地铁建设打井施工合同

地铁建设打井施工合同合同编号：__________鉴于甲方需要进行地铁建设，为确保工程顺利进行，经双方友好协商，就乙方为甲方提供打井施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：地铁建设打井施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，为地铁建设提供打井施工服务，包括井位选址、井筒施工、井壁稳定、井筒排水、井筒支护等工作。二、合同价格2.1乙方提供的打井施工服务价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2价格包含内容包括：井位选址、井筒施工、井壁稳定、井筒排水、井筒支护等施工费用，以及乙方人员工资、设备材料费用、现场管理费用等。2.3价格不包含内容包括：井筒直径超过合同约定范围的额外费用，甲方原因导致工程停工、窝工的损失费用，以及甲方要求增加的额外工程量导致的费用。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成打井施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.2乙方应确保施工过程中的安全，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工人员的人身安全。3.3乙方应承担因施工导致的thirdpartyclaims等相关责任，包括但不限于土地、环保、水资源等方面的手续和费用。3.4甲方应按照合同约定支付乙方施工费用，并提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、交通、电力等。3.5甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，包括但不限于土地、环保、水资源等审批手续。四、合同支付4.1甲方支付乙方的施工费用，按照双方约定的付款比例和时间进行。4.2甲方支付乙方施工费用时，应扣除乙方应缴纳的税款、违约金等。4.3乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格证书出具后15日内支付乙方剩余施工费用。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。5.2甲方未按照约定时间支付乙方施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际施工成本向乙方支付赔偿金。5.4乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的费用。六、争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且乙方提交完整的工程资料后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.打井施工方案2.施工安全操作规程3.施工质量标准4.乙方人员名单及资质证书5.设备材料清单6.现场管理协议7.税务登记证明8.环保、水资源审批文件9.工程验收报告10.付款凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付乙方施工费用的，视为违约。3.乙方施工过程中出现质量问题，经甲方指出仍不整改的，视为违约。4.甲方提供的施工条件不符合约定，导致乙方无法正常施工的，视为违约。5.双方其他约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指地铁建设方，负责提供施工场地、临时设施、交通、电力等。2.乙方：指承担打井施工任务的单位或个人。3.施工费用：指乙方完成打井施工任务所需支付的费用。4.违约金：指一方未履行合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.工程验收合格：指打井施工项目经过甲方验收，符合国家相关标准和甲方要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。甲方有权要求乙方停工，直到问题解决。2.问题：甲方未按约定时间支付施工费用。解决办法：甲方应及时支付施工费用，否则乙方有权拒绝继续施工。双方可协商解决，必要时可通过法律途径解决。3.问题：施工现场条件不符合约定。解决办法：甲方应尽快改善施工现场条件，确保乙方正常施工。若甲方无法改善，双方可协商调整施工计划或费用。4.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应按照甲方要求整改，直到工程验收合格。若乙方无法整改，甲方有