版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年住宅项目劳务分包协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包方式4.3劳务分包标准5.工程进度及款项支付5.1工程进度计划5.2款项支付方式5.3款项支付时间6.质量要求与验收6.1质量要求6.2验收标准6.3验收程序7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3安全生产措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的费用结算13.2合同解除与终止后的债权债务处理14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同签订与生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指具备相应资质,根据本协议约定,承担住宅项目部分劳务施工任务的单位。1.1.2“总包方”指具备相应资质,承担住宅项目整体施工任务的单位。1.1.3“工程”指根据本协议约定的住宅项目。1.1.4“劳务”指分包方在工程范围内提供的施工劳务。1.1.5“合同”指本《2024年住宅项目劳务分包协议书》。1.2解释1.2.1本协议中使用的术语,除非上下文另有规定,应具有本条第1.1款所赋予的定义。1.2.2如有歧义或解释不清的情况,双方应友好协商解决。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:_______2.1.2分包方法定代表人:_______2.1.3分包方注册地址:_______2.1.4分包方联系电话:_______2.2总包方信息2.2.1总包方名称:_______2.2.2总包方法定代表人:_______2.2.3总包方注册地址:_______2.2.4总包方联系电话:_______3.项目概况3.1项目名称:_______3.2项目地点:_______3.3项目规模:_______3.3.1土地面积:_______3.3.2建筑面积:_______3.4项目工期:_______(自合同生效之日起_______月内完成)4.劳务分包内容4.1劳务分包范围:_______4.2劳务分包方式:_______4.2.1人工费4.2.2材料费4.2.3施工机械使用费4.3劳务分包标准:_______5.工程进度及款项支付5.1工程进度计划:_______5.2款项支付方式:_______5.2.1预付款5.2.2进度款5.2.3结算款5.3款项支付时间:_______6.质量要求与验收6.1质量要求:_______6.2验收标准:_______6.3验收程序:_______6.3.1验收申请6.3.2验收组织6.3.3验收结果7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任:_______7.2文明施工要求:_______7.3安全生产措施:_______7.3.1安全教育培训7.3.2安全防护设施7.3.3应急预案8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决本协议执行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定,争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序8.3.1提起诉讼的一方应在争议发生后_______日内向有管辖权的人民法院提交书面起诉状。8.3.2另一方应在收到起诉状后_______日内提交书面答辩状。8.3.3法院应在收到答辩状后_______日内对案件进行审理。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成劳务工作或质量不符合要求的;9.1.2总包方未按时支付款项的;9.1.3任何一方违反保密义务的;9.1.4其他违反本协议约定的行为。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金金额按实际损失的一定比例计算。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限10.2.1本协议约定的保密期限自协议签订之日起_______年。10.3违反保密责任10.3.1违反保密义务的,违约方应承担相应的法律责任。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1一方违约,另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程完成并经验收合格。11.3合同解除与终止程序11.3.1解除或终止合同,应提前_______日书面通知对方。12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。12.2合同变更程序12.2.1变更合同,应书面通知对方,并经双方签字盖章确认。13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的费用结算13.1.1合同解除或终止后,双方应按实际完成的工作量结算费用。13.2合同解除与终止后的债权债务处理13.2.1合同解除或终止后,双方应相互清偿债务,了结债权。