2024水利水电土建工程施工合同条件示范文本GF

合同编号：__________第一章定义与解释（1）工程项目：指甲方根据国家法律法规、技术规范和标准要求，按照项目批准文件和设计文件要求实施的建设项目。（2）土建工程：指工程项目中涉及的建筑物、构筑物、基础、道路、桥梁、隧道、排水、防护等施工内容。（3）工程质量：指土建工程施工过程中，工程项目的安全性、可靠性、适用性、耐久性等性能满足国家法律法规、技术规范和标准要求的情况。（4）工程进度：指土建工程施工过程中，按照甲方要求和合同约定，完成施工任务的时间安排和进度要求。（5）合同价款：指甲方支付给乙方完成土建工程施工任务的价款，包括合同总价和合同价款的调整。（6）合同工期：指本合同约定的土建工程施工的开始日期和结束日期，以及因特殊情况导致工期延误的顺延时间。第二章合同范围与工程量2.1乙方应按照甲方的要求，完成土建工程施工任务，并保证工程质量、工程进度满足合同约定。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图、施工方案、施工组织设计等施工准备工作。2.3乙方应按照合同约定，完成合同范围内的土建工程施工，并保证工程量满足合同要求。第三章合同价款与支付3.1合同总价：本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：甲方按照合同约定的工程进度，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的10%。（5）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的5%。3.3乙方应按照甲方要求，提供合法有效的税务发票。第四章合同工期与进度4.1合同工期：本合同约定的土建工程施工的开始日期为__________年__________月__________日，结束日期为__________年__________月__________日。4.2乙方应按照合同约定的工期要求，制定合理的施工进度计划，并报甲方审批。4.3乙方应保证工程进度满足合同约定，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。第五章工程质量与验收5.1乙方应按照国家和行业标准，保证土建工程的质量，确保工程安全、可靠、适用、耐久。5.2乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量满足合同要求。5.3工程验收：土建工程完成后，乙方应按照甲方要求，组织自检、初验、复验和验收，确保工程质量符合合同约定。5.4乙方应按照甲方要求，提供工程验收所需的相关资料和文件。第六章违约责任与争议解决6.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方改正，并按照合同约定承担违约责任。6.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方改正，并按照合同约定承担违约责任。6.3双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七章其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国的法律、法规和政策。解决办法：甲方和乙方都应确保其行为符合相关法律、法规和政策要求，如发生违法行为，应立即采取措施予以纠正，并承担相应的法律责任。2.合同价款的支付和收取应符合国家税务规定。解决办法：乙方应提供合法有效的税务发票，甲方应按照国家税务规定进行支付，双方共同遵守税务法规，确保合同价款的合法性。3.工程质量应满足国家或行业相关标准。解决办法：乙方应建立严格的质量管理体系，按照相关标准进行施工，甲方有权对工程质量进行监督和检验，对不符合标准的工程部分，乙方应按甲方要求及时整改。4.工期延误应按合同约定承担违约责任。解决办法：乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定支付违约金或采取其他补救措施。5.合同争议应通过友好协商解决，协商不成可依法解决。解决办法：双方应积极寻求协商解决争议，如果协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。涉及的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担委托任务的业主或合法授权主体。解释：甲方是工程项目的所有者或授权管理者，负责委托乙方进行土建工程施工。2.乙方：指承担土建工程施工任务的单位或个人。解释：乙方是具备施工资质和能力，接受甲方委托完成土建工程施工的实施者。3.工程质量：指土建工程施工过程中，工程项目的安全性、可靠性、适用性、耐久性等性能满足国家法律法规、技术规范和标准要求的情况。解释：工程质量是衡量土建工程是否符合设计要求和功能标准的重要指标。4.合同价款：指甲方支付给乙方完成土建工程施工任务的价款，包括合同总价和合同价款的调整。解释：合同价款是甲方根据合同约定，支付给乙方作为完成土建工程施工任务的报酬。5.合同工期：指本合同约定的土建工程施工的开始日期和结束日期，以及因特殊情况导致工期延误的顺延时间。解释：合同工期是土建工程施工的时间范围，包括计划工期和可能的工期延误。应用场合：1.适用于甲方为水利水电工程项目业主或合法授权主体，乙方为具备相应施工资质和能力的土建工程施工单位或个人之间，就土建工程施工任务进行委托和执行的场合。2.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，明确双方权利和义务，确保工程质量、工程进度和工程安全等合同目标得以实现的场合。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款和工期等事项。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应按实际情况协商调整合同价款、工期等相关事项。3.保密条款：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争