专业港口建设工程施工合同

合同编号：__________专业港口建设工程施工合同鉴于：1.业主为专业港口建设工程的建设单位，拥有该工程的合法所有权和决策权；2.承包商具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_______专业港口建设工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于：_______第二条合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价应包含：_______2.3乙方报价应视为包含了所有工程所需的费用，包括但不限于：_______2.4合同总价款支付方式如下：_______第三条合同工期3.1合同约定的工期为_______日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准如下：_______4.3乙方应承担工程质量不符合约定标准的修复、返工等费用。第五条材料和设备5.1乙方应按照约定的材料和设备规格、型号、质量等要求采购施工所需的材料和设备。5.2乙方应保证所采购的材料和设备的质量，并承担因质量问题造成的损失。5.3甲方有权对乙方采购的材料和设备进行检验，如不符合约定，乙方应予以更换或修复。第六条施工许可和验收6.1乙方应按照相关法律法规和甲方要求办理施工许可等相关手续。6.2工程完成后，乙方应按照约定组织验收，甲方有权参加验收。6.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：_______7.2乙方未按照约定质量标准的，应承担相应的修复、返工等费用。7.3甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式如下：_______7.4双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订专业港口建设工程施工合同时，双方应当仔细阅读合同条款，确保合同内容明确、具体，避免模糊不清的表述。双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保合同的合法性和有效性。2.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。业主应按照约定支付合同价款，承包商应按照约定的工期和质量标准完成工程。3.工程质量：承包商应确保工程质量，如因质量问题导致的损失，承包商应承担相应的责任。工程验收不合格的，承包商应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。4.违约责任：双方应严格按照合同约定的违约责任条款承担相应的责任。如乙方未按照约定完成工程或未按照约定质量标准，应承担相应的违约金或修复、返工等费用。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.专业港口建设工程：指按照特定技术规范和标准，为满足港口运输需求而进行的建设项目，包括港口设施、航道、码头、装卸区等。2.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总造价，包括工程所有材料、设备、人工、施工措施等费用。3.工期：指双方约定的完成工程的时间期限，通常以日历天数表示。4.质量标准：指工程应达到的技术规范、行业标准和国家标准，用以衡量工程质量的优劣。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金，用以补偿因违约所造成的损失。6.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生分歧或争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段，解决双方之间的纠纷。特殊应用场合及补充条款：1.环境保护要求：当工程位于生态环境敏感区时，可能需要遵守更为严格的环境保护规定。补充条款可以是：双方应遵守国家和地方环境保护法规，采取有效措施保护生态环境，防止污染和生态破坏。如违反环保规定导致罚款或其他责任，由乙方承担。2.安全生产：如果工程所在地区对安全生产有特殊要求，或者工程本身存在较高安全风险，应增加安全生产的补充条款。例如：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，制定并执行安全生产措施，确保施工现场的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任和赔偿责任。3.文物保护：若工程区域内存有文物或有重要历史价值，需要与文物部门合作，并采取特别措施保护文物。补充条款可以是：乙方在施工过程中发现文物，应立即停止施工，报告文物部门，并按照文物部门的要求采取保护措施。如因乙方原因导致文物损坏，乙方应承担相应的法律责任。4.邻近居民影响：如果工程邻近居民区，可能会对居民生活造成影响，需要考虑噪声、扬尘、交通等方面的影响。补充条款可以是：乙方应采取有效措施减少施工对周边居民的影响，如制定噪声控制计划、定期清洁施工场地等。如因乙方原因导致居民投诉或损失，乙方应负责协