版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公路工程土建劳务分包协议本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.分包工作内容4.1土建工程4.2劳务分包内容5.工程进度计划5.1进度安排5.2进度调整6.工程质量标准6.1质量要求6.2质量控制7.工程款支付方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款方式8.风险承担8.1风险定义8.2风险分配9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效与终止12.1生效条件12.2终止条件13.其他约定13.1其他事项13.2其他约定14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年公路工程土建劳务分包协议》。1.1.2“分包方”指承担本合同约定劳务分包工程的施工单位。1.1.3“总包方”指负责公路工程整体施工的施工单位。1.1.4“工程”指本合同约定的公路工程土建劳务分包工程。1.1.5“劳务分包内容”指本合同约定的土建工程所需的人工、材料、机械设备等劳务服务。1.2解释1.2.1本合同中涉及的技术术语和专有名词,按照国家相关标准及行业惯例进行解释。1.2.2本合同中未定义的术语,按照合同上下文进行解释。2.双方基本信息2.1分包方2.1.1名称:[分包方名称]2.1.2法定代表人:[分包方法定代表人姓名]2.1.3注册地址:[分包方注册地址]2.1.4联系人:[分包方联系人姓名]2.1.5联系电话:[分包方联系电话]2.2总包方2.2.1名称:[总包方名称]2.2.2法定代表人:[总包方法定代表人姓名]2.2.3注册地址:[总包方注册地址]2.2.4联系人:[总包方联系人姓名]2.2.5联系电话:[总包方联系电话]3.工程概况3.1工程名称:[公路工程名称]3.2工程地点:[公路工程地点]3.3工程规模:[公路工程规模描述,如:全长公里,路基宽度米,路面宽度米]4.分包工作内容4.1土建工程4.1.1路基施工:包括路基挖方、填方、压实等。4.1.2路面施工:包括路面基层、面层施工等。4.1.3桥涵施工:包括桥梁、涵洞的施工等。4.2劳务分包内容4.2.1人工服务:提供路基、路面、桥涵施工所需的人工服务。4.2.2材料供应:提供施工所需的各类材料。4.2.3机械设备租赁:提供施工所需的各类机械设备租赁服务。5.工程进度计划5.1进度安排:按照总包方提供的工程进度计划执行,具体节点如下:5.1.1路基施工完成时间:[路基施工完成时间]5.1.2路面施工完成时间:[路面施工完成时间]5.1.3桥涵施工完成时间:[桥涵施工完成时间]5.2进度调整:如因不可抗力或其他原因导致工程进度延迟,双方应协商调整进度计划。6.工程质量标准6.1质量要求:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量符合要求。6.2质量控制:分包方应建立完善的质量控制体系,对施工过程中的每一个环节进行严格的质量控制。7.工程款支付方式7.1付款比例:按照工程进度支付,具体比例如下:7.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的[预付款比例]%。7.1.2进度款:根据工程进度支付,每个节点完成后5个工作日内支付,金额为该节点工程款总额的[进度款比例]%。7.1.3结算款:工程完成后30个工作日内支付,金额为结算款总额的[结算款比例]%。7.2付款时间:按照约定的付款比例和进度节点,在规定的时间内支付。7.3付款方式:采用银行转账方式支付。8.风险承担8.1风险定义8.1.1不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致工程无法按预定计划进行施工的情况。8.1.2施工风险:指在施工过程中由于技术、材料、设备、人员等方面的原因导致工程损失的风险。8.2风险分配8.2.1不可抗力:如遇不可抗力,双方互不承担责任,但应尽力减少损失,并在不可抗力结束后尽快恢复正常施工。8.2.2施工风险:因分包方原因造成的施工风险,由分包方自行承担;因总包方原因造成的施工风险,由总包方承担。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按约定完成工程或未达到质量标准。9.1.2分包方未按时支付工程款。9.1.3总包方未按约定支付工程款。9.2违约责任9.2.1分包方违约:分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2总包方违约:总包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。11.合同解除11.1解除条件11.1.1分包方严重违约,经总包方书面通知后仍未纠正。11.1.2总包方严重违约,经分包方书面通知后仍未纠正。11.2解除程序11.2.1一方违约后,另一方应在收到违约通知后[解除通知期限]日内向违约方发出解除合同的通知。11.2.2收到解除合同通知后,违约方应在[履行期限]内履行合同义务。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签署本合同并加盖公章。12.1.2本合同经双方代表签字后生效。12.2终止条件12.2.1合同约定的工程全部完成。12.2.2双方协商一致解除合同。13.其他约定13.1其他事项13.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.1.2本合同附件为本合同的有效组成部分。13.2其他约定13.2.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.合同附件14.1工程量清单14.2分包工作内容详细说明14.3工程进度计划表14.4质量控制措施14.5付款计划表14.6其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同约定之外的,为履行合同或解决争议而介入的任何个人、机构或组织,包括但不限于监理单位、审计机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,维护双方的合法权益,确保工程质量,提高工作效率。