2024建设工程联营承包施工合同发包方承包方

合同编号：__________发包方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________承包方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于发包方有权进行建设工程项目的发包，并需要承包方提供相应的施工服务，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特此订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1双方确认，本合同的签约金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、人员工资、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，不再调整。第三条合同的履行3.1承包方应按照合同约定的内容和质量标准完成施工任务。3.2发包方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。3.3双方应共同协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第四条合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前________天书面通知对方，并经双方协商一致。4.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2发包方逾期支付合同价款的，应按逾期支付金额的________%支付违约金。5.3承包方未按约定完成施工任务的，应按未完成部分工程价款的________%支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。发包方（盖章）：________________承包方（盖章）：________________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：________________注意：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实有效，如有虚假，应承担相应责任。解决办法：签订前对双方提供的信息进行核实，必要时可要求提供相关证明材料。2.合同价款、工程内容、工程规模等关键条款需明确具体，以免产生歧义。解决办法：详细描述工程内容、规模等，并明确价款包含的费用项目。3.注意合同中违约责任条款，确保双方权益。解决办法：根据实际情况调整违约金比例，确保违约责任合理。4.合同履行过程中，如需变更或解除合同，应提前通知对方并协商一致。解决办法：明确双方变更或解除合同的条件和程序，确保合同顺利履行。5.合同争议解决方式应明确，以便在发生争议时双方有据可依。解决办法：在合同中约定明确的争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。6.注意合同的签字盖章环节，确保合同有效。解决办法：双方代表在合同上签字并加盖公章，确认合同生效。法律名词及名词解释：1.发包方：指有权进行建设工程项目发包的法人或其他组织。2.承包方：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。3.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等。5.施工合同：指发包方和承包方为完成特定工程，明确双方权利和义务的协议。6.合同价款：指双方约定的承包方完成工程所需支付的金额。7.违约金：指一方违约时，应向对方支付的违约赔偿金。8.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.工程竣工：指工程按约定完成，并通过验收合格。10.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。11.诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等。2.适用于发包方和承包方之间的联营承包模式。3.适用于需要明确双方权利和义务、工程内容、工程规模、工程预算等合同条款的建设工程项目。补充条款：1.工程设计及变更：详细描述工程设计要求，包括设计标准、设计文件交付时间等。如工程设计需变更，应明确变更程序和变更费用承担方式。2.材料供应：明确材料供应的责任、供应范围、质量标准、价格调整等条款。3.施工进度及工期：约定施工进度计划、工期延误的后果及处理办法。4.质量保修：约定质量保修范围、保修期限、保修责任及保修费用等。5.安全生产：明确双方的安全责任、安全措施、安全事故的处理等。6.知识产权：约定工程设计、技术成果等知识产权的归属和保护。7.保密条款：约定合同双