防洪工程钢丝网施工合同

防洪工程钢丝网施工合同合同编号：__________单位名称：______________________单位地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________单位名称：______________________单位地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________鉴于委托方需要进行防洪工程钢丝网施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：______________________1.2工程地点：______________________1.3工程内容：______________________1.4工程规模：______________________1.5工程预算：______________________第二条合同范围与工期2.1合同范围：本合同包括但不限于钢丝网的采购、施工、验收等全部工作。2.2工期：本工程计划自____年__月__日起至____年__月__日结束。第三条质量标准3.1钢丝网质量应符合国家相关标准和行业规定。3.2钢丝网施工应严格按照设计图纸和施工方案进行。3.3工程验收合格后，保修期为____年。第四条合同价格与支付4.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2委托方应在合同签订后____个工作日内，向承包方支付合同总价款的____%。4.3剩余款项在工程验收合格后一次性支付。第五条合同的履行5.1承包方应按照合同约定，按时完成工程。5.2委托方应提供施工所需的相关资料和条件，确保工程顺利进行。5.3双方应共同参加工程验收，验收不合格的，承包方应负责整改。第六条违约责任6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2承包方如未按约定时间完成工程，应按逾期天数向委托方支付违约金。6.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：______________________乙方（承包方）：______________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.钢丝网采购合同4.工程验收标准5.保修条款6.付款凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包方未按约定时间完成工程：根据合同约定的工期，如有延期，则认定为违约。2.钢丝网质量不符合标准：如钢丝网质量不符合国家相关标准和行业规定，则认定为违约。3.委托方未按约定支付款项：如委托方未在合同约定时间内支付合同总价款，则认定为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务：如任何一方未履行合同约定的其他义务，导致合同无法履行或造成对方损失，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.防洪工程：指为防止洪水灾害，保护人民生命财产安全而进行的工程。2.钢丝网：指用于防洪工程的金属丝网，具有过滤、隔离等功能。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.保修期：指工程验收合格后，承包方对工程进行保修的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。2.钢丝网质量问题：如发现钢丝网质量问题，应及时通知承包方，要求其进行整改或更换。3.付款问题：如委托方未按约定时间支付款项，承包方有权暂停施工，双方可通过协商解决付款问题。4.工程验收不合格：如工程验收不合格，承包方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。五、所有应用场景：1.防洪工程constructionoffloodcontrolprojects2.钢丝网施工installationofsteelmesh3.工程验收projectacceptance4.质量保修qualitywarranty5.违约责任breachofcontract6.合同履行contractperformance7