工程合同范例 进度

工程合同范例进度第一篇范文：合同编号：__________

本合同由以下双方签订：

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于：

1.甲方需对____________________项目（以下简称“项目”）进行施工建设，乙方愿意承担该项目的设计、施工、安装及调试等工作。

2.双方经友好协商，达成以下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对项目进行设计、施工、安装及调试。

2.项目具体内容包括但不限于：____________________。

二、合同工期

1.项目总工期为____年____个月。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作，确保项目按期交付。

三、工程款支付

1.甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。

2.乙方在完成各阶段工程后，向甲方提交工程量清单及相应证明材料。

3.甲方应在收到乙方提交的工程量清单及证明材料后____个工作日内支付工程款。

四、施工质量及验收

1.乙方应按照国家及行业相关标准，确保施工质量达到合同约定的要求。

2.甲方有权对施工过程中的质量进行监督，并提出整改意见。

3.项目竣工后，乙方应按照合同约定的时间组织竣工验收，甲方应在收到乙方通知后____个工作日内组织验收。

五、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在本合同有效期内及合同终止后____年内均有效。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

附件：

1.项目设计文件

2.项目施工图纸

3.甲方提供的场地、设施等相关资料

4.乙方提供的施工方案、技术资料等

5.双方签订的其他协议及补充协议

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于：

1.甲方需对____________________项目（以下简称“项目”）进行施工建设，乙方愿意承担该项目的设计、施工、安装及调试等工作。

2.丙方作为项目的投资方，愿意提供资金支持，并参与项目的管理与监督。

3.双方经友好协商，达成以下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对项目进行设计、施工、安装及调试。

2.项目具体内容包括但不限于：____________________。

3.丙方作为投资方，对项目提供资金支持，并享有相应的权益。

二、合同工期

1.项目总工期为____年____个月。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作，确保项目按期交付。

三、资金支持及权益

1.丙方承诺在项目实施过程中，按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

2.丙方享有项目投资收益的权益，具体比例由三方协商确定。

3.丙方有权对项目投资进行监督，并提出合理化建议。

四、工程款支付

1.甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。

2.乙方在完成各阶段工程后，向甲方提交工程量清单及相应证明材料。

3.甲方应在收到乙方提交的工程量清单及证明材料后____个工作日内支付工程款。

五、施工质量及验收

1.乙方应按照国家及行业相关标准，确保施工质量达到合同约定的要求。

2.甲方有权对施工过程中的质量进行监督，并提出整改意见。

3.项目竣工后，乙方应按照合同约定的时间组织竣工验收，甲方应在收到乙方通知后____个工作日内组织验收。

六、第三方责任

1.丙方应确保按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

2.丙方对项目投资收益承担连带责任，确保项目的顺利实施。

七、甲方权益保障

1.甲方享有项目投资收益的权益，具体比例由三方协商确定。

2.甲方有权对项目实施过程进行监督，确保项目按期、按质完成。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施，保障项目安全。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方在施工过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

3.乙方未经甲方同意，不得擅自变更施工方案，否则承担相应责任。

4.乙方在项目实施过程中，应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份。

附件：

1.项目设计文件

2.项目施工图纸

3.甲方提供的场地、设施等相关资料

4.乙方提供的施工方案、技术资料等

5.双方签订的其他协议及补充协议

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为投资方，为项目提供资金支持，降低甲方投资风险。

2.丙方参与项目管理，提高项目实施效率，确保项目按期完成。

3.丙方对项目投资收益享有权益，促进合作共赢。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目发起方，对项目拥有决策权，确保项目符合甲方利益。

2.甲方对项目实施过程进行监督，保障项目质量，降低风险。

3.甲方享有项目投资收益，实现投资回报。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于：

1.甲方需对____________________项目（以下简称“项目”）进行开发，乙方作为开发商，拥有丰富的项目开发经验和技术实力。

2.丙方作为项目的投资方，愿意提供资金支持，并参与项目的决策与管理。

3.双方经友好协商，达成以下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对项目进行开发，包括但不限于：规划设计、建设施工、市场营销等。

2.项目具体内容包括但不限于：____________________。

二、合同工期

1.项目总工期为____年____个月。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作，确保项目按期交付。

三、资金支持及权益

1.丙方承诺在项目实施过程中，按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

2.丙方享有项目投资收益的权益，具体比例由三方协商确定。

3.丙方有权参与项目重大决策，包括但不限于：项目定位、设计方案、融资安排等。

四、工程款支付

1.甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。

2.乙方在完成各阶段工程后，向甲方提交工程量清单及相应证明材料。

3.甲方应在收到乙方提交的工程量清单及证明材料后____个工作日内支付工程款。

五、开发质量及验收

1.乙方应按照国家及行业相关标准，确保开发质量达到合同约定的要求。

2.甲方有权对开发过程中的质量进行监督，并提出整改意见。

3.项目竣工后，乙方应按照合同约定的时间组织竣工验收，甲方应在收到乙方通知后____个工作日内组织验收。

六、丙方责任

1.丙方应确保按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

2.丙方对项目投资收益承担连带责任，确保项目的顺利实施。

七、乙方权益保障

1.乙方享有项目开发收益的权益，具体比例由三方协商确定。

2.乙方有权根据市场情况调整开发策略，包括但不限于：产品设计、营销方案等。

3.乙方在项目开发过程中，享有对施工单位的监督权，确保施工质量。

八、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.甲方未经乙方同意，不得擅自变更开发方案，否则承担相应责任。

3.甲方不得干涉乙方在项目开发过程中的正常业务活动。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份。

附件：

1.项目设计文件

2.项目施工图纸

3.甲方提供的场地、设施等相关资料

4.乙方提供的开发方案、技术资料等

5.双方签订的其他协议及补充协议

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为开发商，拥有丰富的经验和技术，能够更有效地推动项目开发进程。

2