《招标采购合同管理》核心备考题库（含典型题、重点题）

PAGEPAGE1《招标采购合同管理》核心备考题库（含典型题、重点题）一、单选题1.招标代理机构办理招标事宜时，应当在()的范围内进行。A、招标人委托B、法律规定C、法规规定D、投标人委托答案：A解析：招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。其业务范围通常由招标人委托确定，并在委托范围内办理招标事宜。根据《招标投标法》第十五条规定，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。因此，选项A是正确答案。2.下列哪项不属于非违约成因？()A、缔约过失B、约定不明C、履行不符合约定D、情势变更答案：C解析：非违约成因是指在合同履行过程中，并非由于一方的违约行为导致的问题或情况。A选项“缔约过失”是指在合同订立过程中，一方因违背诚实信用原则而给对方造成损失的情况。这属于非违约成因。B选项“约定不明”是指合同中对某些事项的约定不明确或存在歧义，导致双方在履行过程中产生争议。这也属于非违约成因。C选项“履行不符合约定”是指一方在履行合同过程中没有按照合同的约定履行自己的义务，这属于违约行为，而不是非违约成因。D选项“情势变更”是指在合同成立后，由于不可预见、不可避免的客观情况发生变化，导致合同的履行变得不公平或不可能。这也属于非违约成因。因此，不属于非违约成因的是C选项。3.招标采购合同规划内容的关键是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：D解析：招标采购合同规划的目标是构建招标人针对特定项目的合同体系，明确合同的种类、数量、主要条款等内容。而合同要素规划直接涉及到合同的核心内容，包括合同的关键条款、风险分配等，这些要素对于合同的完整性、可执行性以及能否实现招标采购的目标起着至关重要的作用。其他选项目标分析是前提，合同数量及种类规划、合同体系确立也是重要方面，但关键还是在于具体的合同要素规划，它决定了合同的实质和质量。所以答案选D。4.关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素C、争议解决方法属于一般的合同要素D、施工合同中的变更属于一般的合同要素答案：C解析：合同要素拟定法是指根据合同要素拟定合同的方法，合同要素分为一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，包括主体、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。特殊的合同要素是指根据不同的合同性质和内容，需要在合同中特别约定的要素。C选项争议解决方法属于一般的合同要素，A选项特殊的合同要素应该是根据具体情况特别约定的要素，B选项一般的合同要素应该是内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，D选项施工合同中的变更应该属于特殊的合同要素。因此，正确答案是C。5.下列关于《建设工程设计合同示范文本》的说法错误的是()。A、《建设工程设计合同示范文本》分为两种、一种是《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》，另一种是《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》B、《建设工程设计合同示范文本》由合同协议书和通用合同条款组成C、合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务D、通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》、《合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定答案：B解析：《建设工程设计合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成，B选项中说仅由合同协议书和通用合同条款组成是错误的。A选项对示范文本的分类描述正确；C选项关于合同协议书的作用表述正确；D选项对通用合同条款的描述正确。所以答案选B。6.关于装运时间的规定方式，下列说法错误的是()。A、明确规定装运时间B、规定收到信用证后一定时间内装运，这种规定方式应用较广C、笼统规定近期装运D、装运时间是买卖合同的主要交易条件，条款应具体明确，并注意船货衔接问题，以免造成有货无船或有船无货的情况发生答案：B解析：在国际贸易中，装运时间的规定方式多样，但需注意其合理性和实际应用。A选项“明确规定装运时间”是常见的做法，为买卖双方提供了清晰的时间框架。C选项“笼统规定近期装运”虽不够具体，但在某些情况下也可接受。D选项强调了装运时间作为买卖合同的重要条件，需要具体明确，并关注船货衔接问题，这是正确的观点。而B选项“规定收到信用证后一定时间内装运”虽然看似合理，但在实际应用中并不广泛。原因在于，它依赖于信用证的收到时间，这个时间是不确定的，可能导致装运时间的延迟或不确定性，增加交易风险。因此，B选项的说法是错误的，是本题的正确答案。7.《2013版施工合同》新增()，完善合同备案条款，遏制阴阳合同和违法分包、转包、挂靠等违法违规行为。A、索赔条款B、承诺条款C、暂停条款D、争议解决条款答案：B解析：《2013版施工合同》新增承诺条款，完善合同备案条款，遏制阴阳合同和违法分包、转包、挂靠等违法违规行为。其中，承诺条款是指发承包双方各自对其提供的工程相关信息的真实性、准确性和完整性负责。这有助于减少合同履行过程中的争议，保障双方的合法权益。A选项索赔条款是指在合同履行过程中，一方因对方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定而遭受损失时，向对方提出赔偿要求的条款；C选项暂停条款是指在合同履行过程中，一方因特殊原因需要暂停履行合同义务时，双方协商一致后约定的暂停履行合同的条款；D选项争议解决条款是指在合同履行过程中，双方发生争议时，约定解决争议的方式和程序的条款。综上所述，正确答案是B。8.《2010年国际贸易术语解释通则》规定，采用FCA术语时，卖方将货物运往承运人所在地途中发生的货物损失由()承担。A、卖方B、买方C、承运人D、货代答案：A解析：答案解析：在FCA术语下，卖方要在指定的地点将货物交给买方指定的承运人，完成交货义务。在卖方将货物运往承运人所在地途中，货物的所有权仍属于卖方，所以在此期间发生的货物损失应由卖方承担。直到卖方完成交货，风险才转移给买方。所以选项A正确。9.我国A公司欲与朝鲜B公司签订销售合同出口机械设备，拟采取海运方式，A公司负责进口报关及承担包括进口关税在内的所有费用，根据《2010年国际贸易术语解释通则》，应采用的贸易术语是()。A、EXWB、DATC、DAPD、DP答案：D解析：答案解析：DDP术语指卖方在指定的目的地，办理完进口清关手续，将在交货运输工具上尚未卸下的货物交与买方，完成交货。在本题中，A公司负责进口报关及承担包括进口关税在内的所有费用，符合DDP术语中卖方承担最大责任的特点。EXW是卖方承担责任最小的术语；DAT卖方在指定港口或目的地的运输终端交货；DAP卖方在指定目的地交货，但不负责进口清关。综上，应采用的贸易术语是DDP，答案选D。10.以下不属于特许经营合同中政府承诺条款内容的是()。A、与特许经营项目有关的土地使用B、相关基础设施和公用事业的提供C、防止不必要的竞争性项目建设D、投资回报答案：D解析：政府承诺是指政府在特许经营合同中向特许经营者做出的保证和承诺，旨在为特许经营项目提供稳定的经营环境和必要的支持。政府承诺的内容通常包括与特许经营项目有关的土地使用、相关基础设施和公用事业的提供、防止不必要的竞争性项目建设等方面。选项A、B、C都是政府承诺条款中常见的内容，而选项D投资回报则不属于政府承诺的范畴。投资回报是特许经营者在特许经营项目中预期获得的收益，通常取决于市场情况、项目经营状况等因素，而不是政府在合同中承诺的内容。因此，正确答案是D。11.租船运输是相对于班轮运输的另一种海洋运输方式，又称()。A、定程租船B、定期租船C、光船租船D、不定期船运输答案：D解析：租船运输又称不定期船运输，是相对于班轮运输的另一种海洋运输方式。班轮运输具有固定的航线、挂靠港口、船期和运费率，按照预先公布的船期表航行。