机房升级招标合同范例

机房升级招标合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（招标方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（中标方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方因业务发展需要，对现有机房进行升级改造，经公开招标，乙方中标，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：机房升级改造项目

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：包括但不限于机房装修、设备采购、安装调试、网络布线、消防系统升级等。

二、合同标的及数量

2.1合同标的：机房升级改造项目

2.2合同数量：按照甲方实际需求进行升级改造，具体数量以双方确认的工程量清单为准。

三、合同金额及支付方式

3.1合同金额：人民币__________元整（大写：____________________）

3.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币__________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定的里程碑节点，甲方根据实际完成情况支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的__________%作为验收款；

（4）剩余款项在甲方对乙方履约情况进行考核后，根据考核结果支付。

四、工期及验收

4.1工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成。

4.2验收：

（1）乙方在工程竣工后__________个工作日内向甲方提交竣工验收申请报告；

（2）甲方在收到乙方提交的竣工验收申请报告后__________个工作日内组织验收；

（3）工程竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。

五、质量保证

5.1乙方保证所提供的设备、材料及施工符合国家标准、行业标准和甲方的要求。

5.2乙方对工程的质量承担终身责任。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未能按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算。

6.3乙方未能按时完成工程，应向甲方支付延误工期违约金，违约金按延误工期天数乘以合同总金额的__________%计算。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

8.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

八、附件

8.1工程量清单

8.2设备、材料清单

8.3验收标准及办法

8.4付款进度表

甲方（招标方）：____________________

乙方（中标方）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（招标方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（中标方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（监理方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方因业务发展需要，对现有机房进行升级改造，经公开招标，乙方中标，为确保工程质量、进度和资金安全，特引入丙方作为第三方监理单位，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：机房升级改造项目

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：包括但不限于机房装修、设备采购、安装调试、网络布线、消防系统升级等。

二、合同标的及数量

2.1合同标的：机房升级改造项目

2.2合同数量：按照甲方实际需求进行升级改造，具体数量以双方确认的工程量清单为准。

三、合同金额及支付方式

3.1合同金额：人民币__________元整（大写：____________________）

3.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币__________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定的里程碑节点，甲方根据实际完成情况支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的__________%作为验收款；

（4）剩余款项在甲方对乙方履约情况进行考核后，根据考核结果支付。

四、工期及验收

4.1工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成。

4.2验收：

（1）乙方在工程竣工后__________个工作日内向甲方提交竣工验收申请报告；

（2）甲方在收到乙方提交的竣工验收申请报告后__________个工作日内组织验收；

（3）工程竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。

五、质量保证

5.1乙方保证所提供的设备、材料及施工符合国家标准、行业标准和甲方的要求。

5.2丙方作为第三方监理单位，负责对工程质量进行监督，确保乙方履行质量保证义务。

六、丙方（监理方）的责权利

6.1责任：

（1）对工程的质量、进度、安全进行监督；

（2）对乙方提供的设备、材料及施工进行验收；

（3）对工程变更进行审核；

（4）对工程进度款支付进行审核。

6.2权利：

（1）对工程质量、进度、安全提出整改意见；

（2）对乙方提供的设备、材料及施工进行验收；

（3）对工程变更进行审核；

（4）对工程进度款支付进行审核。

6.3利益：

（1）收取监理服务费；

（2）获得甲方对工程质量的认可。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方未能按时完成工程，应向甲方支付延误工期违约金，违约金按延误工期天数乘以合同总金额的__________%计算。

7.2乙方在工程过程中，如发现质量问题，应立即进行整改，如整改无效，乙方应承担相应的责任。

7.3乙方不得擅自变更工程内容，如需变更，应经甲方和丙方同意，并签订变更协议。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

十、附件

10.1工程量清单

10.2设备、材料清单

10.3验收标准及办法

10.4付款进度表

第三方介入的意义和目的：

引入丙方作为第三方监理单位，有利于提高工程质量、确保工程进度，降低工程风险，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目主体，对项目的质量、进度、安全及资金安全负有最终责任。甲方通过主导合同条款，确保乙方按照合同约定履行义务，保障甲方利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（业主方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（监理单位）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方计划对其办公大楼进行内部装修改造，经公开招标，乙方中标，为确保装修质量、进度和施工安全，特引入丙方作为第三方监理单位，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：办公大楼内部装修改造项目

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：包括但不限于室内装修、设备安装、电气改造、消防系统升级等。

二、合同标的及数量

2.1合同标的：办公大楼内部装修改造项目

2.2合同数量：按照甲方实际需求进行装修改造，具体数量以双方确认的工程量清单为准。

三、合同金额及支付方式

3.1合同金额：人民币__________元整（大写：____________________）

3.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币__________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定的里程碑节点，甲方根据实际完成情况支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的__________%作为验收款；

（4）剩余款项在甲方对乙方履约情况进行考核后，根据考核结果支付。

四、工期及验收

4.1工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成。

4.2验收：

（1）乙方在工程竣工后__________个工作日内向甲方提交竣工验收申请报告；

（2）甲方在收到乙方提交的竣工验收申请报告后__________个工作日内组织验收；

（3）工程竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。

五、乙方（施工单位）的责权利

5.1责任：

（1）按照设计图纸和施工规范完成施工任务；

（2）确保施工质量和安全；

（3）按照合同约定的时间节点完成工程。

5.2权利：

（1）在确保工程质量和安全的前提下，根据实际情况提出合理的施工建议；

（2）在工程进度和成本控制范围内，对施工方案进行调整；

（3）在工程验收合格后，收取合同约定的工程款。

5.3利益：

（1）获得合同约定的工程款；

（2）在工程实施过程中，享有合理的利润空间；

（3）在工程完成后，获得甲方对施工质量的认可。

六、丙方（监理单位）的责权利

6.1责任：

（1）对施工过程进行监督，确保施工符合设计图纸和施工规范；

（2）对施工质量、进度、安全进行监督检查；

（3）对施工变更进行审核。

6.2权利：

（1）对施工过程中的违规行为提出整改意见；

（2）对施工质量、进度、安全进行检查；

（3）对施工变更进行审核。

6.3利益：

（1）收取监理服务费；

（2）在工程实施过程中，获得施工单位的尊重和配合。

七、甲方的违约及限制条款

7.1甲方未能按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算。

7.2甲方在工程过程中，如发现质量问题，应立即通知乙方进行整改，如整改无效，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一