版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力工程施工与监理合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3监理方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误及延长第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五条工程造价5.1合同总价5.2工程变更价款5.3付款方式及时间第六条施工与监理6.1施工方案及工艺6.2监理职责及权限6.3监理报告及处理第七条合同的履行与变更7.1合同履行7.2合同变更7.3合同解除第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3监理方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3信息的有效性第十四条附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4其他重要文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方为中华人民共和国省市县电力公司,地址为省市县路号。1.2承包方名称及地址承包方为中华人民共和国省市县电力工程施工有限公司,地址为省市县路号。1.3监理方名称及地址监理方为中华人民共和国省市县电力工程监理有限公司,地址为省市县路号。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为县2024年度电力设施新建及改造工程。2.2工程地点工程地点为省市县所辖区域。2.3工程规模工程规模包括但不限于:新建电力线路公里,改造电力线路公里,新建变电站座,改造变电站座,以及其他相关工程。2.4工程内容工程内容包括但不限于:土建工程、电气设备安装工程、线路敷设工程、变电站建筑工程、调试及验收等。第三条合同工期3.1开工日期合同约定的开工日期为2024年X月X日。3.2竣工日期合同约定的竣工日期为2024年X月X日。3.3工期延误及延长如因不可抗力等因素导致工期延误,双方可协商延长工期,并按实际情况调整工程价款。如非不可抗力因素导致工期延误,承包方应按合同约定承担相应责任。第四条工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求,如《电力工程质量验收规范》等。4.2质量控制承包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。监理方应加强对工程质量的监督、检查和验收。4.3质量验收工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由监理方组织,竣工验收由发包方组织。验收不合格的工程,承包方应按监理方要求整改,直至达到验收标准。第五条工程造价5.1合同总价合同总价为人民币万元(大写:人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整),具体金额以附件工程量清单为准。5.2工程变更价款如工程发生变更,变更部分的价格按双方协商确定的价格执行。5.3付款方式及时间付款方式为进度付款,付款时间为工程进度达到合同约定的比例时。具体付款时间及比例由双方协商确定。第六条施工与监理6.1施工方案及工艺承包方应根据工程特点,制定合理的施工方案和工艺,报监理方审批。6.2监理职责及权限监理方应按照合同约定,对工程的进度、质量、安全等方面进行监督、检查和验收,有权对承包方的施工行为进行纠正。6.3监理报告及处理监理方应定期向发包方报告工程的进度、质量、安全等情况。对监理方报告的问题,承包方应及时整改,并报监理方验收。第八条违约责任8.1发包方违约发包方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任。违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、延长工期等。8.2承包方违约承包方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任。违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、拆除不合格工程、返工等。8.3监理方违约监理方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任。违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、撤销监理资格等。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁解决争议,仲裁地点为省市,仲裁机构为省市仲裁委员会。9.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件如下:(1)工程竣工并验收合格;(2)合同约定的付款义务全部履行完毕;(3)双方另有约定。10.3合同解除条件合同解除条件如下:(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)对方违约严重,致使合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等,应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止或解除之日起两年。