修建道路用地合同

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方提供修建道路用地的事宜，经友好协商，达成一致，订立本合同。第一条合同标的1.1本合同标的为甲方提供给乙方使用的修建道路用地，具体位置、面积、范围等详见附件一。第二条合同期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。2.2合同期满后，如乙方需继续使用该土地，应提前____个月向甲方提出续期申请，双方协商一致后可签订续期合同。第三条用地用途3.1乙方只能将合同标的用于修建道路，不得擅自改变用地用途。3.2乙方如需改变用地用途，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可进行变更。第四条用地条件4.1甲方应保证合同标的土地的权属清晰、无争议，符合国家土地管理法律法规的规定。4.2甲方应负责办理土地使用权证等相关手续，并将土地交付给乙方使用。4.3甲方应保证土地交付时符合修建道路的工程要求，包括但不限于土地平整、排水、供电等。第五条用地费用5.1乙方应按本合同约定支付土地使用费用，具体金额、支付方式等详见附件二。5.2乙方逾期支付土地使用费用的，应按同期银行贷款利率支付滞纳金。第六条施工管理6.1乙方应严格按照国家及地方法律法规、施工规范和设计文件进行施工。6.2乙方应确保施工安全，采取有效措施保护环境，防止污染。6.3乙方应在施工过程中，妥善保管甲方提供的土地及设施，确保土地及设施不受损害。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2甲方未按约定提供土地或土地不符合约定条件的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。7.3乙方未按约定支付土地使用费用的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼费用由败诉方承担。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.甲乙双方在签订合同时，应确保合同标的土地的权属清晰、无争议，符合国家土地管理法律法规的规定。2.乙方在施工过程中，应严格按照国家及地方法律法规、施工规范和设计文件进行施工，确保施工安全，采取有效措施保护环境，防止污染。3.乙方需按合同约定支付土地使用费用，如逾期支付，应按同期银行贷款利率支付滞纳金。4.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用由败诉方承担。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.土地管理法：调整土地的管理、利用、保护、开发和征收等活动的法律规范总称。3.违约金：当事人违反合同约定，应向对方支付的金钱赔偿。4.诉讼费用：当事人提起诉讼、申请仲裁或者请求司法鉴定等过程中产生的费用。5.合同签订地：指合同双方在合同文本上明确约定的签订地点。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为私营企业合作修建道路。2.甲方为地主，乙方为施工单位合作修建道路。3.甲方为土地储备机构，乙方为开发商合作修建道路。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方为私营企业合作修建道路：补充条款一：甲方应负责获取相关政府部门的土地使用权，并保证土地使用权合法、有效。补充条款二：甲方应负责办理修建道路的行政审批手续，包括但不限于规划许可、施工许可等。2.甲方为地主，乙方为施工单位合作修建道路：补充条款一：甲方应保证土地权属清晰，无任何争议，并负责办理土地使用权证。补充条款二：甲方应负责协调与当地村民、相关部门的关系，确保施工顺利进行。3.甲方为土地储备机构，乙方为开发商合作修建道路：补充条款一：甲方应保证土地储备合法，具备修建道路的条件。补充条款二：甲方应负责办理土地转让手续，将土地使用权转让给乙方。附件列表：1.附件一：土地位置、面积、范围等详细信息。2.附件二：土地使用费用明细