建筑工程施工合同协议书模板_第1页
建筑工程施工合同协议书模板_第2页
建筑工程施工合同协议书模板_第3页
建筑工程施工合同协议书模板_第4页
建筑工程施工合同协议书模板_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程预算:_______元(大写:_______元整)二、合同金额2.1双方确认,本工程合同金额为:_______元(大写:_______元整)。(1)施工期间遇有不可抗力因素导致的工程停工、工期延误等;(2)工程变更导致的工程量增减或费用变动;(3)甲乙双方未约定的其他因素导致的费用增加。如遇上述情况,双方应另行协商解决。三、合同工期3.1双方确认,本工程合同工期为:_______天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误,应当按照合同约定承担违约责任。四、质量标准4.1乙方应当按照国家相关标准和行业规范进行施工,保证工程质量。4.2工程验收合格标准:(1)工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定的要求;(2)工程验收合格证书由甲乙双方共同向有关部门申请;(3)工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收合格标准。五、付款方式及进度5.1双方确认,本工程付款分为三个阶段,具体付款比例和付款时间如下:(1)工程进度达到_______%,支付合同金额的_______%;(2)工程进度达到_______%,支付合同金额的_______%;(3)工程验收合格后,支付合同金额的_______%。5.2乙方应当按照约定的付款比例和时间向甲方提交付款申请,并提供相关资料。甲方应当在收到付款申请后_______日内完成审批并支付相应款项。5.3乙方未按照约定完成工程或工程质量不合格的,甲方有权扣除相应款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的,应当按照合同约定向甲方支付违约金。违约金计算方式为:违约金=合同金额×违约天数×_______‰。6.2甲方未按照约定时间支付款项的,应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。滞纳金计算方式为:滞纳金=应付款项×滞纳天数×_______‰。6.3双方因违反合同导致工程质量不合格的,应当按照合同约定承担整改责任,并支付相应赔偿金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的义务止。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.合同的签订:在签订合同时,甲乙双方应认真阅读合同全文,确保双方对合同内容的理解一致。如有疑问或需要解释的地方,应及时提出,由法律专业人士进行解答。2.工程变更:在工程施工过程中,如遇工程变更,应及时签订变更协议,明确变更内容、工程量增减及费用变动等。3.工期延误:如乙方原因导致工期延误,应当按照合同约定承担违约责任。同时,双方应积极沟通,协商解决工期延误带来的影响。4.质量保障:乙方应保证工程质量,如工程验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收合格标准。5.付款事宜:乙方在履行合同过程中,应按照约定的付款比例和时间向甲方提交付款申请。甲方应在收到付款申请后按约定时间完成审批并支付相应款项。6.违约责任:双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应当按照合同约定承担违约责任。7.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.工程变更:指在工程施工过程中,因设计、规划或其他原因导致的工程内容、工程量、工程周期等方面的变化。3.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的违约赔偿金。4.滞纳金:指一方未按照合同约定时间履行支付义务,应向对方支付的违约赔偿金。5.工程验收:指工程完成后,由甲方、乙方及有关部门共同对工程的质量、安全、功能等进行检查、评定,以确定工程是否达到合同约定的质量标准。6.赔偿金:指因一方违反合同约定,导致对方损失的,应向对方支付的经济赔偿。特殊应用场合及补充条款:1.特殊情况:工程项目的进度和质量受到不可抗力因素的影响,如自然灾害、社会事件等。补充条款:如遇到不可抗力因素导致工程停工或工期延误,双方应立即协商,根据情况调整工期和合同金额。2.特殊情况:工程施工过程中,甲方要求对工程进行变更。补充条款:甲方如要求对工程进行变更,应提前书面通知乙方,并明确变更内容、工程量增减及费用变动等。乙方应根据变更要求及时调整施工计划,并与甲方协商确定变更后的合同金额和工期。3.特殊情况:乙方未按照约定工期完成工程。补充条款:如乙方未按照约定工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方式为:违约金=合同金额×违约天数×1‰。4.特殊情况:甲方未按照约定时间支付款项。补充条款:如甲方未按照约定时间支付款项,甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金计算方式为:滞纳金=应付款项×滞纳

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论