而租船运输则没有固定的航线、挂靠港口、船期和运费率，船舶的营运和调度由租船人负责。不定期船运输通常适用于大宗货物的运输，如煤炭、矿石、石油等。租船方式包括定程租船（航次租船）、定期租船和光船租船等。所以，正确答案是选项D。12.关于建设工程施工合同的订立和履行，下列说法错误的是()。A、对于依法必须进行招标的项目，招标人必须通过招标方式进行发包，否则将导致合同无效B、建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的，已经订立的建设工程施工合同效力待定C、违反招标投标相关规定的责任并不限于民事责任，还包括行政责任和刑事责任D、建设工程施工合同的履行受到行政规范诸如《城乡规划法》、《土地管理法》、《安全生产法》等的约束答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。因此，选项B中“建设工程施工合同效力待定”的说法是错误的，A、C、D选项的说法正确。所以，本题的答案是B。13.下列关于国际货物买卖合同的作价方法的描述，错误的是()。A、若采用固定价格，合同价格一经买卖合同双方协商确定，任何一方不得擅自更改B、非固定价格采用最为普遍C、对于长期、分批交货合同，双方可约定近期交货部分采用固定价格，其余采用不固定价格D、国际货物买卖合同的作价方法主要有固定价格、非固定价格以及部分固定、部分不固定等答案：B解析：在国际货物买卖合同中，作价方法主要包括固定价格、非固定价格以及部分固定、部分不固定等几种形式。其中，固定价格意味着合同价格一经双方协商确定，即具有法律效力，任何一方不得擅自更改。对于长期、分批交货合同，双方可约定近期交货部分采用固定价格，其余采用不固定价格，以适应市场价格可能的变动。非固定价格虽然在某些情况下会被采用，但并不是最为普遍的形式。实际上，固定价格由于其明确性和稳定性，在实践中应用更为广泛。因此，选项B“非固定价格采用最为普遍”的描述是错误的，正确答案是B。14.关于工程勘察与设计，下列说法错误的是()。A、勘察设计工作是工程建设实施阶段的首要和主导性环节B、建设工程勘察按照工程勘察的阶段可以分为可研勘察、初步设计勘察和详细勘察C、专业建设工程设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段D、房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务、工程设计其他服务答案：C解析：答案解析：对于工程勘察与设计的相关说法，我们需要根据行业常识和规定来判断。A选项表示勘察设计工作是工程建设实施阶段的首要和主导性环节，这是正确的，因为勘察设计是工程建设的基础，决定了后续施工的方向和细节。B选项提到建设工程勘察按照工程勘察的阶段可以分为可研勘察、初步设计勘察和详细勘察，这也是准确的，它反映了工程勘察的实际工作流程。C选项说专业建设工程设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，这是不准确的。实际上，专业建设工程设计通常包括初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段，而不是方案设计。D选项指出房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务、工程设计其他服务，这是正确的，它涵盖了设计服务的主要方面。因此，错误的说法是C选项。15.下列各项中，不属于招标代理合同的工作范围和职权管理的是()。A、工作交底B、资源配置C、明确人员与授权D、工作任务分解答案：B解析：招标代理合同的工作范围和职权管理通常包括以下几个方面：A.工作交底：合同双方需要明确工作的具体内容、要求和目标，确保双方对工作有清晰的理解。C.明确人员与授权：确定参与项目的人员，并明确他们的职责和权限，以确保工作的顺利进行。D.工作任务分解：将工作分解为具体的任务和子任务，明确各项任务的责任人和时间节点。而选项B的资源配置属于项目管理中其他方面的内容，不属于招标代理合同的工作范围和职权管理。因此，正确答案是B。16.关于建设工程施工合同订立前的管理，下列说法不正确的是()。A、建设工程施工合同订立的管理可以划分为订立前管理和合同订立管理B、建设工程施工合同是界定合同当事人权利义务的主要载体，同时也是合同当事人联结市场、实现合同目的和经济效益的基础和纽带C、建设工程施工合同订立是否科学、合理、公平直接影响合同的后续履行以及合同目的实现D、从承包人角度出发，主要应结合工程项目的特点和发包人对工程项目的建设要求，考虑工程项目所在地的市场环境和社会法律环境，做好项目整体的合同规划答案：D解析：选项D是从承包人角度出发，考虑的是项目整体的合同规划，这应该是属于建设工程施工合同订立前的管理内容。而题目问的是“说法不正确的是”，所以需要选择选项D。17.()不属于安全文明施工与环境保护条款。A、安全施工B、文明施工C、环境保护D、效率施工答案：D解析：安全文明施工与环境保护条款主要涉及以下几个方面：1.安全施工：强调施工现场的安全措施和规定，以确保工人和现场人员的人身安全。2.文明施工：注重施工过程中的秩序、整洁和对周围环境的尊重，减少对居民和环境的影响。3.环境保护：要求采取措施减少施工对环境的污染和破坏，保护生态平衡。而“效率施工”不属于安全文明施工与环境保护条款的范畴。因此，正确答案是D。18.（）属于法定担保，无须签订合同。A、保证B、抵押C、质押D、留置答案：D解析：留置是一种法定担保物权，它是指在特定合同中，债务人未按照约定履行债务时，债权人有权依法留置债务人的财产，并以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置权的产生是基于法律的直接规定，而非当事人的约定。与留置不同，保证、抵押和质押都是通过合同来设立的担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为；抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；质押是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。综上所述，留置属于法定担保，无须签订合同，正确答案为D。19.设计合同工作内容，不包括下列()阶段。A、方案设计B、初步设计C、详细设计D、施工图设计答案：C解析：工程设计合同是指建设单位与设计单位就完成项目设计任务明确双方权利义务关系的协议。根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），设计合同的工作内容包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段。详细设计是在初步设计的基础上，对各个系统和部件进行更深入的设计和细化，以满足施工和制造的要求。详细设计通常包括绘制详细的图纸、编写技术规范和说明书等工作。然而，在一般的设计合同中，详细设计阶段可能不属于设计单位的直接责任范围，而是由施工单位或制造商根据设计单位提供的初步设计文件进行进一步的细化和实施。所以，选项C是正确的答案。20.招标采购合同跟踪的主要内容不包括()。A、项目计划和目标的实现情况B、项目的信息和报表C、项目的外部因素D、项目的内部因素答案：B解析：招标采购合同跟踪需要关注项目的整体进展和相关影响因素，包括项目计划和目标的实现情况以确保按预期推进（A选项），项目的外部因素可能影响项目实施如市场环境变化等（C选项），项目的内部因素如团队协作等也至关重要（D选项），而项目的信息和报表更多是跟踪过程中产生的反馈结果，而不是跟踪的主要内容本身。所以正确答案是B。21.下列关于勘察设计合同的签订程序的说法，正确的是()。A、勘察设计合同必须由双方法人代表在合同文本上签字，合同生效B、勘察设计合同可由指定的代理人在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效C、勘察设计合同可由双方法人代表在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效D、建设工程勘察设计发包可实行直接发包答案：D解析：首先，分析选项A，虽然双方法人代表在合同文本上签字是合同生效的常见方式之一，但并非是唯一的方式，因此选项A不完全正确。