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在介入本合同时,应承担相应的责任,包括但不限于对工程质量的监督责任、对争议的调解责任等。16.1.2第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度由双方协商确定,并在合同中明确。17.第三方介入程序17.1第三方选择17.1.1第三方的选择由双方共同决定,或由一方根据合同约定推荐,经另一方同意后确定。17.1.2第三方的资质应符合国家相关法律法规和行业标准。17.2第三方介入方式17.2.1第三方介入方式包括但不限于现场监理、工程审计、争议调解、仲裁等。18.第三方权利18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定和法律法规要求,对工程进行监督检查。18.1.2第三方有权在争议解决过程中提出意见和建议。18.1.3第三方有权要求分包方和总包方提供相关资料和信息。19.第三方义务19.1第三方义务19.1.1第三方应按照合同约定和法律法规要求,独立、客观、公正地履行职责。19.1.2第三方应及时向双方报告工程进展和质量情况。19.1.3第三方应保守商业秘密,不得泄露合同双方的任何信息。20.第三方与其他各方的划分说明20.1分包方与第三方的划分20.1.1分包方应配合第三方的工作,提供必要的协助和便利。20.1.2分包方应接受第三方的监督检查,对发现的问题及时整改。20.2总包方与第三方的划分20.2.1总包方应负责协调第三方的工作,确保第三方能够顺利履行职责。20.2.2总包方应监督第三方的工作质量,对第三方的工作结果负责。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入的合同变更21.1.1如因第三方介入需要,双方可协商对本合同进行相应的变更,包括但不限于工作内容、费用、期限等。21.1.2任何合同变更均应以书面形式确认,并经双方签字盖章后生效。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决22.1.1如第三方介入过程中发生争议,应由第三方自行解决。22.1.2如第三方无法解决争议,任何一方均有权按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程所需的各项材料、设备、人工等数量。包含各项费用的计算依据和标准。2.分包工作内容详细说明对分包工程的具体内容进行详细描述,包括施工方法、技术要求、质量标准等。3.工程进度计划表列出工程各阶段的起止时间、关键节点和工期要求。4.质量控制措施详细说明分包工程的质量控制措施,包括材料、工艺、检验等方面的要求。5.付款计划表列出工程各阶段的付款比例、时间和方式。6.第三方资质证明文件提供第三方介入人员的资质证明文件,包括监理、审计、调解、仲裁等人员的资格证书。7.争议解决协议双方就争议解决方式、程序和机构达成的一致意见。8.合同变更协议记录合同变更的具体内容,包括变更原因、变更范围、变更后的合同条款等。9.其他相关文件与合同履行相关的其他文件,如设计图纸、技术规范、验收报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为:未按时完成工程或未达到质量标准。未按约定支付工程款。未履行合同约定的其他义务。2.总包方违约行为:未按时支付工程款。未履行合同约定的其他义务。3.违约责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约责任的认定标准根据合同约定和相关法律法规确定。示例说明:1.分包方未按时完成工程,经核实确属分包方责任,应支付违约金,具体金额根据合同约定确定。2.总包方未按时支付工程款,经核实确属总包方责任,应支付违约金,具体金额根据合同约定确定。全文完。2024年公路工程土建劳务分包协议1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3工程概况1.4分包工程范围1.5工程质量标准及验收1.6工程进度及工期要求1.7付款方式及进度款支付1.8工程款结算及支付1.9保修责任及期限1.10违约责任及处理1.11争议解决方式1.12合同生效条件1.13合同解除及终止条件1.14合同附件及补充条款第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:_____________________1.1.2分包方法定代表人:_____________________1.1.3分包方住所:_____________________1.1.4承包方名称:_____________________1.1.5承包方法定代表人:_____________________1.1.6承包方住所:_____________________第二条合同签订时间及地点2.1合同签订时间:_____________________2.2合同签订地点:_____________________第三条工程概况3.1工程名称:_____________________3.2工程地点:_____________________3.3工程规模:_____________________3.4工程建设内容:_____________________第四条分包工程范围4.1分包工程名称:_____________________4.2分包工程内容:_____________________4.3分包工程量:_____________________4.4分包工程图纸:_____________________第五条工程质量标准及验收5.1质量标准:_____________________5.2验收标准:_____________________5.3验收程序:_____________________5.4质量保证期:_____________________第六条工程进度及工期要求6.1工程进度计划:_____________________6.2工期要求:_____________________6.3工程延误责任:_____________________