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本协议适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1本协议附件作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。14.3合同签订与生效日期14.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系的其他法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理方、评估机构、咨询公司、仲裁机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同关系,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的目的、权限和责任应在合作协议中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对因其原因导致的损失承担相应责任。16.1.2第三方责任限额根据合作协议确定,但不得低于法律规定的最低责任限额。16.2第三方责任追究16.2.1第三方责任追究程序按合作协议约定执行。16.2.2若第三方责任造成损失,甲乙双方有权向第三方追偿。17.甲乙双方责任划分17.1甲乙双方责任17.1.1甲乙双方应按照合同约定各自承担相应的责任和义务。17.1.2第三方介入不影响甲乙双方的基本责任和义务。17.2第三方与其他各方的关系17.2.1第三方与甲乙双方的关系由合作协议约定。17.2.2第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持沟通,及时反馈信息。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入后的合同履行18.1.1第三方介入后,合同履行方式、进度和质量要求等仍按原合同约定执行。18.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。18.2第三方介入后的费用承担18.2.1第三方介入产生的费用,由合作协议约定费用承担方。18.2.2若合作协议未约定费用承担方,则由甲乙双方承担。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后的争议19.1.1第三方介入后,如甲乙双方发生争议,应通过协商解决。19.1.2协商不成,可按合作协议约定的争议解决方式解决。19.2第三方责任争议19.2.1第三方责任争议,按合作协议约定的争议解决方式解决。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后的合同变更20.1.1第三方介入后,如需变更合同,应经甲乙双方和第三方书面同意。20.1.2合同变更应遵循合同法及相关法律法规。21.第三方介入后的合同解除21.1第三方介入后的合同解除21.1.1第三方介入后,如甲乙双方或第三方提出解除合同,应经甲乙双方和第三方书面同意。21.1.2合同解除后,各方应按原合同约定处理剩余事宜。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后的合同终止22.1.1第三方介入后,如合同约定的终止条件成就,合同终止。22.1.2合同终止后,各方应按原合同约定处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包方资质证明文件要求:提供分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。说明:用于证明分包方具备履行合同所需的资质条件。2.附件二:总包方资质证明文件要求:提供总包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。说明:用于证明总包方具备履行合同所需的资质条件。3.附件三:项目概况文件要求:提供项目规划、设计、施工图等文件。说明:用于明确项目的基本情况和施工要求。4.附件四:劳务分包合同要求:提供劳务分包合同文本,包括合同条款、双方签字盖章等。说明:用于明确劳务分包的具体内容和双方的权利义务。5.附件五:工程进度计划要求:提供工程进度计划表,包括施工阶段、时间节点等。说明:用于明确工程进度安排和施工进度控制。6.附件六:款项支付计划要求:提供款项支付计划表,包括支付时间、金额等。说明:用于明确款项支付的时间和金额安排。7.附件七:质量要求文件要求:提供工程质量标准、验收规范等文件。说明:用于明确工程质量要求和验收标准。8.附件八:安全生产与文明施工文件要求:提供安全生产措施、文明施工要求等文件。说明:用于明确安全生产和文明施工的相关要求。9.附件九:争议解决协议要求:提供争议解决协议文本,包括争议解决方式、机构等。说明:用于明确争议解决的方式和机构。10.附件十:保密协议要求:提供保密协议文本,包括保密内容、期限等。说明:用于明确双方的保密义务和保密期限。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成劳务工作或质量不符合要求。总包方未按时支付款项。任何一方违反保密义务。其他违反本协议约定的行为。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为造成的实际损失承担赔偿责任。违约金金额按实际损失的一定比例计算。3.示例说明:分包方未按合同约定完成劳务工作,导致工程延误。责任认定:分包方承担工程延误的赔偿责任,包括工期延误损失和额外支出。