接着，看选项B，指定的代理人在合同文本上签字并加盖各自公章，也可以使合同生效，但这并不是勘察设计合同签订的一般程序，所以选项B也不准确。再来看选项C，双方法人代表在合同文本上签字并加盖各自公章，这是一种常见的合同生效方式，但并不是勘察设计合同特有的签订程序，因此选项C也不是最正确的答案。最后，看选项D，建设工程勘察设计发包可实行直接发包，这是符合相关法律法规的规定的，直接发包是一种发包方式，与合同的签订程序并无直接关联。综上所述，正确答案是选项D。22.下列关于保险责任的说法，错误的是()。A、被保险人故意行为造成的事故属于免责条款的内容之一，保险人在订立合同时应当就免责条款作出足以引起投保人注意的提示B、在签订保险合同时，对于免责条款，保险人应向投保人提示、说明保险人在订立合同时应当对免责条款的内容以书面形式向投保人作出明确说明C、在保险责任范围内发生财产损失或人身保险事故，保险人均要负责赔偿或给付保险金D、保险人只以口头形式向投保人就免责条款作出明确说明的，该条款不产生效力答案：D解析：根据《保险法》相关规定，保险人在订立保险合同时应当向投保人说明免责条款的内容，以书面或者口头形式作出明确说明均可。如果保险人未以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，该免责条款不产生效力。因此，选项D是正确的答案。23.关于引起工程索赔的原因，下列说法不正确的是()。A、工程合同方面B、意外风险C、当事人不依法履行施工合同导致的违约D、可预见性因素答案：D解析：工程索赔产生的原因包括：工程合同方面，合同文件中存在着缺陷或不同；意外风险，即人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险等；当事人不依法履行施工合同导致的违约；其他原因。在现代工程中，由于工程规模大、工期长、技术复杂、环境变化等原因，不可避免地会出现一些索赔事件。选项A、B、C都可能导致工程索赔，而选项D可预见性因素一般不会导致工程索赔，因为在签订合同时，双方通常会对可预见的因素进行考虑和约定。因此，选项D是不正确的。24.下列关于各类用地使用权出让最高年限的说法错误的是()。A、综合或者其他用地50年B、工业用地50年C、教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D、商业、旅游、娱乐用地50年答案：D解析：《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，商业、旅游、娱乐用地的使用权出让最高年限为40年，而不是50年。A选项综合或者其他用地50年正确；B选项工业用地50年正确；C选项教育、科技、文化、卫生、体育用地50年正确。所以答案选D。25.将招标采购合同所适用的招标投标法律规范按照效力层级从低到高排序，正确的是()。A、法律、行政法规、部门规章B、法律、部门规章、行政法规C、部门规章、行政法规、法律D、行政法规、法律、部门规章答案：C解析：答案解析：在法律体系中，不同的法律规范具有不同的效力层级。通常情况下，法律的效力高于行政法规，行政法规的效力高于部门规章。因此，按照效力层级从低到高排序，部门规章的效力最低，行政法规次之，法律的效力最高。所以，选项C“部门规章、行政法规、法律”是正确的排序。26.下列各项中，具有双向担保功能的合同是()。A、保证合同B、质押合同C、定金合同D、抵押合同答案：C解析：定金合同中，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，所以定金合同具有双向担保功能。保证合同是由保证人为债务人的债务提供担保；抵押合同和质押合同主要是针对抵押物或质押物来保障债权实现，主要是对债权人的单向保障。故正确答案是C。27.下列关于工程总承包合同主体与客体的法律地位的说法中，错误的是()。A、工程总承包合同的承包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人B、作为建设工程的发包人应具有合法性，才能成为法律意义上的发包人C、承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，并持有国家认可的相应资质证书D、工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等全过程或若干阶段的工程承包答案：A解析：工程总承包合同的承包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项A：工程总承包合同的承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。因此，选项A的说法错误。选项B：作为建设工程的发包人应具有合法性，才能成为法律意义上的发包人。因此，选项B的说法正确。选项C：承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，并持有国家认可的相应资质证书。因此，选项C的说法正确。选项D：工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等全过程或若干阶段的工程承包。因此，选项D的说法正确。28.下列各项中，不属于《水利工程施工监理合同示范文本》组成部分的是()。A、监理合同书B、通用合同条款C、合同专用条件D、合同附件答案：C解析：《水利工程施工监理合同示范文本》由“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“合同附件”四部分组成。其中，“合同专用条件”是对“通用合同条款”的补充和细化，它根据具体工程的特点和需求，对“通用合同条款”中的一些条款进行了修改和完善，以适应不同工程的监理要求。因此，从《水利工程施工监理合同示范文本》的组成部分来看，不属于该文本组成部分的是选项C，因为“合同专用条件”是该文本的一部分，而选项C中说它不属于组成部分，这是不正确的。29.()不受地面限制，可以四通八达地通往世界各地。A、海洋运输B、航空运输C、公路运输D、国际铁路联运答案：B解析：航空运输具有速度快、效率高、不受地面限制等优点，可以在短时间内将货物和人员运送到世界各地，因此选项B正确。海洋运输虽然也可以通往世界各地，但受航线和港口的限制，运输速度较慢；公路运输主要适用于国内短途运输，无法实现跨国运输；国际铁路联运则需要依赖铁路网络，也存在一定的局限性。30.卖方在出口货物装运前，应当向()申报，交验有关单证，接受其对货物的查验。A、买方B、公证处C、海关D、承运人答案：C解析：《海关法》第二十四条规定：“进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。进口货物的收货人应当自运输工具申报进境之日起十四日内，出口货物的发货人除海关特准的外应当在货物运抵海关监管区后、装货的二十四小时以前，向海关申报。”因此，正确答案是选项C。31.关于担保合同的从属性，下列说法错误的是()。A、担保合同的成立应以相应的合同关系的发生和存在为前提，且担保合同所担保的债务范围不得超过主合同债权的范围B、担保合同应随主合同债权的移转而移转C、主合同关系消灭，为其所设定的担保合同关系并非随之消灭D、担保合同的效力依主合同而定答案：C解析：担保合同是主合同的从合同，具有从属性。具体表现在以下几个方面：-成立上的从属性，即担保合同的成立应以相应的合同关系的发生和存在为前提，而且担保合同所担保的债务范围不得超过主合同债权的范围。-处分上的从属性，即担保合同应随主合同债权的移转而移转。-消灭上的从属性，即主合同关系消灭，为其所设定的担保合同关系也随之消灭。-效力上的从属性，担保合同的效力依主合同而定。因此，选项C的说法是错误的。32.《联合国国际货物销售合同公约》是由()制定的。A、世界贸易组织B、联合国国际贸易法委员会C、国际标准化组织D、联合国国际贸易促进委员会答案：B解析：答案解析：《联合国国际货物销售合同公约》是一个关于国际货物销售的法律框架，其制定机构是联合国系统内专门处理国际贸易法律问题的机构。对比选项，A项“世界贸易组织”主要负责贸易政策的谈判和实施；C项“国际标准化组织”专注于制定各种工业和技术标准；D项“联合国国际贸易促进委员会”并非联合国系统内正式机构，且名称不符合实际。B项“联合国国际贸易法委员会”是联合国系统内负责国际贸易法律问题的机构，因此是制定该公约的正确机构。