第七条付款方式及进度款支付7.1付款方式:_____________________7.2进度款支付节点:_____________________7.3进度款支付比例:_____________________7.4进度款支付流程:_____________________7.5验收合格后付款比例:_____________________7.6逾期付款违约金:_____________________7.7付款凭证:_____________________第八条工程款结算及支付8.1工程款结算依据:_____________________8.2工程款结算周期:_____________________8.3工程款结算程序:_____________________8.4工程款支付条件:_____________________8.5工程款支付时间:_____________________8.6工程款支付方式:_____________________8.7工程款支付凭证:_____________________第九条保修责任及期限9.1保修内容:_____________________9.2保修期限:_____________________9.3保修责任范围:_____________________9.4保修责任承担:_____________________9.5保修费用的承担:_____________________第十条违约责任及处理10.1违约情形:_____________________10.2违约责任:_____________________10.3违约处理程序:_____________________10.4违约赔偿:_____________________第十一条争议解决方式11.1争议解决方式:_____________________11.2争议解决机构:_____________________11.3争议解决程序:_____________________11.4争议解决期限:_____________________第十二条合同生效条件12.1合同生效条件:_____________________12.2合同生效日期:_____________________第十三条合同解除及终止条件13.1合同解除条件:_____________________13.2合同终止条件:_____________________13.3合同解除或终止程序:_____________________13.4合同解除或终止后的处理:_____________________第十四条合同附件及补充条款14.1合同附件:_____________________14.2补充条款:_____________________14.3补充条款的效力:_____________________14.4合同附件及补充条款的修改:_____________________第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,因特定目的或需求,经甲乙双方协商一致,介入本合同的第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正、透明和效率,确保工程质量、进度和安全生产等。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其介入的职责和风险进行评估,并在合同中明确约定。责任限额包括但不限于赔偿金额、违约责任和保密责任等。第三方的专业能力和资质第三方介入的具体职责第三方可能承担的风险合同双方的风险承受能力15.4第三方权利收集、整理和提供与本合同相关的信息对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查对甲乙双方的违约行为提出建议和意见依法维护自身的合法权益15.5第三方义务按照合同约定和职责要求,独立、客观、公正地开展工作保守合同内容及相关商业秘密及时发现和报告甲乙双方的违约行为对合同履行过程中出现的问题提出解决方案15.6第三方与其他各方的划分15.6.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的关系如下:第三方与甲乙双方均为独立的主体,各自承担相应的法律责任第三方与甲乙双方之间的权利义务关系由合同约定第三方对甲乙双方承担的责任限于其介入的职责范围第三方对甲乙双方的违约行为不承担连带责任15.7第三方介入的程序15.7.1第三方介入的程序如下:甲乙双方协商确定第三方介入的必要性双方签订第三方介入协议,明确第三方的职责、权利和义务第三方按照协议约定开展工作15.8第三方介入的变更和终止15.8.1第三方介入的变更和终止应经甲乙双方协商一致,并按照合同约定办理相关手续。15.8.2第三方介入的变更和终止不影响本合同的履行。15.9第三方介入的费用15.9.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并纳入合同成本。15.9.2第三方介入的费用支付方式和时间按照合同约定执行。15.10第三方介入的保密义务15.10.1第三方在合同履行过程中应严格遵守保密义务,不得泄露合同内容及相关商业秘密。15.10.2违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单要求:详细列出分包工程的名称、数量、单价和总价。说明:作为工程款结算的依据。2.附件二:分包工程进度计划要求:明确列出各阶段的工程进度、时间节点和责任人。3.附件三:分包工程图纸和技术规范要求:提供完整的工程图纸和技术规范文件。说明:作为工程实施的技术依据。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方的职责、权利和义务。说明:作为第三方介入的依据。5.附件五:工程质量检验报告要求:提供工程质量的检测报告,包括检测项目、结果和结论。说明:作为工程质量验收的依据。6.附件六:工程进度款支付凭证要求:提供工程进度款支付的相关凭证。说明:作为工程进度款支付的依据。7.附件七:工程款结算单要求:详细列出工程款结算的依据、金额和支付时间。说明:作为工程款结算的依据。8.附件八:保修责任书要求:明确保修内容、期限和责任承担。