厂房施工建设合同范例

厂房施工建设合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商，就甲方在乙方提供的土地上建设厂房事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方厂房建设工程

1.2工程地点：乙方提供的土地

1.3工程规模：占地面积________平方米，建筑面积________平方米

1.4工程内容：包括地基基础、主体结构、屋面、装饰装修、设备安装等

1.5工程工期：自合同签订之日起________个月内完成

二、工程费用

2.1工程总价：人民币________元整（大写：________元整）

2.2付款方式：

（1）合同签订后________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到________%时，甲方支付乙方合同总价款的________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________%作为结算款；

（4）工程保修期满后________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________%作为保修金。

三、工程质量

3.1工程质量标准：符合国家现行施工质量验收统一标准及行业标准

3.2工程验收：工程竣工验收合格后，双方共同进行验收，验收合格后甲方支付乙方结算款。

四、工程进度

4.1乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，如因乙方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

4.2甲方应按合同约定的时间节点支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

5.2违约金按下列标准计算：

（1）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的________%作为违约金；

（2）因甲方原因导致工程款支付延误，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的________%作为违约金；

（3）因任何一方原因导致工程质量不符合约定，应承担修复责任，修复费用由责任方承担。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.3本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

附件：

1.土地使用权证

2.建设工程规划许可证

3.建设工程施工许可证

4.设计图纸及技术资料

5.工程量清单

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为满足生产需求，拟在乙方（以下简称“乙方”）提供的土地上建设厂房，为确保工程质量和进度，甲方特引入丙方（以下简称“丙方”）作为项目监理单位，共同参与厂房施工建设。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就厂房施工建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方厂房建设工程

1.2工程地点：乙方提供的土地

1.3工程规模：占地面积________平方米，建筑面积________平方米

1.4工程内容：包括地基基础、主体结构、屋面、装饰装修、设备安装等

1.5工程工期：自合同签订之日起________个月内完成

二、工程费用

2.1工程总价：人民币________元整（大写：________元整）

2.2付款方式：

（1）合同签订后________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到________%时，甲方支付乙方合同总价款的________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________%作为结算款；

（4）工程保修期满后________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________%作为保修金。

三、丙方职责

3.1丙方作为项目监理单位，负责对工程进度、质量、安全等方面进行全程监督管理。

3.2丙方应确保工程质量符合国家现行施工质量验收统一标准及行业标准。

3.3丙方应定期向甲方汇报工程进度、质量及存在问题，并提出改进意见。

四、甲乙双方责任

4.1甲方：

（1）负责提供工程所需的各种资料、图纸、设备等；

（2）按时支付工程款；

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督；

（4）负责办理工程相关的审批手续。

4.2乙方：

（1）负责提供施工场地、临时设施等；

（2）按合同约定的时间节点完成工程进度；

（3）确保工程质量符合约定标准；

（4）承担因乙方原因导致的工程延误、质量等问题。

4.3丙方：

（1）负责监督工程进度、质量、安全等方面；

（2）对乙方施工过程中存在的问题提出整改意见；

（3）协助甲方解决施工过程中遇到的问题。

五、违约责任

5.1乙方：

（1）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的________%作为违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不符合约定，应承担修复责任，修复费用由乙方承担；

（3）因乙方原因导致安全事故，应承担相应的法律责任。

5.2丙方：

（1）未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度等问题，应承担相应责任；

（2）泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式________份，甲乙双方及丙方各执________份。

八、第三方介入的意义和目的

8.1丙方作为第三方监理单位，能够确保工程质量和进度，降低甲方风险。

8.2丙方对乙方施工过程中的问题提出整改意见，有助于提高工程质量。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为项目主导方，有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，确保工程顺利进行。

9.2甲方通过引入丙方，加强对乙方施工过程的监管，保障自身权益。

附件：

1.土地使用权证

2.建设工程规划许可证

3.建设工程施工许可证

4.设计图纸及技术资料

5.工程量清单

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）作为土地使用权人，拟将其土地出租给甲方（以下简称“甲方”）用于建设厂房。为确保工程质量和进度，乙方特引入丙方（以下简称“丙方”）作为项目施工总承包单位，共同参与厂房施工建设。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就厂房施工建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方厂房建设工程

1.2工程地点：乙方提供的土地

1.3工程规模：占地面积________平方米，建筑面积________平方米

1.4工程内容：包括地基基础、主体结构、屋面、装饰装修、设备安装等

1.5工程工期：自合同签订之日起________个月内完成

二、工程费用

2.1工程总价：人民币________元整（大写：________元整）

2.2付款方式：

（1）合同签订后________个工作日内，乙方收取甲方合同总价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到________%时，乙方收取甲方合同总价款的________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后________个工作日内，乙方收取甲方合同总价款的________%作为结算款；

（4）工程保修期满后________个工作日内，乙方收取甲方合同总价款的________%作为保修金。

三、丙方职责

3.1丙方作为项目施工总承包单位，负责整个工程的施工、管理及协调工作。

3.2丙方应确保工程质量符合国家现行施工质量验收统一标准及行业标准。

3.3丙方应定期向乙方汇报工程进度、质量及存在问题，并提出改进意见。

四、甲乙双方责任

4.1甲方：

（1）负责提供工程所需的各种资料、图纸、设备等；

（2）按时支付工程款；

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督；

（4）负责办理工程相关的审批手续。

4.2乙方：

（1）提供土地使用权，确保施工场地、临时设施等满足施工需求；

（2）监督丙方的施工进度、质量、安全等方面；

（3）在工程竣工验收合格后，向甲方提供相关产权证明文件。

4.3丙方：

（1）按照合同约定完成工程项目的施工、管理及协调工作；

（2）确保工程进度、质量、安全等方面符合约定标准；

（3）在工程竣工验收合格后，提供相关施工资料和保修服务。

五、违约责任

5.1甲方：

（1）未按时支付工程款，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的________%作为违约金；

（2）因甲方原因导致工程进度延误，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的________%作为违约金；

（3）因甲方原因导致工程质量不符合约定，应承担修复责任，修复费用由甲方承担。

5.2乙方：

（1）未按时提供土地使用权，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的________%作为违约金；

（2）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的________%作为违约金；

（3）因乙方原因导致工程质量不符合约定，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式________份，甲乙双方及丙方各执________份。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为土地使用权人，通过引入丙方，将工程承包给具有资质的施工单位，实现土地资源的有效利用。

8.2乙方通过监督丙方的施工过程，确保工程质量和进度，保障自身权益。

九、弱化甲方为主导的意义和目的

9.1甲方在合同中的主导地位被弱化，有利于乙方集中精力处理土地事宜，提高工作效率。

9.2甲方通过丙方参与工程管理，降低自