所以答案是B。33.关于设计施工一体化，下列说法不正确的是()。A、如果工程出现质量缺陷，承包人将承担全部责任B、如果工程出现质量缺陷，承包人只承担部分责任C、有利于缩短建设周期D、有利于降低工程造价答案：B解析：设计施工一体化是指将建筑设计和施工过程相结合，由同一主体负责完成。这种模式具有以下优点：1.责任明确：在设计施工一体化模式下，如果工程出现质量缺陷，承包人将承担全部责任。因为设计和施工均由同一主体负责，所以责任界定更加清晰，避免了设计方和施工方之间的责任推诿。2.缩短建设周期：由于设计和施工由同一团队进行协调和管理，可以减少沟通和协调的时间成本，提高工作效率，从而缩短建设周期。3.降低工程造价：设计施工一体化可以更好地实现设计与施工的协同优化，避免了设计与施工之间的脱节和冲突，减少了不必要的变更和返工，从而有助于降低工程造价。4.提高工程质量：设计施工一体化模式下，承包人对工程的质量负责到底，会更加注重工程质量的控制和管理，采取更加有效的质量保障措施，提高工程质量水平。综上所述，选项A是正确的，选项B是不正确的。选项C和D也是设计施工一体化的优点。因此，正确答案是选项B。34.在成套设备等类型交易中，一般采用的付款条款是()。A、汇付B、托收C、信用证D、汇付、托收与信用证三种方式相结合答案：D解析：在成套设备等类型的交易中，由于涉及的金额较大、货物的交付和质量检验较为复杂，单一的付款方式可能无法满足交易双方的需求。因此，通常采用多种付款方式相结合的方式来降低风险和保障双方的利益。汇付是指付款人通过银行将款项汇给收款人，是一种快速、简便的付款方式，但风险较大，主要用于小额交易或预付款。托收是指收款人委托银行向付款人收取款项，托收方式对卖方来说风险较大，主要用于信誉较好的客户或老客户。信用证是一种银行开立的有条件的承诺付款的书面文件，是国际贸易中最常用的付款方式之一。信用证方式对买卖双方都有保障，但手续较为复杂，费用较高。在成套设备等类型的交易中，通常采用汇付、托收与信用证三种方式相结合的付款方式。例如，预付款可以采用汇付方式，货物的质量检验和交付可以采用托收方式，而大部分货款则可以采用信用证方式支付。这样既可以满足卖方的收款需求，又可以降低买方的风险，保障交易的顺利进行。因此，正确答案是D。35.人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循的原则不包括()。A、由专业领域内的调解机构调解员或当事人自行选定专家B、在当事人自愿、平等的基础上进行调解C、不违背法律、法规和国家政策D、尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利答案：A解析：人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织，其在调解民间纠纷时需要遵循一定的原则。根据《中华人民共和国人民调解法》第三条规定，人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循下列原则：（一）在当事人自愿、平等的基础上进行调解；（二）不违背法律、法规和国家政策；（三）尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。选项A并不属于人民调解委员会调解民间纠纷应当遵循的原则。因此，选项A是正确答案。36.国有土地使用权出让合同争议的解决方式不包括()。A、协商解决B、仲裁C、调解D、诉讼答案：C解析：根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条规定，土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权转让，应当依照规定办理过户登记。土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的，应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，并依照规定办理过户登记。第二十六条规定，土地使用权出让金应当全部上缴财政，列入预算，用于城市基础设施建设和土地开发。土地使用权出让金上缴和使用的具体办法由国务院规定。第二十七条规定，土地使用权出让合同的变更和解除，依照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。第二十八条规定，土地使用者应当按照土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求，开发、利用、经营土地。未按合同规定的期限和条件开发、利用土地的，市、县人民政府土地管理部门应当予以纠正，并根据情节可以给予警告、罚款直至无偿收回土地使用权的处罚。第二十九条规定，土地使用权出让期满，土地使用权及其地上建筑物、其他附着物所有权由国家无偿取得。土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理注销登记。第三十条规定，土地使用权出让的具体办法由国务院另行规定。第三十一条规定，国家对土地使用者依法取得的土地使用权不提前收回。在特殊情况下，根据社会公共利益的需要，国家可以依照法律程序提前收回，并根据土地使用者已使用的年限和开发、利用土地的实际情况给予相应的补偿。综上所述，国有土地使用权出让合同争议的解决方式包括协商解决、仲裁和诉讼，故答案为C。37.国际贸易实践中，制订贸易术语的主要目的是为了确定货物买卖的价格构成和()。A、交货条件B、货物质量C、支付手段D、投保险种答案：A解析：贸易术语是在长期的国际贸易实践中产生的，用来明确买卖双方在交货方面的责任、费用和风险划分等问题，也就是确定交货条件。货物价格构成和交货条件是国际贸易中非常关键且紧密相关的两个方面，明确了这些才能更好地开展贸易活动和明确双方权利义务。而货物质量、支付手段和投保险种虽然也是国际贸易中重要的方面，但并不是制订贸易术语的主要目的。所以答案是A。38.在合同重点要素中，()不涉及价款管理。A、合同借贷条款B、合同支付条款C、合同变更条款D、合同结算条款答案：A解析：合同价款管理主要涉及合同价格、支付、变更和结算等方面。其中，合同借贷条款主要涉及的是合同双方的借贷关系，与价款管理没有直接关系。而合同支付条款是关于合同价款支付的方式、时间和条件等的约定；合同变更条款是关于合同价款变更的条件、程序和调整方法等的约定；合同结算条款是关于合同价款结算的方式、时间和程序等的约定。这些条款都与合同价款管理密切相关。因此，选项A是正确答案。39.关于价款没有约定或者约定不明确的处理办法，下列说法错误的是()。A、协议补充B、根据合同有关条款或者交易习惯确定C、订立合同时履行地的市场价格D、合同成立地的市场价格答案：D解析：根据《民法典》第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。根据《民法典》第五百一十一条第二项规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。因此，选项D中提到的合同成立地的市场价格并非处理价款约定不明确的办法，选项D错误。40.专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A、5B、7C、14D、28答案：C解析：根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。因此，正确答案是选项C。41.大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下以()为要约。A、招标人发出的招标文件B、投标人提交的投标文件C、招标人发出的招标公告D、招标人发出的中标通知书答案：B解析：在招标投标过程中，投标人根据招标人发布的招标文件进行响应，制作并提交投标文件，投标文件包含了投标人对招标项目的具体承诺和报价等内容，是对招标人要约邀请的实质性回应，具有明确的订立合同的意思表示，符合要约的构成要件。而招标人发出的招标文件、招标公告是要约邀请，招标人发出的中标通知书是承诺。所以通常情况下以投标人提交的投标文件为要约，答案选B。42.招标采购合同履行与控制的主要内容不包括()。A、合同目标管理与激励B、合同交底管理C、合同重点要素管理D、合同风险梳理答案：D解析：在招标采购合同的履行与控制过程中，通常会涉及到一系列的管理活动和步骤以确保合同的顺利执行。