说明:作为保修责任承担的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间节点完成工程进度。责任认定:分包方应承担延误工期所导致的损失,包括但不限于误期赔偿金。示例:若分包方延误工期10天,则应支付每天1000元的误期赔偿金。2.违约行为:分包方未按合同约定的质量标准完成工程。责任认定:分包方应承担返工、修复费用,并赔偿由此造成的损失。示例:若因分包方施工质量问题导致返工,则分包方应承担所有返工费用。3.违约行为:分包方未按时支付工程进度款。责任认定:分包方应承担逾期付款的违约金,并赔偿由此造成的损失。示例:若分包方逾期支付进度款,则应支付每天千分之五的违约金。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责。责任认定:第三方应承担因未能履行职责而导致的损失,并赔偿由此造成的损失。示例:若第三方未能及时提出质量隐患,导致损失,则第三方应承担相应赔偿责任。5.违约行为:承包方未按合同约定提供必要的工作条件。责任认定:承包方应承担因未提供必要工作条件而导致的损失,并赔偿由此造成的损失。示例:若承包方未提供必要的工作场地,导致分包方无法正常施工,则承包方应承担相应赔偿责任。6.违约行为:甲乙双方未按合同约定履行付款义务。责任认定:甲乙双方应承担逾期付款的违约金,并赔偿由此造成的损失。示例:若甲乙双方逾期付款,则应支付每天千分之五的违约金。全文完。2024年公路工程土建劳务分包协议2本合同目录一览第一条协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议目的1.4协议依据第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期第三条分包内容3.1分包范围3.2分包工作内容3.3分包工作质量要求第四条分包合同金额4.1分包合同总金额4.2分包合同付款方式4.3分包合同付款节点4.4分包合同付款期限第五条工程进度与验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间第六条工程质量保证6.1质量保证体系6.2质量保证措施6.3质量责任追究第七条工程安全保证7.1安全管理体系7.2安全保证措施7.3安全责任追究第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构第九条合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同生效时间9.3合同终止条件9.4合同终止程序第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任追究第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:工程验收报告13.4附件四:其他相关文件第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同生效条件第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1协议名称:本协议名称为“2024年公路工程土建劳务分包协议”。1.3协议目的:明确双方在公路工程土建劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.4协议依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。第二条工程概况2.1工程名称:公路工程土建部分。2.2工程地点:省市县。2.3工程规模:全长公里,路基宽度米。2.4工程内容:包括路基、路面、桥梁、涵洞、排水等土建工程。2.5工程工期:自协议签订之日起,共计个月。第三条分包内容3.1分包范围:乙方负责本工程土建部分的劳务作业,包括但不限于路基、路面、桥梁、涵洞、排水等土建工程。3.2分包工作内容:乙方根据工程进度计划,按照甲方提供的技术规范、施工图纸和施工组织设计,完成分包范围内的劳务作业。3.3分包工作质量要求:乙方施工质量必须符合国家有关工程质量标准,确保工程质量合格。第四条分包合同金额4.1分包合同总金额:人民币万元整。4.2分包合同付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例如下:1.预付款:合同签订后个工作日内支付,金额为合同总金额的%。2.进度款:按月支付,每月支付金额为当月完成的工程量乘以相应单价,金额达到合同总金额的%。3.结算款:工程竣工验收合格后支付,金额为合同总金额的%。4.3分包合同付款节点:具体付款节点由双方在协议中约定。4.4分包合同付款期限:付款期限为合同签订之日起个工作日内。第五条工程进度与验收5.1工程进度安排:乙方应按照甲方提供的工程进度计划,合理组织施工,确保工程按期完成。5.2工程验收标准:乙方施工质量必须符合国家有关工程质量标准,工程验收时应提供相关资料和报告。5.3工程验收程序:工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方组织验收。5.4工程验收时间:工程竣工后个工作日内进行验收。第六条工程质量保证6.1质量保证体系:乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。1.严格执行国家有关工程质量标准;2.采用先进的施工技术和工艺;3.加强施工现场管理,确保施工安全;4.对施工过程中发现的质量问题及时整改。6.3质量责任追究:如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方损失。第七条工程安全保证7.1安全管理体系:乙方应建立健全安全生产管理体系,确保施工安全。1.严格执行国家有关安全生产法规;2.定期进行安全教育培训;3.配备必要的安全防护设施;4.加强施工现场安全管理。7.3安全责任追究:如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方损失。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序:争议发生后,双方应立即停止争议行为,并自争议发生之日起日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构:如双方协商或诉讼过程中需要第三方介入调解,可共同选择省市县仲裁委员会作为争议解决机构。