延误或损失，由承包方承担相应责任8.施工现场管理8.1.施工现场布置8.1.1.施工现场应按照施工组织设计进行布置，确保施工安全和文明施工。8.1.2.施工现场应设立明显的安全警示标志，并定期检查和维护。8.1.3.施工现场应设置办公区、生活区、材料堆放区等，并保持整洁有序。8.2.安全生产8.2.1.承包方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。8.2.2.施工现场应定期进行安全检查，发现安全隐患立即整改。8.2.3.施工人员必须佩戴安全帽、系安全带等个人防护用品。8.3.环境保护8.3.1.施工过程中应采取措施，减少对周边环境的影响。8.3.2.施工废水和固体废物应按照国家环保要求进行处理。8.3.3.施工现场应设置垃圾分类收集点，并定期清理。8.4.施工现场交通8.4.1.施工现场交通应规范有序，设置临时交通标志。8.4.2.运输车辆应遵守施工现场交通规则，不得超速、超载。8.4.3.施工现场应设立消防通道，确保消防车辆畅通无阻。9.工程验收及移交9.1.工程验收9.1.1.工程验收应按照国家及行业标准进行，包括初验和终验。9.1.2.初验应在工程完工后进行，终验应在初验合格后进行。9.1.3.验收不合格的工程，承包方应整改至合格为止。9.2.验收标准9.2.1.验收标准应符合国家及行业标准，确保工程质量和安全。9.2.2.验收过程中，应邀请相关专家进行现场检查。9.2.3.验收记录应完整、真实，作为工程移交的依据。9.3.验收程序9.3.1.验收程序应按照合同约定和相关规定执行。9.3.2.验收过程中，双方应积极配合，共同完成验收工作。9.3.3.验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。9.4.工程移交9.4.1.工程移交应在验收合格后进行。9.4.2.移交过程中，双方应明确移交范围和责任。9.4.3.移交后，承包方应提供相关技术资料和操作手册。10.保修期及责任10.1.保修期10.1.1.保修期为工程验收合格之日起一年。10.1.2.保修期内，因施工质量问题导致的问题，承包方应免费维修或更换。10.2.保修范围10.2.1.保修范围包括工程主体结构、设备设施等。10.2.2.保修范围不包括因使用不当、自然灾害等原因造成的损坏。10.3.保修责任10.3.1.承包方应按照保修范围和保修期履行保修责任。10.3.2.保修期内，因承包方原因导致的问题，承包方应承担相应责任。11.违约责任11.1.发包方违约责任11.1.1.发包方未按时支付工程款，应向承包方支付违约金。11.1.2.发包方未按时完成工程验收，应承担相应责任。11.2.承包方违约责任11.2.1.承包方未按时完成工程，应向发包方支付违约金。11.2.2.承包方施工质量不合格，应承担修复或赔偿责任。12.争议解决12.1.争议解决方式12.1.1.双方应友好协商解决争议。12.1.2.协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼。12.2.争议解决机构12.2.1.争议解决机构为合同所在地的人民法院。13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.1.1.双方签署合同并签字盖章。13.1.2.合同经双方确认无误后生效。13.2.合同终止条件13.2.1.工程验收合格并移交完毕。13.2.2.双方协商一致终止合同。14.其他约定事项14.1.合同附件14.1.1.合同