对于给定的选项：A.合同目标管理与激励：这是合同履行过程中不可或缺的一部分，旨在确保合同各方能够按照既定的目标前进，并通过激励措施鼓励各方积极履行合同义务。B.合同交底管理：合同交底是合同执行前的一个重要步骤，它确保合同各方对合同内容、要求、责任等有清晰的理解，从而避免后续执行中的误解和纠纷。C.合同重点要素管理：在合同履行过程中，对合同中的关键要素（如价格、交货期、质量标准等）进行重点管理，以确保这些要素得到妥善执行。D.合同风险梳理：虽然合同风险梳理是合同管理中的一个重要环节，但它通常不是合同履行与控制的主要内容。合同风险梳理更多地是在合同订立前或订立阶段进行的，以识别和评估潜在的合同风险，并制定相应的风险应对措施。因此，根据题目要求，招标采购合同履行与控制的主要内容不包括“合同风险梳理”，即选项D。43.()是合同信息管理各环节中关键的第一步，是后续各环节得以开展的基础。A、编制合同信息管理计划B、建立合同信息管理系统C、合同信息收集D、合同信息传递答案：C解析：合同信息管理是项目管理中非常重要的一环，它涉及到合同的签订、履行、变更、索赔等多个方面。而合同信息收集作为合同信息管理的第一步，其重要性不言而喻。只有全面、准确地收集了合同信息，才能为后续的合同信息管理工作提供可靠的依据。因此，选项C是正确的答案。44.()是解决民事纠纷最为普遍的一种方式。A、和解B、民事诉讼C、仲裁D、调解答案：B解析：民事诉讼是指法院在当事人和其他诉讼参与人的参与下，以审理、判决、执行等方式解决民事纠纷的活动。它是国家公权力介入民事纠纷解决的一种方式，具有权威性和强制性。和解是指当事人在自愿的基础上，通过协商达成一致，解决纠纷的方式。和解可以在诉讼程序之外进行，也可以在诉讼程序中进行。仲裁是指当事人根据协议，将争议提交给仲裁机构，由仲裁机构进行裁决的方式。仲裁裁决具有终局性和强制性，但仲裁需要当事人事先达成仲裁协议。调解是指在第三方的主持下，通过劝说、协商等方式，促使当事人达成和解协议，解决纠纷的方式。调解可以在诉讼程序之外进行，也可以在诉讼程序中进行。在这几种方式中，民事诉讼是最为普遍的一种方式。它具有以下优点：1.权威性：法院是国家的审判机关，具有权威性和公信力，其判决具有终局性和强制性。2.公正性：法院在审理案件时，遵循法律程序和证据规则，保证了审理过程和结果的公正性。3.专业性：法院拥有专业的法官和审判人员，能够对复杂的民事纠纷进行专业的审理和判断。4.高效性：民事诉讼程序相对规范和完善，能够保证案件的及时审理和判决。相比之下，和解、仲裁和调解虽然也具有一定的优点，但适用范围相对较窄，或者需要当事人自愿达成协议，或者需要事先达成仲裁协议。因此，在解决民事纠纷时，民事诉讼是最为普遍和有效的一种方式。综上所述，正确答案是B。45.下列合同中，标的物具有特殊性的是()。A、材料采购合同B、工程采购合同C、货物采购合同D、服务采购合同答案：D解析：服务采购合同的标的物是服务，而服务具有无形性、不可储存性、同时性等特点，即服务的提供和消费往往同时发生。相比之下，材料采购合同、工程采购合同和货物采购合同，其标的物为材料、工程或货物，都是有形的物品。因此，正确答案是D。46.下列关于保险条款的说法，错误的是()。A、保险条款主要包括保险投保人、保险公司、保险险别、保险费率和保险金额的约定等事项B、每笔交易的货运保险的投保人取决于买卖双方约定的交货条件和所使用的贸易术语C、按CIF或CIP条件成交时，运输途中的风险本应由卖方承担，但一般保险费则约定由买方负担D、按CIF或CIP条件成交时，因保险金额关系到卖方的费用负担和买方的切身利益，故买卖双方有必要将保险金额在合同中具体订明答案：C解析：C选项错误，在CIF和CIP术语下，卖方承担货物在运输途中的风险，但一般保险费由卖方负担，而不是买方。这是因为卖方负责安排货物的运输和保险，并将保险费用包含在货物价格中。其他选项都是关于保险条款的正确说法。A选项描述了保险条款的主要内容；B选项说明了货运保险的投保人取决于交货条件和贸易术语；D选项强调了在CIF和CIP条件下，买卖双方需要具体订明保险金额。因此，正确答案是C。47.下列各项属于工程咨询合同特点的是()。A、工程咨询合同具有人身属性B、咨询合同标的具有特殊性C、咨询合同主体有特定资质要求D、工作服务具有综合性的特点答案：A解析：工程咨询合同是指为项目提供咨询服务的合同，该合同具有以下特点：-**人身属性**：咨询服务需要专业知识和经验，因此合同往往与特定的咨询人员或团队相关联。-**标的特殊性**：咨询服务的标的通常是智力成果，而非有形的物质产品，这使得咨询合同的履行和验收具有一定的特殊性。-**主体资质要求**：提供咨询服务的主体需要具备特定的资质和能力，以确保能够胜任咨询工作。-**工作综合性**：咨询服务往往涉及多个领域和专业，需要综合运用各种知识和技能来解决问题。因此，A选项正确。需要注意的是，不同类型的工程咨询合同可能具有不同的特点，具体情况可能会有所差异。在签订和履行工程咨询合同时，应根据具体情况进行详细的分析和评估。48.买卖双方对()的约定是确定运输费用由谁负担的依据。A、交付时间B、交付地点C、交付方式D、包装条款答案：B解析：根据我国《合同法》第一百四十二条规定：“标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”因此，交付地点是确定运输费用是由卖方还是买方负担的依据，选项B正确。49.关于合同主体条款，下列说法错误的是()。A、如承包人不具有合法资格，建设工程施工合同将被认定无效B、发包人承担发包人代表超越授权的意思表示所产生的法律后果，发包人应当在合同中明确列举对发包人代表的授权范围C、一般建设工程施工合同不但明确项目经理必须具备注册建造师职业资格，还要求承包人不能擅自更换项目经理，并约定项目经理常驻项目现场的时间D、发包人无权在项目施工过程中要求承包人更换项目经理答案：D解析：A选项正确，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应认定无效。B选项正确，发包人代表是代表发包人履行合同的全权代表，发包人代表超越授权的意思表示，如果相对人有理由相信其有代理权，那么该代理行为有效，由此产生的法律后果由发包人承担。为了避免这种情况发生，发包人应当在合同中明确列举对发包人代表的授权范围。C选项正确，项目经理是建设工程项目的主要负责人，对项目的质量、安全、进度等方面负责。因此，一般建设工程施工合同不但明确项目经理必须具备注册建造师职业资格，还要求承包人不能擅自更换项目经理，并约定项目经理常驻项目现场的时间。D选项错误，在项目施工过程中，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权要求承包人更换项目经理。但发包人要求更换项目经理应当符合合同约定的程序和条件，否则承包人可以拒绝更换。因此，正确答案是D。50.保险人赔偿或给付保险金的条件不包括()。A、损害发生在保险责任内B、保险责任发生在保险期限内C、以保险金额为限度D、以保险价值为限度答案：D解析：保险人进行赔偿或给付保险金的条件是损害必须发生在保险责任范围内并且保险责任发生在保险期限内，同时赔偿或给付的金额是以保险金额为限度，而不是以保险价值为限度。保险价值主要是在确定保险金额时会涉及到。所以D选项不属于保险人赔偿或给付保险金的条件，正确答案是D。51.招标采购合同规划内容的前提是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：B解析：合同数量及种类规划是招标采购合同规划的内容之一，也是进行合同要素规划和合同体系确立的前提条件。因此，选项B是正确的答案。52.下列险种中，不属于《海洋运输货物保险条款》中一切险承保范围的是()。A、偷窃、提货不着险B、渗漏险C、战争险D、串味险答案：C解析：《海洋运输货物保险条款》中的一切险通常承保在运输过程中可能遇到的大部分风险。具体来说，偷窃、提货不着险（A选项）、渗漏险（B选项）和串味险（D选项）均属于一般海洋运输中可能遇到的风险，因此会被一切险所承保。然而，战争险（C选项）通常被视为一种特殊风险，它不被包括在标准的一切险承保范围内。这是因为战争险涉及政治和军事因素，其发生和后果往往更加复杂和不可预测。因此，不属于《海洋运输货物保险条款》中一切险承保范围的是C选项，即战争险。53.关于国际多式联运，下列叙述错误的是()。