11.3违约责任违反保密条款的,违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应按照本合同第九条的规定解决。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。双方因不可抗力导致的损失,根据实际情况分担责任。13.2合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。13.3信息的有效性本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。第十四条附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4其他重要文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中,除甲乙方之外的第三方单位或个人参与合同的履行,包括但不限于中介方、设计方、施工分包方、材料供应商等。1.2第三方介入的范围包括但不限于:提供专业咨询、技术支持、施工服务、材料供应、质量检测等。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方介入的义务第三方应按照合同约定和甲乙方的要求,提供专业服务或商品,并保证其质量和服务水平符合合同要求。2.2第三方介入的责任第三方对因其原因造成的工程质量问题、安全事故、工期延误等承担责任。第三方责任不免除甲乙方的合同责任。第三条第三方介入的合同签订3.1甲乙双方在合同中明确第三方介入的范围、内容、义务和责任。3.2甲乙双方与第三方签订书面合同,明确双方的权利和义务,第三方应遵守本合同的约定。第四条第三方介入的管理和协调4.1甲乙双方负责对第三方进行管理和协调,确保第三方按照合同要求履行义务。4.2甲乙双方负责处理第三方介入过程中出现的问题和争议,确保工程的顺利进行。第五条第三方介入的付款和结算5.1甲乙双方与第三方约定的付款方式和时间,应符合本合同的付款条款。5.2甲乙双方与第三方结算时,应按照合同约定的价格和付款比例进行。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方如未按合同约定履行义务,甲乙双方有权按合同约定和法律规定处理违约行为。6.2甲乙双方有权解除与第三方的合同,并追究其违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。(1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第八条第三方责任限额8.1甲乙双方与第三方在合同中约定第三方责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。8.2第三方责任限额应符合国家相关法律法规的规定,保障甲乙双方的合法权益。第九条第三方介入对其他方的通知义务9.1甲乙双方与第三方签订合同后,应及时通知合同另一方,并提供合同副本。9.2甲乙双方应将第三方介入的相关信息、文件和资料提供给合同另一方,以便合同另一方了解和监督第三方的工作。第十条第三方介入的终止和解除10.1第三方介入的终止和解除应符合合同约定和法律规定。10.2甲乙双方与第三方解除合同后,应及时办理相关手续,确保工程的顺利进行。第十一条第三方介入的税费和保险11.1第三方应按照国家相关法律法规的规定,承担合同履行过程中的税费。11.2第三方应办理与其合同义务相关的保险,并保证保险的有效性。第十二条第三方介入的保密义务12.1第三方应遵守本合同的保密条款,保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。12.2第三方未按保密条款约定披露秘密的,应承担违约责任。第十三条甲乙双方对第三方的授权13.1甲乙双方应向第三方明确授权范围,确保第三方在授权范围内履行合同义务。13.2甲乙双方应对第三方的行为进行监督和检查,确保第三方按照合同要求履行义务。第十四条第三方介入的适用法律和争议解决14.1第三方介入适用中华人民共和国法律。14.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,按照本合同第七条的规定解决。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力,甲乙双方应遵守本部分修正条款的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细描述:包含电力工程施工的所有图纸,包括但不限于电力线路布置图、变电站平面图、电气设备安装图等。图纸应详细标注施工要求、设备型号、线路参数等。附件2:技术规范详细描述:包含电力工程施工的技术规范,包括但不限于施工工艺、质量标准、安全操作规程等。规范应详细说明施工过程中的各项技术要求和安全注意事项。附件3:工程量清单详细描述:列出电力工程施工的所有工程量,包括但不限于土建工程、电气设备安装工程、线路敷设工程等。清单应详细列明工程量名称、数量、单位、单价等。附件4:材料供应清单详细描述:列出电力工程施工所需的材料名称、规格、数量、供应商等。清单应详细说明材料的质量要求、供应时间等。附件5:施工组织设计详细描述:包含电力工程施工的组织设计,包括但不限于施工方案、施工进度计划、人员配置等。设计应详细说明施工过程中的组织管理和人员分工。附件6:施工安全计划详细描述:包含电力工程施工的安全计划,包括但不限于安全措施、应急预案、安全培训等。计划应详细说明施工过程中的安全管理和事故预防措施。