总包方未按时支付款项,导致分包方资金周转困难。责任认定:总包方承担违约金,并赔偿分包方因延误造成的损失。任何一方违反保密义务,泄露对方商业秘密。责任认定:违约方承担法律责任,并赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。全文完。2024年住宅项目劳务分包协议书1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释1.3法定节假日1.4本合同术语2.双方当事人信息2.1承包方信息2.2分包方信息2.3项目管理方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期3.5项目质量要求4.分包内容与范围4.1分包工程内容4.2分包工程范围4.3分包工程标准4.4分包工程图纸5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单编制方法5.4工程量清单审核6.工程款支付6.1支付方式6.2付款进度6.3付款条件6.4付款违约责任7.材料供应与验收7.1材料供应方式7.2材料验收标准7.3材料验收程序7.4材料供应责任8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2质量验收标准8.3质量验收程序8.4质量问题处理9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3文明施工要求9.4事故处理10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序10.4争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期13.其他约定13.1合同附件13.2通知与送达13.3不可抗力13.4合同修订与补充14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同备案与登记14.4合同解除与终止通知第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义本合同所指的“劳务分包协议书”是指承包方与分包方之间就分包工程内容、范围、质量、工期、工程款支付等事项所签订的协议。1.2术语解释“承包方”指承接整个项目的主体单位;“分包方”指根据本合同约定承接部分工程任务的主体单位;“项目管理方”指负责项目整体规划、协调和监督的单位;“工程量清单”指根据国家现行工程量计算规范,按工程量计算规则编制的工程量清单;“法定节假日”指国家规定的法定休息日;“本合同术语”指本合同中未定义的术语,按国家现行相关法律法规和行业规范解释。2.双方当事人信息2.1承包方信息承包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系方式:____________________2.2分包方信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系方式:____________________2.3项目管理方信息项目管理方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系方式:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:____________________3.5项目质量要求:____________________4.分包内容与范围4.1分包工程内容:____________________4.2分包工程范围:____________________4.3分包工程标准:____________________4.4分包工程图纸:____________________5.工程量清单5.1工程量清单编制依据:____________________5.2工程量清单内容:____________________5.3工程量清单编制方法:____________________5.4工程量清单审核:____________________6.工程款支付6.1支付方式:____________________6.2付款进度:____________________6.3付款条件:____________________6.4付款违约责任:____________________7.材料供应与验收7.1材料供应方式:____________________7.2材料验收标准:____________________7.3材料验收程序:____________________7.4材料供应责任:____________________8.质量保证与验收8.1质量保证措施分包方应严格按照国家有关工程质量的规定,建立健全质量保证体系,确保分包工程的质量符合合同要求。8.2质量验收标准分包工程的质量应符合国家现行质量标准、行业标准及本合同约定的质量要求。8.3质量验收程序8.3.1分包方应按合同约定的时间向项目管理方提出质量验收申请。8.3.2项目管理方应在收到申请后的五个工作日内组织验收。8.3.3验收合格,双方应在验收报告上签字确认;验收不合格,分包方应立即整改,直至合格。8.4质量问题处理8.4.1验收不合格的工程,分包方应承担全部责任,并及时进行返工、修复或更换。8.4.2因质量问题造成的损失,分包方应赔偿承包方和项目管理方的损失。