太阳能浮雕施工协议

太阳能浮雕施工协议合同编号：__________太阳能浮雕施工协议地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主委托施工方进行太阳能浮雕的施工工作；2.施工方同意承担该施工工作；3.双方为了明确双方的权利和义务，经充分协商，达成一致。第一条施工内容1.1施工方应按照业主的要求，在业主指定的地点进行太阳能浮雕的施工。1.2施工方应按照双方约定的施工标准、施工工艺和施工时间完成施工工作。第二条施工材料2.1施工方应使用符合国家相关标准的材料进行施工，并保证材料质量。2.2施工方应在施工前将施工材料清单提交给业主确认。第三条施工费用3.1施工方应按照双方约定的价格承担施工费用。3.2施工方应在施工前向业主提交施工费用明细，业主有权进行审核。（1）业主应在施工前向施工方支付施工总费用的50%作为预付款；（2）施工完成后，业主应按照施工方的实际施工量支付剩余的50%施工费用。第四条施工质量及保修4.1施工方应保证施工质量，确保太阳能浮雕的正常使用。4.2施工方应自施工完成之日起提供一年的免费保修服务。4.3保修期内，如太阳能浮雕出现质量问题，施工方应在接到业主通知后的7个工作日内进行修复。第五条违约责任5.1如施工方未按照约定时间完成施工工作，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工总费用×0.1%×逾期天数。5.2如业主未按照约定时间支付施工费用，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：________年________月________日乙方（施工方）：________年________月________日一、附件列表：1.施工方案2.施工材料清单3.施工费用明细4.施工进度计划5.施工质量标准6.保修服务承诺7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工工作。2.业主未按约定时间支付施工费用。3.施工质量不符合约定标准。4.施工方未提供保修服务或修复质量问题超时。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，即太阳能浮雕的所有权人。2.乙方：指承担施工的一方，即太阳能浮雕的施工单位。3.施工费用：指乙方承担施工工作所应得的报酬。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.保修服务：指乙方在一定期限内对施工质量问题提供免费维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：solution:双方协商调整施工计划，必要时业主可要求施工方支付违约金。2.施工质量问题：solution:及时停工修复，严重情况下可要求施工方重新施工或支付违约金。3.业主支付问题：solution:双方协商支付计划，必要时可依法追讨欠款。4.保修服务纠纷：solution:按照保修服务承诺执行，协商不成可依法解决。五、所有应用场景：1.太阳能浮雕施工合同签订。2.太阳能浮雕施工方案制定与审批。3.太阳能浮雕施工材料采购与验收。4.太阳能浮雕施工质量监督与