附件7:质量保证措施详细描述:列出电力工程施工的质量保证措施,包括但不限于质量检测、质量控制、质量验收等。措施应详细说明施工过程中的质量管理和质量控制方法。附件8:施工合同履行监督报告详细描述:定期提交的施工合同履行监督报告,包括但不限于工程进度、质量、安全等情况的记录和评价。报告应详细说明施工过程中的各项指标和问题。附件9:工程变更申请及审批记录详细描述:记录工程变更的申请、审批过程,包括但不限于变更内容、变更原因、变更影响等。记录应详细说明工程变更的合法性和合理性。附件10:工程验收报告详细描述:包含电力工程施工的验收报告,包括但不限于工程质量评价、设备运行测试报告等。报告应详细说明工程验收的结果和结论。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误示例说明:如承包方未能在合同约定的时间内完成工程,构成工期延误。2.工程质量不符合约定示例说明:如承包方施工的工程质量未达到合同约定的标准,构成工程质量不符合约定。3.安全事故示例说明:如承包方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡或财产损失,构成安全事故。4.材料供应不符合要求示例说明:如材料供应商提供的材料质量不合格或供应不足,构成材料供应不符合要求。5.第三方介入不当示例说明:如第三方未按合同约定履行义务,导致工程质量问题或工期延误,构成第三方介入不当。违约责任认定标准:1.工期延误:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金。2.工程质量不符合约定:按照合同约定的质量标准,重新施工或拆除不合格工程,并承担相应费用。3.安全事故:根据事故性质和后果,承担相应赔偿责任。4.材料供应不符合要求:按照合同约定的责任承担方式,承担相应责任。5.第三方介入不当:按照合同约定的责任承担方式,承担相应责任。全文完。2024年度电力工程施工与监理合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2施工范围2.3监理范围第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付条件第四条合同履行与工期4.1施工工期4.2监理工期4.3工期延误第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量验收5.3质量保障措施第六条合同条款与违约责任6.1合同条款遵守6.2违约行为6.3违约责任第七条争议解决与法律适用7.1争议解决方式7.2适用法律第八条合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密违约第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力处理第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条双方的权利与义务12.1发包方的权利与义务12.2承包方的权利与义务12.3监理方的权利与义务第十三条验收与保修13.1工程验收13.2保修期限13.3保修责任第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修订第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方:指根据本合同协议向承包方提供工程项目的全部或部分资金,并有权监督、管理该项目的实施,以保证项目按期、优质完成的法人或其他组织,即甲方。1.2承包方:指根据本合同协议负责工程项目的施工、设备供应、安装、调试、培训及售后服务,保证项目按期、优质完成的法人或其他组织,即乙方。1.3监理方:指根据本合同协议对工程项目施工过程进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度等各项指标达到合同要求的法人或其他组织,即丙方。第二条工程范围与内容2.1工程概述:本合同涉及的电力工程,包括但不限于电力线路、变电站、配电站的土建、电气设备安装、调试、运行及维护等。2.2施工范围:乙方应按照合同约定和技术规范的要求,完成工程项目的施工任务,包括但不限于土建施工、电气设备安装、线路铺设、调试运行等。2.3监理范围:丙方应按照合同约定和技术规范的要求,对工程项目的施工过程进行全面监督管理,包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性等。第三条合同价格与支付3.1合同总价:本合同总价是指乙方完成工程项目施工任务,丙方完成工程项目监理任务所需支付的总费用,包括但不限于施工费、设备费、人工费、材料费、管理费、利润等。具体金额见合同附件。3.2支付方式:甲方按照合同约定的付款节点和比例,通过银行转账等非现金方式向乙方和丙方支付合同款项。3.3支付条件:甲方支付合同款项的条件为乙方按合同约定完成施工任务,丙方按合同约定完成监理任务,且工程质量、安全、进度等指标均达到合同要求。第四条合同履行与工期4.1施工工期:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担由此产生的一切后果。4.2监理工期:丙方应按照合同约定的工期完成监理任务。如因丙方原因导致工期延误,丙方应承担由此产生的一切后果。4.3工期延误:因不可抗力等不可预见因素导致工期延误的,甲乙丙三方应协商合理调整工期,并根据实际情况分担因此产生的费用。第五条工程质量与标准5.1质量要求:工程项目应符合国家、行业和地方的相关法律法规、技术规范、标准要求。乙方应按照合同约定的技术规范、标准要求进行施工,保证工程质量。