9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任分包方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保分包工程施工安全。9.2安全生产措施9.2.1分包方应制定安全生产措施,包括但不限于施工现场的安全防护、消防设施、安全教育培训等。9.2.2分包方应定期进行安全生产检查,发现安全隐患及时整改。9.3文明施工要求分包方应遵守国家文明施工规定,保持施工现场整洁,不得随意堆放材料、废弃物。9.4事故处理9.4.1发生安全事故,分包方应立即报告项目管理方和承包方,并采取措施防止事故扩大。9.4.2事故原因调查、处理及责任追究按国家有关法律法规执行。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后,双方应在收到争议通知之日起三十日内协商解决。10.3.2协商不成的,任何一方可向合同约定的仲裁委员会提起仲裁。10.4争议解决地点仲裁地点为:____________________11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3一方严重违约;11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满;11.2.2分包工程全部完成;11.2.3双方约定的其他终止条件;11.3合同解除与终止程序11.3.1双方协商一致解除或终止合同的,应在解除或终止协议上签字盖章。11.3.2因不可抗力或严重违约解除或终止合同的,应书面通知对方,并附相关证明材料。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满;12.2.2分包工程全部完成;12.2.3双方约定的其他终止条件;12.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.4合同终止日期本合同终止日期以合同约定的工期届满或分包工程全部完成为准。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、质量验收标准、安全生产措施等。13.2通知与送达双方任何通知、文件或要求,应以书面形式发送至对方指定的地址,自发送之日起视为送达。13.3不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行的,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并提供不可抗力的证明材料。13.4合同修订与补充对本合同的修订或补充,双方应协商一致,并以书面形式进行。14.合同签署与生效14.1合同签署本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同备案与登记本合同签署后,双方应向相关部门备案登记。14.4合同解除与终止通知任何一方解除或终止合同时,应以书面形式通知对方,并注明解除或终止的原因。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。2.第三方介入的依据2.1第三方的介入应基于甲乙双方的共同同意,并应符合本合同的约定和相关法律法规。2.2第三方的介入应通过书面形式明确其职责、权限和责任。3.第三方职责3.1.1监理方:对工程进度、质量、安全等进行监督检查,确保工程符合合同要求。3.1.2中介方:协助甲乙双方进行合同签订、履约协调、争议解决等事宜。3.1.3咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决技术问题。3.1.4检测方:对工程材料、设备等进行检测,确保符合质量标准。4.第三方权限4.1.1监理方:有权对工程现场进行巡视,有权要求甲乙双方提供相关资料。4.1.2中介方:有权参与甲乙双方的协商,有权提出合理化建议。4.1.3咨询方:有权要求甲乙双方提供必要的技术资料,有权对技术问题进行评估。4.1.4检测方:有权对工程材料、设备进行抽样检测,有权提出检测报告。5.第三方责任5.1.1监理方:因监理不当导致工程质量问题,应承担相应的责任。5.1.2中介方:因中介不当导致合同履行受阻,应承担相应的责任。5.1.3咨询方:因咨询意见错误导致损失,应承担相应的责任。5.1.4检测方:因检测报告不准确导致损失,应承担相应的责任。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据其职责和可能产生的损失进行约定,具体如下:6.1.1监理方:责任限额为工程合同价的5%。6.1.2中介方:责任限额为中介服务费的10%。6.1.3咨询方:责任限额为咨询费的5%。6.1.4检测方:责任限额为检测费用的10%。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系为委托与受托关系,第三方应独立行使职责,不得损害甲乙双方的合法权益。7.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准,不得滥用职权。7.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违规行为,应及时向甲乙双方提出,并协助纠正。8.第三方介入的程序8.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体程序,包括:8.1.1第三方介入的申请和审批;8.1.2第三方职责的明确;8.1.3第三方介入的时间和期限;8.1.4第三方介入的费用承担。9.