A、国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式B、一般是以集装箱为媒介，把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机结合起来C、国际多式联运是实现“门到门”运输的有效途径D、国际多式联运虽然降低了货运速度，但也节省了运输成本答案：D解析：国际多式联运是通过各种运输方式的优化组合，实现更高效的运输，通常不会降低货运速度，反而会提高运输效率，同时还能节省运输成本。A选项表述正确，国际多式联运的确是基于集装箱运输发展而来；B选项，以集装箱为媒介结合多种运输方式是国际多式联运的重要特征；C选项，“门到门”运输是国际多式联运的特点和优势之一。而D选项中说降低了货运速度是错误的。所以答案选D。54.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交投标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。A、要约内容错误B、受要约人不特定C、要约条件不明确D、无订立合同的意思表示答案：D解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示。该施工单位虽然提交了投标文件，但由于是互相错投，并不是其真实的、希望与特定建设单位订立合同的意思表示，即无订立合同的意思表示，所以不构成要约。选项D正确，A选项内容错误不是主要原因；B选项受要约人在投标中通常是特定的；C选项投标文件通常会明确相关条件，这也不是关键。故正确答案是D。55.在《海洋运输货物保险条款》的规定中，一般附加险中不包括()。A、碰损破碎险B、串味险C、黄曲霉素险D、钩损险答案：C解析：一般附加险包括偷窃提货不着险、淡水雨淋险、短量险、混杂玷污险、渗漏险、碰损破碎险、串味险、受潮受热险、钩损险、包装破裂险、锈损险等。黄曲霉素险属于特别附加险，不属于一般附加险。所以答案选C。56.勘察合同生效后，应按规定到（）备案。A、项目所在地工商行政管理部门B、省级建设行政主管部门规定的审查部门C、项目审批部门D、城市规划行政部门答案：B解析：根据《建设工程勘察设计合同管理办法》第四条规定：勘察合同生效后，应按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。因此，选项B是正确答案。57.关于特许经营合同订立程序的法定性，下列说法错误的是()。A、政府作为特许经营合同的一方主体，需严格按照法定程序选择特许经营者B、实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者C、特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过竞争性谈判的方式选择特许经营者D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可以不进行招标答案：C解析：《基础设施和公用事业特许经营管理办法》是为鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，保障社会公共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展制定。根据该办法第十五条规定：实施机构根据经审定的特许经营项目实施方案，应当通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择特许经营者。特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过招标方式选择特许经营者。因此，“特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过竞争性谈判的方式选择特许经营者”说法错误，C选项当选。58.定金合同自()之日起生效。A、签订B、实际交付定金C、登记D、当事人签字盖章答案：B解析：《民法典》第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。因此，正确答案是选项B。59.下列不属于索赔报告的基本要求的是()。A、必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料B、必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据C、必须说明违约方的责任D、说明事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料答案：C解析：选项A：提出索赔的一方必须有具体的证据来证明其所提出的索赔事件符合合同约定，而不是仅口头声称。这些证据可以是文件、记录、照片等。选项B：在索赔报告中，应当列入工期延误以及损失金额的具体明细和依据，包括计算方法和相关数据，以便对方能够清楚地了解索赔的具体情况。选项C：违约方的责任问题不应当在索赔报告中明确说明，而应当根据具体情况进行评估和处理。在某些情况下，双方可能对违约责任存在争议，需要根据合同约定和法律规定进行判断。选项D：应当详细说明事件与损失之间的因果关系，并附上相关依据资料，以支持索赔要求。因此，正确答案是选项C。60.按照合同的性质分类，保险合同可以分为()。A、定值保险合同、不定值保险合同B、单一风险合同、综合风险合同与一切险合同C、补偿性保险合同、给付性保险合同D、原保险合同、再保险合同答案：C解析：根据《中华人民共和国保险法》的规定，保险合同可以按照合同的性质进行分类。补偿性保险合同是指保险人承担的保险责任是以补偿被保险人因保险事故所致的经济损失为限，并不得超过保险金额的合同。给付性保险合同是指保险人承担的保险责任是以给付被保险人一定的保险金为限，并不得超过保险金额的合同。因此，选项C是正确的答案。61.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。62.在合同履行期限到来之前，一方当事人无正当理由且明确表示不履行合同的，称为()。A、预期违约B、违约行为C、预期侵权D、根本侵权答案：A解析：预期违约，又称先期违约，是指在合同履行期限到来之前，一方当事人无正当理由且明确表示或以自己的行为表明在履行期限到来后将不履行合同。而题目中描述的正是这种在合同履行期限到来之前一方明确表示不履行合同的情况，符合预期违约的定义。B选项违约行为一般是在合同履行期限已到之后才发生的不履行合同的情况；C选项预期侵权和D选项根本侵权与题目描述的情况不相关。所以答案选A。63.关于最终结清条款，下列说法错误的是()。A、最终结清条款包括最终结清申请单、最终结清证书和支付时间B、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料C、承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，不按争议条款的约定执行D、发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单答案：C解析：最终结清条款是建设工程施工合同中的重要条款，用于规定工程竣工后的结算程序和相关责任。以下是对每个选项的具体分析：A.最终结清条款通常包括最终结清申请单、最终结清证书和支付时间等内容。这些要素明确了结算的流程和时间节点，确保双方能够按照约定进行最终的结算。B.缺陷责任期终止证书签发后，承包人可以向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。这是符合合同约定和工程结算的一般程序。C.承包人对发包人签认的最终结清证书有异议时，应该按照争议条款的约定执行。争议条款通常会规定解决争议的方式，如协商、仲裁或诉讼等。不按争议条款执行可能导致纠纷无法得到妥善解决。D.发包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。这是合理的要求，以确保最终结清的准确性和完整性。综上所述，选项C说法错误，正确答案是C。在实际应用中，双方应严格按照合同约定执行最终结清条款，以避免纠纷的发生。64.下列关于合同履行的说法，不正确的是()。