第九条合同生效与终止9.1合同生效条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效时间:本协议自200年月日起生效。1.合同约定的工程完成并验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行;4.一方违约,经另一方书面通知后日内未采取补救措施或补救措施无效;5.法律法规规定的其他合同终止情形。9.4合同终止程序:合同终止前,双方应按照约定完成已施工部分的结算工作;合同终止后,双方应按照约定办理合同终止手续。第十条违约责任10.1违约情形:任何一方违反本协议的约定,均构成违约。1.退还预付款;2.支付违约金,违约金为合同总金额的%;3.赔偿对方因此遭受的直接经济损失;4.承担法律规定的其他违约责任。10.3违约责任追究:违约方应在收到违约通知后日内支付违约金和赔偿金;逾期未支付的,每日按未支付金额的%支付滞纳金。第十一条合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行;2.双方协商一致解除合同;3.一方严重违约,另一方有权解除合同;4.法律法规规定的其他合同解除情形。11.2合同解除程序:合同解除前,双方应按照约定完成已施工部分的结算工作;合同解除后,双方应按照约定办理合同解除手续。11.3合同解除后的责任:合同解除后,双方应按照约定承担相应的责任,并赔偿对方因此遭受的直接经济损失。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况等信息均属保密内容。12.2保密义务:双方应严格保守对方保密信息,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或用于与合同无关的目的。12.3保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:工程验收报告13.4附件四:其他相关文件第十四条合同签署与生效14.1合同签署:本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效。14.3合同生效条件:本协议经双方签字盖章后生效,无需其他批准或登记手续。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、仲裁机构等。第二条第三方介入的条件与程序1.工程进度或质量问题需要专业评估;2.合同争议需要第三方调解或仲裁;3.需要第三方提供技术、咨询或其他专业服务。2.2介入程序:1.甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项和需求;2.双方共同邀请第三方参与,并就第三方的工作范围、责任、费用等达成一致;3.第三方接受邀请后,甲乙双方应与其签订相应的服务协议。第三条第三方责任界定3.1第三方责任范围:第三方在本合同中的责任仅限于其提供的服务或介入事项,不包括甲乙双方之间的权利义务关系。3.2责任限额:1.第三方应明确其服务的责任限额,并在服务协议中约定;2.第三方在提供服务过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任;3.第三方责任限额应与甲乙双方在合同中的约定相一致。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利:1.按照服务协议约定,收取相应的服务费用;2.在提供服务过程中,享有必要的知情权、参与权和监督权;3.在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。4.2第三方义务:1.严格遵守国家法律法规和行业规范;2.按时、保质完成服务任务;3.保守甲乙双方的商业秘密;4.按照服务协议约定,承担相应的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:1.第三方在合同履行过程中,仅对甲方负责,不得干预甲乙双方的权利义务关系;2.甲方应向第三方提供必要的工作条件和信息,并配合第三方开展工作。5.2第三方与乙方的划分:1.第三方在合同履行过程中,仅对乙方负责,不得干预甲乙双方的权利义务关系;2.乙方应向第三方提供必要的工作条件和信息,并配合第三方开展工作。5.3第三方与甲乙双方共同责任:1.如第三方在提供服务过程中出现失误,导致甲乙双方权益受损,第三方应承担相应的责任;2.甲乙双方应共同维护第三方的合法权益,不得无故要求第三方承担责任。第六条第三方变更与退出6.1第三方变更:在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订服务协议。6.2第三方退出:第三方在合同履行过程中,如因自身原因退出,应提前天通知甲乙双方,并协助甲乙双方选择新的第三方。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方服务费用:第三方服务费用由甲乙双方按照服务协议约定承担。7.2费用支付方式:第三方服务费用按服务协议约定的时间和方式支付。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 药用石斛茎产品生产技术现状
- 管弦乐团行业研究报告
- 2024年镀铬板(卷)合作协议书
- 2024年鞋用乳液胶粘剂项目合作计划书
- 加热炉装料机课程设计
- 唱歌搞笑艺术课程设计
- 2024年度水库除险加固工程设计与施工承包合同
- 2024年含花园别墅买卖合同3篇
- 2024版南京房产继承合同及相关遗嘱执行协议3篇
- 土猪养殖课课程设计
- 护理质量管理工具的应用课件
- 四年级上册数学课件-7.1 生活中的负数 温度|北师大版 (共17张PPT)
- 电力二次系统防护总体方案
- 社会医疗保险的医疗服务管理
- DB54-T 0213-2020儿童福利机构儿童综合评估规范
- 钱伟长“拆墙”教育理念及启示研究
- 服装陈列与展示课程标准
- 数字多媒体作品创作教案
- 摄影技巧构图(共52张PPT)
- 碳达峰碳中和PPT培训(精选)
- 太原市城市介绍旅游攻略模板课件
评论
0/150
提交评论