第三方介入的终止9.1.1第三方职责履行完毕;9.1.2甲乙双方协商一致;9.1.3出现不可抗力;9.1.4第三方违约。10.第三方介入的变更10.1第三方介入的变更应经甲乙双方同意,并以书面形式进行。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:按照国家现行工程量计算规范编制;包含所有分包工程项目的工程量;列明工程量的计算方法和依据;注明工程量的单位。2.附件二:分包工程图纸详细要求:包含分包工程的全部图纸;图纸应清晰、完整,符合国家现行设计规范;标注图纸的版本号和日期。3.附件三:质量验收标准详细要求:列明分包工程的质量标准;包含材料、设备、施工工艺等质量要求;明确质量验收的程序和方法。4.附件四:安全生产措施详细要求:列明分包工程的安全生产措施;包括施工现场的安全防护、消防设施、安全教育培训等;明确安全生产的责任主体。5.附件五:合同签订文件详细要求:包括合同文本、甲乙双方的身份证明、授权委托书等;文件应完整、真实、有效。6.附件六:付款凭证详细要求:包括工程款支付凭证、材料款支付凭证等;付款凭证应清晰、完整,注明付款金额和日期。7.附件七:验收报告详细要求:包括分包工程的质量验收报告、安全生产验收报告等;验收报告应明确验收结果和存在问题。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程;分包方未按照合同约定进行材料采购和供应;分包方未按照合同约定进行安全生产管理;分包方未按照合同约定进行质量验收;甲乙双方未按合同约定支付工程款;甲乙双方未按合同约定履行其他合同义务。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为的严重程度和影响,承担相应的违约责任;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等;违约金的计算标准应根据合同约定和实际损失确定。3.违约示例说明:分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期,则分包方应向甲乙双方支付违约金,违约金按每日工程合同价的千分之一计算。分包方使用不合格材料,导致工程出现质量问题,分包方应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。甲乙双方未按合同约定支付工程款,则违约方应向守约方支付违约金,违约金按未支付工程款金额的千分之一计算。全文完。2024年住宅项目劳务分包协议书2本合同目录一览1.总则1.1合同订立依据1.2合同目的和适用范围1.3定义和解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.分包方资质3.1分包方资质要求3.2分包方资质证明文件3.3分包方资质审核4.劳务分包内容4.1劳务分包项目4.2劳务分包范围4.3劳务分包方式5.工程量清单5.1工程量清单编制5.2工程量清单确认5.3工程量清单调整6.合同价格6.1合同总价6.2价格组成6.3价格调整7.工程进度7.1工程进度计划7.2工程进度监控7.3工程进度调整8.质量要求8.1质量标准8.2质量检验8.3质量责任9.付款方式9.1付款节点9.2付款比例9.3付款流程9.4付款条件10.交工验收10.1交工验收条件10.2交工验收程序10.3交工验收标准11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:第一条总则1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同目的和适用范围本合同旨在明确甲乙双方在2024年住宅项目中的劳务分包关系,确保项目顺利进行。1.3定义和解释(1)“甲方”指房地产开发有限公司;(2)“乙方”指建筑工程有限公司;(3)“项目”指甲方开发的2024年住宅项目;(4)“劳务分包”指乙方按照甲方要求,对项目中的劳务工作进行分包。第二条项目概述2.1项目名称2024年住宅项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模总建筑面积约为万平方米,包括住宅、商业、地下车库等。2.4项目内容包括土建工程、装饰装修工程、设备安装工程等。第三条分包方资质3.1分包方资质要求3.2分包方资质证明文件(1)企业法人营业执照副本;(2)资质证书副本;(3)安全生产许可证副本;(4)税务登记证副本;(5)组织机构代码证副本;(6)相关劳务分包资质证明文件。3.3分包方资质审核甲方有权对乙方的资质证明文件进行审核,如发现不符合要求,甲方有权解除本合同。第四条劳务分包内容4.1劳务分包项目(1)建筑工人;(2)现场管理人员;(3)施工设备操作人员;(4)施工材料搬运人员。4.2劳务分包范围乙方负责项目范围内的劳务工作,包括但不限于:(1)现场施工;(2)材料搬运;(3)设备安装;(4)现场管理。4.3劳务分包方式乙方采用劳务分包方式,将劳务工作分包给具有相应资质的劳务公司。第五条工程量清单5.1工程量清单编制甲方负责编制工程量清单,乙方应予以确认。5.2工程量清单确认乙方应在收到工程量清单后的个工作日内予以确认,逾期未确认视为乙方同意工程量清单。5.3工程量清单调整在工程实施过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量清单发生变化,甲方应及时与乙方沟通,并按照约定进行调整。第六条合同价格6.1合同总价本合同总价为人民币万元整,包括税费。6.2价格组成(1)劳务费用;(2)材料费用;(3)设备租赁费用;(4)管理费用;(5)其他费用。