5.2质量验收:工程项目的质量验收应按照合同约定的标准进行。甲方、乙方、丙方应共同参加工程项目的验收工作。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担整改费用。5.3质量保障措施:乙方应建立健全质量管理体系,加强施工现场的管理和监督,确保工程质量。丙方应加强对乙方施工过程的监督检查,发现问题及时提出,并监督乙方整改。第六条合同条款与违约责任6.1合同条款遵守:甲乙丙三方应严格遵守本合同的条款,包括但不限于合同的履行、工程质量、工期、保密、争议解决等方面的规定。6.2违约行为:甲乙丙三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。具体违约责任见合同附件。6.3违约责任:甲乙丙三方应按照合同约定承担违约责任。如因违约导致工程质量、工期、费用等方面发生变化,甲乙丙三方应协商解决,并按照实际情况分担因此产生的费用。第七条争议解决与法律适用7.1争议解决方式:甲乙丙三方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2适用法律:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第八条合同的变更与解除8.1合同变更:甲乙丙三方同意,合同的变更应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。合同变更内容应明确、具体,并作为合同附件。8.2合同解除:在合同履行过程中,甲乙丙三方同意解除合同的,应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。合同解除后,甲乙丙三方应按照合同约定承担相应的责任。第九条保密条款9.1保密内容:甲乙丙三方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。9.2保密期限:甲乙丙三方应保密的信息,自信息披露之日起算,至合同解除或终止之日起满五年止。9.3保密违约:甲乙丙三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力事件:不可抗力事件是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件,包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果:因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,甲乙丙三方应立即通知对方,并协商解决。10.3不可抗力处理:甲乙丙三方应按照合同约定处理因不可抗力事件导致的合同履行问题。如不可抗力事件持续发生,导致合同无法履行,甲乙丙三方同意根据实际情况协商终止或解除合同。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件:本合同自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同变更程序:合同变更应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。合同变更内容应明确、具体,并作为合同附件。11.3合同终止条件:合同终止的条件见合同附件。合同终止后,甲乙丙三方应按照合同约定承担相应的责任。第十二条双方的权利与义务12.1发包方的权利与义务:甲方有权按照合同约定监督乙方的施工过程,并有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。甲方应按照合同约定支付合同款项。12.2承包方的权利与义务:乙方有权按照合同约定完成施工任务,并有权要求丙方提供必要的监理服务。乙方应按照合同约定完成施工任务,并保证工程质量、安全、进度等指标达到合同要求。12.3监理方的权利与义务:丙方有权按照合同约定对乙方的施工过程进行全面监督管理,并有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。丙方应按照合同约定完成监理任务,并保证工程质量、安全、进度等指标达到合同要求。第十三条验收与保修13.1工程验收:工程项目应符合国家、行业和地方的相关法律法规、技术规范、标准要求。甲方、乙方、丙方应共同参加工程项目的验收工作。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担整改费用。13.2保修期限:乙方应对工程项目在保修期限内出现的质量问题负责修复,并承担修复费用。保修期限自工程验收合格之日起算,至验收合格证书签发之日起满两年止。13.3保修责任:乙方应按照合同约定承担保修责任。如乙方违反保修义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1合同附件:本合同的附件包括但不限于合同技术规范、标准要求、工程图纸、工程量清单等。14.2补充协议:甲乙丙三方同意,合同的补充协议应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。补充协议应明确、具体,并作为合同附件。14.3合同修订:甲乙丙三方同意,合同的修订应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。修订后的合同应明确、具体,并作为合同附件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义:第三方是指除甲乙丙三方之外的法人、其他组织或个人,包括但不限于中介方、审计方、评估方、咨询方等。