房屋建设合同范例样书

房屋建设合同范例样书第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下称“乙方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下称“甲方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.甲方拟在其住所地新建一栋房屋，需乙方提供房屋建设服务。

2.乙方具备房屋建设资质，愿意为甲方提供房屋建设服务。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1甲方新建房屋的名称为：________________。

1.2房屋建设地点：________________。

1.3房屋建设规模：________________。

第二条合同内容

2.1乙方按照甲方要求，在规定的时间内，完成房屋建设施工。

2.2乙方在施工过程中，严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工。

2.3乙方在施工过程中，确保工程质量，对房屋建设过程中产生的质量问题，乙方应承担相应的责任。

2.4乙方应按照甲方要求，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

2.5乙方应按照甲方要求，对施工现场进行安全管理，确保施工安全。

2.6乙方在施工过程中，应配合甲方进行相关验收工作。

第三条合同工期

3.1房屋建设工期：自合同签订之日起，共计______个月。

3.2乙方应按照合同约定的工期，完成房屋建设施工。

第四条合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币______元整。

4.2支付方式：

4.2.1预付款：合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款。

4.2.2进度款：在施工过程中，按照实际完成工程量及合同约定支付进度款。

4.2.3验收款：房屋建设完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同价款的______%作为验收款。

4.2.4结算款：在房屋建设完成后，乙方提交结算资料，甲方在收到结算资料后______个工作日内支付乙方合同价款的______%作为结算款。

第五条甲方权利义务

5.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方合同价款。

5.2甲方应按照合同约定，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

5.3甲方应配合乙方进行施工现场的管理，确保施工安全。

5.4甲方应在房屋建设完工后，对房屋进行验收。

第六条乙方权利义务

6.1乙方应按照合同约定，在规定的时间内，完成房屋建设施工。

6.2乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工。

6.3乙方应确保工程质量，对房屋建设过程中产生的质量问题，乙方应承担相应的责任。

6.4乙方应按照甲方要求，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

6.5乙方应按照甲方要求，对施工现场进行安全管理，确保施工安全。

6.6乙方应配合甲方进行相关验收工作。

第七条违约责任

7.1甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付合同价款的______%。

7.2乙方未按照合同约定完成房屋建设施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的______%。

7.3任何一方违约，应承担对方因此遭受的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第九条附则

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

附件：

1.房屋建设施工图纸

2.房屋建设施工方案

3.甲方提供的其他技术文件

4.其他双方认为需要附在本合同中的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下称“建设单位”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下称“施工单位”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下称“监理单位”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.建设单位拟在其住所地新建一栋房屋，需施工单位提供房屋建设服务。

2.施工单位具备房屋建设资质，愿意为建设单位提供房屋建设服务。

3.建设单位同意引入监理单位对施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。

4.三方经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1建设单位新建房屋的名称为：________________。