A、诚实信用原则要求当事人应当履行根据诚实信用原则产生的各种附随义务B、全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务C、当事人互负债务且没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求D、合同双方当事人只须独立履行自己的义务，无须协助对方履行义务答案：D解析：A选项：诚实信用原则是民法的基本原则之一，要求当事人在民事活动中应当诚实守信，以善意的方式履行其义务，不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务。同时，诚实信用原则也要求当事人应当履行根据诚实信用原则产生的各种附随义务，如通知、协助、保密等义务。所以，A选项是正确的。B选项：全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。这一原则要求当事人在履行合同义务时，应当按照合同约定的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行地点、履行期限、履行方式等内容全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。所以，B选项是正确的。C选项：当事人互负债务且没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。这一规定体现了同时履行抗辩权的原则。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。所以，C选项是正确的。D选项：合同双方当事人不仅要独立履行自己的义务，还要协助对方履行义务。这是合同履行的一项基本原则，称为协作履行原则。协作履行原则要求当事人在履行合同过程中，应当相互协作，互相配合，共同完成合同的履行。例如，在买卖合同中，卖方应当按照合同约定的时间、地点、方式交付货物，买方应当按照合同约定的时间、地点、方式支付价款。同时，双方还应当相互协助，如卖方应当为买方提供必要的验货条件，买方应当为卖方提供必要的运输条件等。所以，D选项是不正确的。65.下列关于效力待定的合同的说法，正确的是()。A、善意相对人不享有撤销的权利B、效力待定的合同的相对人拥有催告权C、效力待定的合同是生效合同D、效力待定的合同是无效合同答案：B解析：效力待定合同，是指已成立的合同因欠缺一定的生效要件，其生效与否尚未确定，须经过补正方可生效，在一定的期限内不予补正则视为无效的合同。A选项说法错误，善意相对人享有催告权和撤销权。B选项说法正确，效力待定的合同相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。C选项说法错误，效力待定的合同是一种不确定状态，可能是有效合同，也可能是无效合同。D选项说法错误，效力待定的合同经过补正可以成为有效合同，而不是无效合同。因此，正确答案是B。66.根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是()。A、合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务B、中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方的损失D、合同中没有约定保密条款的，当事人在合同履行中不需要遵守保密义务答案：C解析：根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同履行是指合同当事人按照合同的约定，全面履行自己的义务，以实现合同目的的行为。对题目中的选项具体分析如下：-A项：合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。所以A项错误。-B项：中标施工合同履行过程中，发包人可以对中标合同进行概括转让，但需要经过承包人的同意。所以B项错误。-C项：中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方的损失。所以C项正确。-D项：合同中没有约定保密条款的，当事人在合同履行中也需要遵守保密义务。这是基于诚实信用原则和商业道德的要求。所以D项错误。67.仲裁条款的内容不包括()。A、仲裁地点B、仲裁机构C、仲裁裁决效力D、仲裁员答案：D解析：仲裁条款是指双方当事人在合同中约定的，将他们之间已经发生或可能发生的争议提交仲裁解决的条款。仲裁条款的内容通常包括以下几个方面：A.仲裁地点：仲裁地点是指进行仲裁的地点，通常是双方当事人约定的地点。选择仲裁地点时，需要考虑当地的法律环境、仲裁机构的声誉和便利性等因素。B.仲裁机构：仲裁机构是指负责管理和进行仲裁的机构，通常是双方当事人约定的机构。选择仲裁机构时，需要考虑该机构的声誉、专业性和效率等因素。C.仲裁裁决效力：仲裁裁决效力是指仲裁裁决的约束力和执行力。仲裁裁决通常具有终局性和约束力，双方当事人应当遵守仲裁裁决。根据上述内容，可知选项D不属于仲裁条款的内容。因此，正确答案是D。68.根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是()。A、当事人丧失履约能力B、当事人对合同有重大误解C、违反法律的强制性规定D、违反法定的限定答案：C解析：《合同法》第52条规定，下列合同属于无效合同：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同；③以合法形式掩盖非法目的而订立的合同；④损害社会公共利益的合同；⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合同。69.关于特许经营合同和PPP项目合同的关系，下列描述不正确的是()。A、特许经营方式是PPP模式的惯常采用方式之一B、特许经营合同是PPP项目合同的主要类型C、特许经营合同等同于PPP项目合同D、特许经营的各类模式也适用于PPP项目答案：C解析：PPP（Public-PrivatePartnership）项目合同是政府与社会资本之间签订的合作协议，用于规范PPP项目的实施和运营。特许经营合同是PPP项目合同的一种类型，通常用于授予私人部门在一定期限内经营和管理公共设施或提供公共服务的权利。虽然特许经营合同是PPP项目合同的主要类型之一，但它们并不完全等同。PPP项目合同可以包括其他类型的合同，如建设合同、运营合同、服务合同等，具体取决于项目的特点和需求。此外，特许经营的各类模式，如BOT（建设-运营-移交）、BOO（建设-拥有-运营）等，也可以适用于PPP项目，但并不是所有的PPP项目都必须采用特许经营模式。PPP项目可以根据具体情况选择最适合的合作方式和合同类型。因此，描述不正确的是选项C。70.下列关于工程设计合同发包人违约责任的说法错误的是()。A、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违B、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费并全部支付C、发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金D、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款【合同解除】的约定向设计人结算并支付设计费答案：B解析：根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第7.2.1条规定，合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；设计人已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。因此，B选项说法错误，A选项说法正确。根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第7.2.2条规定，发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。C选项说法正确。根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第7.2.3条规定，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款【合同解除】的约定向设计人结算并支付设计费。