1.2第三方职责:第三方在介入合同履行过程中,应严格按照合同约定和技术规范要求,履行其职责,确保工程质量、安全、进度等指标达到合同要求。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:甲乙丙三方同意,第三方介入合同履行过程应遵循合同约定的程序。如甲方、乙方、丙方认为有必要引入第三方,应提前书面通知其他各方,并经甲乙丙三方协商一致。2.2第三方介入条件:第三方介入的条件见合同附件。第三方介入应符合合同约定的条件,并经甲乙丙三方协商一致。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任:第三方应按照合同约定承担其职责范围内的责任。如第三方因违约行为导致工程质量、安全、进度等指标发生变化,甲乙丙三方应协商解决,并按照实际情况分担因此产生的费用。3.2第三方权益:第三方在合同履行过程中,享有合同约定的权益。如第三方权益受到损害,甲乙丙三方应协商解决,并按照实际情况分担因此产生的损失。第四条第三方介入对合同各方的影响4.1甲乙丙三方的权利与义务:第三方介入不影响甲乙丙三方的权利与义务。甲乙丙三方应继续按照合同约定履行其权利与义务。4.2第三方与甲乙丙三方的关系:第三方与甲乙丙三方是合同履行过程中的协作方,第三方应协助甲乙丙三方完成合同约定的任务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义:第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因其违约行为导致甲乙丙三方遭受的损失,第三方应承担的最高赔偿额度。5.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额可根据合同约定的金额或比例确定。具体金额或比例见合同附件。5.3第三方责任限额的调整:甲乙丙三方同意,第三方责任限额可根据合同履行过程中的实际情况进行调整。调整后的责任限额见合同附件。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为:第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。具体违约责任见合同附件。6.2第三方违约处理:甲乙丙三方应按照合同约定处理第三方违约行为。如第三方违约行为导致工程质量、安全、进度等指标发生变化,甲乙丙三方应协商解决,并按照实际情况分担因此产生的费用。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入终止:第三方介入合同履行过程中,如因不可抗力等不可预见因素导致第三方无法继续履行其职责,甲乙丙三方应协商终止第三方介入。7.2第三方介入解除:甲乙丙三方同意解除第三方介入的,应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。合同解除后,甲乙丙三方应按照合同约定承担相应的责任。第八条第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲乙丙三方的划分:第三方在合同履行过程中,应明确其职责范围,不得超越其职责范围干涉甲乙丙三方的权利与义务。第九条第三方介入后的合同修订9.1合同修订条件:甲乙丙三方同意,第三方介入后,如合同履行过程中出现新的情况或需求,可按照合同约定的程序进行修订。9.2合同修订程序:合同修订应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。修订后的合同应明确、具体,并作为合同附件。第十条第三方介入后的争议解决10.1争议解决方式:甲乙丙三方在第三方介入合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2适用法律:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条第三方介入后的合同生效、变更与终止11.1合同生效条件:本合同自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同变更程序:合同变更应书面签署,并经甲乙丙三方协商一致。合同变更内容应明确、具体,并作为合同附件。11.3合同终止条件:合同终止第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.技术规范与标准要求:包括但不限于电力工程施工的国家标准、行业标准、地方标准以及甲方、乙方、丙方约定的技术规范和标准要求。2.工程图纸:包括电力工程施工项目的全部图纸,包括但不限于土建图纸、电气设备安装图纸、线路铺设图纸等。3.工程量清单:详细列明工程项目中所有工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。4.施工方案:乙方根据工程图纸和技术规范要求,制定的施工方案,包括但不限于施工进度计划、施工组织设计、安全生产措施等。5.监理方案:丙方根据工程图纸和技术规范要求,制定的监理方案,包括但不限于监理计划、监理措施、质量控制方法等。6.合同价格明细:详细列明本合同的总价、各项费用的名称、金额、比例等信息。7.付款节点及比例:详细列明甲方支付合同款项的节点和比例。8.违约责任条款:详细列明甲乙丙三方在合同履行过程中可能出现的违约行为及其相应的责任。9.争议解决方式:详细列明甲乙丙三方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。10.