1.2房屋建设地点：________________。

1.3房屋建设规模：________________。

第二条合同内容

2.1施工单位按照建设单位要求，在规定的时间内，完成房屋建设施工。

2.2施工单位在施工过程中，严格按照国家相关法律法规、行业标准及建设单位要求进行施工。

2.3施工单位应确保工程质量，对房屋建设过程中产生的质量问题，施工单位应承担相应的责任。

2.4施工单位应按照建设单位要求，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

2.5施工单位应按照建设单位要求，对施工现场进行安全管理，确保施工安全。

2.6施工单位应配合监理单位进行相关验收工作。

第三条监理单位职责

3.1监理单位负责对施工过程进行全过程监督和管理，确保工程质量、进度和安全。

3.2监理单位应按照国家相关法律法规、行业标准及建设单位要求进行监理工作。

3.3监理单位应定期向建设单位提交监理报告，及时反映施工过程中的问题和建议。

3.4监理单位应对施工单位提出的变更申请进行审核，确保变更符合相关规定。

第四条合同工期

4.1房屋建设工期：自合同签订之日起，共计______个月。

4.2施工单位应按照合同约定的工期，完成房屋建设施工。

第五条合同价款及支付方式

5.1合同价款：人民币______元整。

5.2支付方式：

5.2.1预付款：合同签订后______个工作日内，建设单位支付施工单位合同价款的______%作为预付款。

5.2.2进度款：在施工过程中，按照实际完成工程量及合同约定支付进度款。

5.2.3验收款：房屋建设完工并经监理单位验收合格后，建设单位支付施工单位合同价款的______%作为验收款。

5.2.4结算款：在房屋建设完成后，施工单位提交结算资料，建设单位在收到结算资料后______个工作日内支付施工单位合同价款的______%作为结算款。

第六条建设单位权利义务

6.1建设单位应按照合同约定，按时支付施工单位合同价款。

6.2建设单位应按照合同约定，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

6.3建设单位应配合施工单位和监理单位进行施工现场的管理，确保施工安全。

6.4建设单位应在房屋建设完工后，对房屋进行验收。

第七条施工单位权利义务

7.1施工单位应按照合同约定，在规定的时间内，完成房屋建设施工。

7.2施工单位应按照国家相关法律法规、行业标准及建设单位要求进行施工。

7.3施工单位应确保工程质量，对房屋建设过程中产生的质量问题，施工单位应承担相应的责任。

7.4施工单位应按照建设单位要求，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

7.5施工单位应按照建设单位要求，对施工现场进行安全管理，确保施工安全。

7.6施工单位应配合监理单位进行相关验收工作。

第八条违约责任及限制条款

8.1施工单位未按照合同约定完成房屋建设施工的，应向建设单位支付违约金，违约金为合同价款的______%。

8.2施工单位在施工过程中出现重大质量问题，导致工程无法继续进行的，建设单位有权解除合同，并要求施工单位承担相应的损失。

8.3施工单位违反施工安全规定，导致安全事故发生的，施工单位应承担相应的法律责任。

第九条争议解决

9.1三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十条附则

10.1本合同一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

引入监理单位作为第三方主体，旨在通过专业的监理服务，确保工程质量、进度和安全，保障建设单位的合法权益。监理单位的介入，有助于提高工程建设质量，降低风险，保障工程项目的顺利实施。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为建设单位，对房屋建设项目的投资和收益具有决定性作用。甲方通过主导合同条款的制定，确保自身权益得到充分保障，同时通过引入第三方监理单位，进一步强化工程质量控制，降低风险，实现工程项目的预期目标。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下称“项目业主”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下称“工程承包商”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下称“质量检测机构”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.甲方计划在其所属地块上进行基础设施建设，需乙方提供工程承包服务。

2.乙方具备相应的资质和经验，愿意为甲方提供工程承包服务。

3.甲方同意引入丙方作为第三方质量检测机构，对工程质量进行独立检测。

4.三方经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1工程项目名称：________________。

1.2工程建设地点：________________。

1.3工程建设规模：________________。

第二条合同内容

2.1乙方按照甲方要求，在规定的时间内，完成工程项目的建设施工。

2.2乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

2.3乙方应确保工程质量，对工程过程中产生的质量问题，乙方应承担相应的责任。

2.4乙方应按照甲方要求，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

2.5乙方应按照甲方要求，对施工现场进行安全管理，确保施工安全。

第三条质量检测机构职责

3.1丙方作为第三方质量检测机构，对工程项目的质量进行独立检测。

3.2丙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行检测工作。

3.3丙方应定期向甲方提交检测报告，及时反映工程质量状况。

3.4丙方应对乙方提出的质量问题进行现场核实，并提出整改意见。

第四条合同工期

4.1工程建设工期：自合同签订之日起，共计______个月。

4.2乙方应按照合同约定的工期，完成工程项目的建设施工。

第五条合同价款及支付方式

5.1合同价款：人民币______元整。

5.2支付方式：

5.2.1预付款：合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款。

5.2.2进度款：在施工过程中，按照实际完成工程量及合同约定支付进度款。

5.2.3验收款：工程项目完工并经丙方检测合格后，甲方支付乙方合同价款的______%作为验收款。

5.2.4结算款：在工程项目完成后，乙方提交结算资料，甲方在收到结算资料后______个工作日内支付乙方合同价款的______%作为结算款。

第六条乙方权利义务

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。

6.2乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

6.3乙方有权要求甲方配合乙方进行施工现场的管理，确保施工安全。

6.4乙方有权对丙方的检测报告提出异议，并要求重新检测。

第七条甲方权利义务

7.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方合同价款。

7.2甲方应按照合同约定，提供必要的施工图纸、施工方案等技术文件。

7.3甲方应配合乙方进行施工现场的管理，确保施工安全。

7.4甲方应按照丙方的检测报告对工程质量进行验收。

第八条违约责任及限制条款

8.1甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付合同价款的______%。

8.2乙方未按照合同约定完成工程项目的建设施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的______%。

8.3丙方未能按时提交检测报告或检测报告存在重大失误，应向甲方支付违约金，违约金为检测费用的一倍。

第九条争议解决

9.1三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十条附则

10.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

乙方为主导