建筑工程合同模板

合同编号：__________地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______元第二条合同价格2.1双方确认，工程总造价为_______元（大写：____________________元整）。第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的内容和标准，完成工程建设，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式和时间，向乙方支付工程价款。3.3甲方应负责办理工程建设所需的各项审批手续，并承担相关费用。3.4乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度，向甲方报告工程进展情况。第四条付款方式及时间4.1本合同价款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到_______%，支付工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%，支付工程总价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的工程总价款。4.2甲方支付工程款时，应扣除已支付的预付款和质保金。4.3乙方开具合法的税务发票，甲方按约定时间支付工程款。第五条工程质量5.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求，组织施工，确保工程质量。5.2工程质量的评定标准及方法，按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300系列标准执行。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第六条工程期限6.1工程预计开工日期为_______年_______月_______日，预计竣工日期为_______年_______月_______日。6.2乙方如因特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后，方可延长工期。6.3乙方未按约定工期完成的，应按照合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。第七条违约责任7.1乙方未按照约定标准完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2甲方未按照约定时间支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。7.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。2.合同双方应具备合法的资格，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。3.合同内容应明确、具体，避免使用模糊不清的表述。4.合同中的条款应符合法律法规的规定，不得违反国家政策。5.合同的履行应严格按照约定的时间和质量标准进行。6.合同的变更和解除应遵循法律程序，经双方协商一致。7.双方应妥善保管合同副本，避免泄露合同内容。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决。2.如果协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的审判程序，积极配合法院的调查和审理。4.双方在诉讼过程中，应遵守法律法规，不得采取违法手段干扰诉讼进程。5.法院作出的判决书、裁定书、调解书具有法律效力，双方应予以遵守。关键词语的法律名词解释：1.平等：指合同双方在签订合同时，地位平等，不存在强制性因素。2.自愿：指合同双方在签订合同时，基于自己的意愿，无强迫、欺骗、威胁等不正当手段。3.公平：指合同内容应公平合理，不得损害双方合法权益。4.诚实信用：指合同双方应遵循诚实守信的原则，履行合同义务。5.民事权利能力：指合同双方具备依法享有民事权利和承担民事义务的能力。6.民事行为能力：指合同双方具备通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例以及国务院部门规章等。8.国家政策：指中国共产党的基本路线、方针、政策以及国家的战略部署。9.合同履行：指合同双方按照约定履行合同义务的过程。10.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对原合同内容进行修改或补充。11.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，依法终止合同关系。12.诉讼：指合同双方通过法院解决争议的方式。13.法院：指中华人民共和国人民法院，是国家的审判机关。14.判决书：指法院对案件作出判决的法律文书。15.裁定书：指法院对案件作出裁定的法律文书。16.调解书：指法院对案件进行调解后，制作的具有法律效力的文书。场景一：房屋装修合同甲方（业主）：乙方（承包商）：装修公司补充条款：1.装修工程包括客厅、卧室、厨房和卫生间四个区域的改造。2.乙方需在合同签订后15天内完成装修工程。3.甲方提供装修材料，乙方负责施工。4.工程验收合格后，甲方支付乙方装修费用。附件：装修设计方案、材料清单、工程预算表。场景二：办公室租赁合同甲方（出租方）：公司乙方（承租方）：赵六企业补充条款：1.乙方租赁甲方办公室面积为200平方米。2.租赁期限为两年，自2022年7月1日至2024年6月30日。3.乙方每月支付租金为人民币10万元。4.租赁期间，乙方有权使用甲方提供的办公设施和服务。附件：租赁办公室平面图、租金支付明细表。场景三：设备采购合同甲方（采购方）：孙七公司乙方（供应方）：周八设备厂补充条款：1.乙方应按照甲方提供的技术参数和要求，提供合格的设备。2.设备交付时间为合同签订后三个月内。3.乙方负责设备安装和调试。4.设备验收合格后，甲方支付乙方设备款项。附件：设备技术参数和要求、设备交付时间表。场景四：广告发布合同甲方（广告主）：钱九公司乙方（广告