不可抗力条款:详细列明甲乙丙三方在合同履行过程中可能出现的不可抗力事件及其后果的处理方式。11.合同变更程序:详细列明甲乙丙三方在合同履行过程中合同变更的程序。12.合同终止条件:详细列明甲乙丙三方在合同履行过程中合同终止的条件。13.保密协议:详细规定甲乙丙三方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密、市场信息等保密内容、期限和违约责任。14.第三方责任限额:详细规定第三方在合同履行过程中对其违约行为承担的责任限额。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为:未按合同约定支付合同款项:责任认定标准为乙方有权暂停施工,直至甲方支付欠款。未按合同约定提供施工场地:责任认定标准为乙方有权要求甲方提供施工场地,并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为:未按合同约定完成施工任务:责任认定标准为乙方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。未按合同约定保证工程质量:责任认定标准为乙方应承担违约责任,包括修复工程质量问题、赔偿甲方因此遭受的损失等。3.丙方违约行为:未按合同约定提供监理服务:责任认定标准为丙方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。未按合同约定保证工程质量:责任认定标准为丙方应承担违约责任,包括修复工程质量问题、赔偿甲方因此遭受的损失等。4.第三方违约行为:未按合同约定履行其职责:责任认定标准为第三方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿甲乙丙三方因此遭受的损失等。未按合同约定保证工程质量:责任认定标准为第三方应承担违约责任,包括修复工程质量问题、赔偿甲乙丙三方因此遭受的损失等。全文完。2024年度电力工程施工与监理合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3监理方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条合同工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及延长第五条承包方义务5.1施工质量5.2施工安全5.3材料及设备供应5.4工程进度报告第六条监理方义务6.1监理职责6.2监理人员配备6.3监理报告第七条质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量问题处理第八条安全责任8.1安全要求8.2安全事故处理8.3安全防护措施第九条变更与调整9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3变更费用及工期调整第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3仲裁费用承担第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规变化第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同终止条件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方为中华人民共和国省市电力公司,地址为省市区路号。1.2承包方名称及地址承包方为中华人民共和国省市建筑工程有限公司,地址为省市区路号。1.3监理方名称及地址监理方为中华人民共和国省市电力工程监理有限公司,地址为省市区路号。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为变电站改造工程。2.2工程地点工程地点为省市区路号。2.3工程规模工程规模为千伏安。2.4工程内容工程内容包括变电站建筑工程、电力设备安装、电力线路施工、调试及验收等。第三条合同金额3.1合同总价合同总价为人民币万元整(大写:人民币肆佰万元整),币种为人民币。3.2付款方式合同付款分为三个阶段,分别为工程进度款的30%、工程验收合格的40%和工程移交的30%。3.3付款进度付款进度按照工程进度和验收情况进行。第四条合同工期4.1工程开工日期工程开工日期为2024年X月X日。4.2工程竣工日期工程竣工日期为2024年X月X日。4.3工期延误及延长如因承包方原因导致工期延误,应按照合同约定承担违约责任。如因不可抗力等原因导致工期延误,双方协商解决。第五条承包方义务5.1施工质量承包方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。5.2施工安全承包方应严格按照国家有关规定进行施工安全管理,确保施工过程中的人员安全和设备安全。5.3材料及设备供应承包方负责提供施工所需的所有材料和设备,并保证其质量和技术性能符合合同要求。5.4工程进度报告承包方应定期向监理方和发包方报告工程进度,确保双方及时了解工程进展情况。第六条监理方义务6.1监理职责监理方应按照合同约定的监理范围和内容,对承包方的施工过程进行全面监督管理,确保工程质量、安全和进度符合合同要求。6.2监理人员配备监理方应根据工程规模和需要,配备具有相应资格和经验的监理人员。6.3监理报告监理方应定期向发包方报告监理情况,对工程质量、安全和进度等问题提出意见和建议。第八条变更与调整8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。