D选项说法正确。71.汇付的支付方式有信汇、票汇和()。A、代汇B、网汇C、电汇D、托收答案：C解析：答案解析：汇付是国际贸易支付方式之一，通常涉及付款人通过银行将款项汇给收款人。信汇、票汇和电汇是常见的汇付方式。-信汇（MailTransfer）：付款人将款项交给当地银行，由银行开具付款委托书，通过邮寄方式将付款委托书寄给收款人所在地的银行，委托其向收款人付款。-票汇（DemandDraft）：付款人向当地银行购买银行汇票，然后将汇票寄给收款人，收款人可以凭汇票向汇票上指定的银行取款。-电汇（TelegraphicTransfer）：付款人通过银行发送电子汇款指令，将款项直接汇入收款人银行账户。电汇是最快捷的汇付方式，但通常费用也较高。托收（Collection）是另一种国际贸易支付方式，与汇付不同，它是出口商向进口商收取款项的一种方式，通常涉及委托银行代表出口商向进口商收款。因此，选项C正确。72.下列不属于仲裁协议必须具备的内容的是()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、仲裁员的选定答案：D解析：根据《仲裁法》第十六条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会。而仲裁员的选定通常是在仲裁程序开始后，由当事人或仲裁机构根据一定的规则和程序进行的，不属于仲裁协议必须具备的内容。因此，正确答案是选项D。73.根据UCP600规定，如银行决定拒付，应当在收到单据次日起()个银行工作日内提出。A、5B、10C、20D、30答案：A解析：答案解析：根据UCP600（跟单信用证统一惯例）的规定，如果银行决定拒绝付款，它必须在收到单据的次日起算，在5个银行工作日内向提示方提出拒付的通知。这是为了确保交易的及时性和公平性，避免无谓的延误。因此，正确答案是A。74.买方办理的开证申请书的内容应以()为依据。A、买卖合同B、销售合同C、信用证D、书面合同答案：A解析：开证申请书是开证申请人在申请开立信用证时向开证行提交的书面文件。它的主要内容包括货物描述、价格条款、付款方式、运输条款等，这些内容都应该与买卖合同中的条款一致。只有这样，开证行才能根据开证申请人的要求开出符合合同规定的信用证。因此，正确答案是选项A。75.下列属于发包人可以不赔偿承包人损失的情形的是()。A、发包人改变项目建设方案的工程停建B、征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误C、严重恶劣天气导致施工暂停D、建设资金未能按计划到位的施工暂停答案：C解析：A选项，发包人改变项目建设方案导致工程停建，会给承包人带来损失，发包人应赔偿。B选项，征地拆迁工作不顺利影响施工现场移交延误，由此造成承包人的损失，发包人应负责赔偿。C选项正确，严重恶劣天气属于不可抗力因素，这种情况下导致施工暂停，一般按照合同约定，发包人通常不需要赔偿承包人损失。D选项，建设资金未能按计划到位造成施工暂停，是发包人方面的原因导致，发包人应赔偿承包人损失。所以答案选C。76.在海洋运输货物保险中，根据一些货物的特性而制定的险别，适用于特定货物的保险是()。A、特殊附加险B、特别附加险C、专门险D、水渍险答案：C解析：在海洋运输货物保险中，针对货物的不同特性，保险公司会提供不同类型的保险。其中，专门险是根据某些特定货物的特性而专门制定的保险，它适用于具有特殊性质和运输要求的货物。相比之下，特殊附加险和特别附加险通常作为基本险的补充，提供额外的保障，但不是针对特定货物的。水渍险则是一种基本险，主要保障货物遭受水渍损失的风险。因此，根据题目的描述，适用于特定货物的保险是专门险，即选项C。77.根据《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是()。A、投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销B、承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效C、招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约D、招标公告属于要约答案：C解析：答案解析：根据《合同法》的相关规定，我们可以逐一分析每个选项：A选项错误，因为在招投标过程中，投标人在开标前撤回投标文件，通常被视为放弃投标，而不是要约的撤销。B选项错误，承诺迟延到达要约人时，并不意味着该承诺当然无效。其效力取决于要约人是否接受迟到的承诺。C选项正确，招标人对投标文件的投标价作变更，这改变了原要约的实质性内容，因此应当视为一个新的要约。D选项错误，招标公告通常被视为要约邀请，而不是要约本身。综上所述，正确答案是C。78.关于财产保险，下列说法中错误的是()。A、财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险B、在定期保险中保险期间超过2年期的为长期保险C、保险期间一经确定，无特殊原因，一般不得随意更改D、不定期保险的保险责任的开始与终止是根据保险标的行动过程来确定答案：B解析：财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险，A选项正确。在定期保险中，保险期间超过1年期的为长期保险，B选项错误。保险期间一经确定，无特殊原因，一般不得随意更改，C选项正确。不定期保险的保险责任的开始与终止是根据保险标的行动过程来确定的，D选项正确。故本题选B。79.关于合同权利义务的概括转让，下列说法错误的是()。A、权利义务的概括转让必须经对方同意B、合同权利义务的概括转让须以合法有效的合同存在为前提C、权利义务的概括转让只包括合同部分权利义务的转移D、概括转让只发生在双务合同中答案：C解析：合同权利义务的概括转让是指将合同中的全部权利和义务一并转让给第三人。《中华人民共和国民法典》第五百五十五条规定，当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。根据上述条款可知，A选项说法正确。B选项说法正确，合法有效的合同是概括转让的前提。C选项说法错误，合同权利义务的概括转让并非仅包括部分权利义务的转移，而是全部权利义务的转让。D选项说法正确，概括转让通常发生在双务合同中，因为双务合同中双方的权利和义务是相互关联的。因此，答案为C选项。80.招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用不包括()。A、节约成本、提高效率B、明晰权利义务界限，分清责任C、减少各参与主体之间的纷争D、提升项目竞争力答案：D解析：招标采购合同规划主要是对合同相关事宜进行合理安排和筹划。A选项，通过合理规划可以避免资源浪费等，达到节约成本、提高效率的作用；B选项，明确合同中的权利义务界限，能清楚地划分责任；C选项，清晰的合同规划可以减少因合同内容不明确等导致的各主体之间的纷争；而提升项目竞争力更多的是与项目本身的特点、质量、创新等因素相关，并不是招标采购合同规划直接带来的具体作用。所以正确答案是D。81.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，()可以请求解除建设工程施工合同。A、发包人B、承包人C、施工人D、分包人答案：A解析：答案解析：根据相关法律规定和合同原则，承包人有按照合同约定的期限完成工程的义务。当承包人在合同约定的期限内未完工，并且在发包人催告的合理期限内仍未完工时，发包人有权解除合同以维护自身的合法权益。这是基于合同的履行和违约处理的原则。所以，选项A是正确答案。82.下列关于出卖人的主要义务的说法中，正确的是()。A、保证标的物的交付品质B、支付价款C、接收并检验标的物D、交付标的物但不需要转让标的物所有权答案：A解析：出卖人的主要义务包括：1.交付标的物：出卖人应按照合同约定的时间、地点和方式将标的物交付给买受人。2.保证标的物的品质：出卖人应保证所交付的标的物符合合同约定的质量标准和要求。3.转让标的物的所有权：出卖人应将标的物的所有权转让给买受人，确保买受人依法取得标的物的所有权。4.承担瑕疵担保责任：出卖人应承担标的物存在瑕疵的担保责任，即在交付标的物时，应确保标的物不存在质量瑕疵或权利瑕疵。根据上述出卖人的主要义务，对选项进行分析：-选项A：保证标的物的交付品质