6.3价格调整在合同履行过程中,如因市场因素、政策调整等原因导致价格发生变化,双方应协商解决,必要时可调整合同价格。第七条合同价格(续)6.4价格调整6.4.1价格调整条件(1)国家或地方政策调整,导致税费、材料价格、人工费等发生变化;(2)因设计变更或不可抗力因素导致工程量发生重大变化;(3)合同约定的价格调整条款发生。6.4.2价格调整程序(1)发生价格调整条件后,一方应及时通知另一方;(2)双方应在接到通知后的个工作日内协商确定新的价格;(3)协商不成时,可提交合同约定的仲裁机构或人民法院裁决。第八条工程进度8.1工程进度计划乙方应根据合同约定的工期,编制详细的工程进度计划,经甲方批准后执行。8.2工程进度监控甲方应定期对工程进度进行监控,确保乙方按照进度计划执行。8.3工程进度调整如因特殊原因导致工程进度发生变化,双方应协商调整进度计划,并及时通知对方。第九条质量要求9.1质量标准乙方施工应严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到合格标准。9.2质量检验乙方应建立健全质量检验制度,对施工过程中的关键工序和质量进行检验,并做好记录。9.3质量责任如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第十条付款方式10.1付款节点(1)合同签订后,乙方提交履约保证金;(2)工程进度达到约定节点,甲方支付进度款;(3)工程竣工验收合格,甲方支付结算款。10.2付款比例各付款节点的付款比例由双方协商确定。10.3付款流程甲方应在约定的付款节点内,按照约定的付款比例和方式向乙方支付款项。10.4付款条件乙方应提交完整的工程量清单、发票、验收报告等相关文件,甲方确认无误后支付款项。第十一条交工验收11.1交工验收条件(1)工程已按设计图纸和合同约定完成;(2)工程质量达到合同约定的合格标准;(3)施工资料齐全,符合档案管理要求。11.2交工验收程序(1)乙方提交交工验收报告;(2)甲方组织验收;(3)验收合格,甲方出具验收合格证明。11.3交工验收标准交工验收标准应符合国家及行业相关标准和规范。第十二条违约责任12.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方施工质量不符合合同约定;(3)乙方未按时提交相关文件;(4)甲方未按合同约定支付款项。12.2违约责任承担(1)乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失;(2)甲方有权解除合同,并追究乙方违约责任。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构或人民法院裁决。13.2争议解决机构仲裁机构或人民法院的具体名称由双方协商确定。13.3争议解决程序按照合同约定的仲裁机构或人民法院的程序进行。第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为年月日。14.3合同终止条件(1)合同约定的工期结束;(2)合同双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。14.4合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障工程质量、维护合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式(1)中介方协助甲乙双方进行合同签订、履行过程中的协调工作;(2)监理方对施工过程进行监督,确保工程质量;(3)咨询方提供专业意见,协助解决合同履行中的问题;(4)评估方对项目进行评估,确保项目符合合同要求。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1第三方选择甲乙双方应根据项目需要和第三方资质,共同选择合适的第三方介入。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担其职责。16.3第三方费用第三方费用由甲乙双方按照合同约定分摊。16.4第三方职责第三方应按照合同约定,履行相应的职责,包括但不限于:(1)中介方:协助甲乙双方进行合同履行过程中的协调工作;(2)监理方:对施工过程进行监督,确保工程质量;(3)咨询方:提供专业意见,协助解决合同履行中的问题;(4)评估方:对项目进行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国球形封头反应釜行业投资前景及策略咨询研究报告
- 《开门红启动大会》课件
- 2024至2030年工业用电风扇电机项目投资价值分析报告
- 2024至2030年北京烤鸭酱项目投资价值分析报告
- 2024至2030年两炒-温港式灶项目投资价值分析报告
- 2024年驱动变压器高频电感项目可行性研究报告
- 高一信息技术学业水平考试题库
- 2024年寒假活动计划报告
- 二年级数学工作计划例文
- 《宋词发展简介》课件
- 第四章-中国民族与民族识别
- 2023年广西南宁市中考数学试题及解析
- 氧气筒氧气吸入课件
- 国家公祭日-主题班会课件
- 企业战略管理学习报告
- 人教版一年级上册道德与法治第三单元《9玩得真开心》课件(定稿)
- 少儿美术-圣诞节的礼物PPT
- 广告制作投标书范本
- 高二班会 完整版课件PPT
- 金蝶K3 WISE平台介绍
- 部编人教版八年级上册初中历史 第20课 正面战场的抗战 同步练习(作业设计)
评论
0/150
提交评论