变更条件包括但不限于:(1)因法律法规变化导致的合同内容变更;(2)因工程设计变更导致的合同内容变更;(3)因不可抗力等原因导致的合同内容变更。8.2合同变更程序(1)提出变更方应向另一方提交书面的变更申请;(2)双方就变更内容进行协商,达成一致后签订变更协议;(3)变更协议签订后,双方按照变更后的合同内容履行各自的义务。8.3变更费用及工期调整因合同变更产生的费用及工期调整,按照变更协议的约定执行。第九条违约责任9.1违约情形违约情形包括但不限于:(1)承包方未按照合同约定完成工程;(2)承包方施工质量不符合合同约定;(3)监理方未按照合同约定履行监理职责;(4)发包方未按照合同约定支付款项。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿因此给对方造成的直接损失;(3)按照合同约定承担其他违约责任。9.3违约金计算违约金计算方式按照合同约定的比例和计算方法执行。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2仲裁地点及机构仲裁地点为省市,仲裁机构为省市仲裁委员会。10.3仲裁费用承担仲裁费用按照仲裁机构的规定执行,败诉方承担。第十一条合同的生效、修改和终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序(1)提出修改方应向另一方提交书面的修改建议;(2)双方就修改内容进行协商,达成一致后签订修改协议;(3)修改协议签订后,双方按照修改后的合同内容履行各自的义务。11.3合同终止条件合同终止条件如下:(1)工程验收合格,双方履行完毕合同约定的义务;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力等原因导致合同无法履行。第十二条其他条款12.1保密条款双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2知识产权保护双方应尊重对方在合同履行过程中产生的知识产权,未经对方同意不得使用对方的知识产权。12.3法律法规变化如因法律法规变化导致合同内容违法,双方应按照法律法规的规定修改合同。第十三条合同的签署与备案本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。双方应在合同签字盖章后,将合同副本报送相关备案部门进行备案。第十四条合同的生效、修改和终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的修改和终止,应遵循合同约定的程序和条件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲乙方以外的其他主体,包括但不仅限于中介方、设计方、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于:(1)参与工程设计、施工、监理、检测等环节的主体;(2)提供材料、设备、技术支持等的主体;(3)提供咨询服务、融资支持等的主体。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,确保第三方的资质、能力和信誉符合合同要求。2.2第三方介入协议甲乙双方与第三方签订介入协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.3第三方介入程序第三方介入程序包括但不限于:(1)第三方提交介入申请;(2)甲乙双方审核第三方介入申请;(3)甲乙双方与第三方签订介入协议;(4)第三方按照协议约定进行工作。第三条第三方责任3.1第三方责任范围第三方应承担其工作范围内的责任,包括但不限于:(1)按照合同约定完成工作;(2)保证工作质量、安全和技术性能符合合同要求;(3)遵守国家法律法规和行业标准。3.2第三方责任限额第三方的责任限额应按照介入协议的约定执行,如无约定,则按照合同约定的限额执行。3.3第三方责任承担第三方应承担其工作范围内的责任,如因第三方原因导致损失,第三方应承担相应的赔偿责任。第四条甲乙方的权利与义务4.1甲乙方的监督权甲方应对第三方的工作进行监督,确保第三方按照合同约定履行义务。4.2甲乙方的配合义务甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息、资
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年回迁房交易合同样式大全3篇
- 2024年建筑公司与材料供应商关于工程物资供应的合同
- 2024专项最高额反担保合同
- 2024年中小企业发展专项资金借款合同3篇
- 2024年度项目合作合同协议书模板(2024版)
- 急性心梗病人的专科护理
- 2024年度承包合同:某旅游公司与某景点经营管理合同
- 2024年幼儿园管理承包合同6篇
- 2024年农业科技创新合作协议3篇
- 2024年度股权转让及附属资产转让合同书版B版
- 项目重点难点分析及应对措施
- 2024年GINA哮喘防治指南修订解读课件
- 2023年ISO9001质量管理体系管理手册
- 小学三年级上册道德与法治期末测试卷及参考答案(精练)
- 小学数学和差、和倍、差倍问题专项训练
- 中国加速康复外科临床实践指南
- 2024年杭州市临空建设投资集团有限公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 智慧树中国传统绘画赏析(厦门理工学院)章节测验答案
- 血透高钾患者个案护理
- 2024春期国开电大专科《建筑力学》在线形考(形成性作业1至4)试题及答案
- 特斯拉技术培训课件
评论
0/150
提交评论