智能酒店施工合同范例

智能酒店施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）为提供智能酒店建设所需资金、技术和管理支持，乙方（以下简称“乙方”）为承担智能酒店施工建设任务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：智能酒店建设项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、合同内容

2.1施工范围

乙方负责智能酒店建设项目的施工建设，包括但不限于以下内容：

（1）土建工程：地基基础、主体结构、屋面、地面、装饰装修等；

（2）机电安装工程：给排水、供电、通风、空调、消防、安防等；

（3）智能化工程：客房控制系统、酒店管理系统、公共区域控制系统等；

（4）配套设施建设：停车场、绿化、道路等。

2.2施工期限

乙方应在合同签订后__________内完成施工建设任务，具体施工期限由双方另行协商确定。

2.3施工质量

乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.4施工安全

乙方应严格按照国家有关施工安全法规和标准，建立健全施工现场安全管理制度，确保施工安全。

2.5施工变更

因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更的，双方应协商解决，并签订补充协议。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款

本合同价款为人民币__________元整。

3.2支付方式

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；

（2）施工过程中，甲方按实际完成工程量支付乙方合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的__________%；

（4）保修期内，甲方支付乙方保修金__________元，保修期满后无质量问题，乙方将保修金无息退还。

四、合同履行

4.1双方应按照本合同约定，履行各自的义务。

4.2甲方应按约定的时间、数额和方式支付乙方款项。

4.3乙方应按照约定的时间、质量和标准完成施工建设任务。

五、违约责任

5.1若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的__________%计算。

5.2若乙方未按约定完成施工建设任务，应向甲方支付违约金，违约金按合同价款的__________%计算。

5.3若双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2若协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2合同履行完毕，本合同自动终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.智能酒店建设项目设计文件

2.施工图纸及技术资料

3.甲方支付款项的银行账户信息

4.乙方施工单位的资质证书复印件

5.乙方施工人员的资格证书复印件

6.其他与本合同相关的文件资料

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：____________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）作为智能酒店项目的投资方，为保障项目顺利进行，特引入第三方（以下简称“第三方”）作为项目的技术咨询与管理顾问，以提供专业化的技术支持和项目管理服务。乙方（以下简称“乙方”）作为智能酒店施工建设方，承担施工建设任务。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及第三方协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：智能酒店建设项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、合同主体

2.1甲方：智能酒店项目投资方，负责项目投资、融资、建设和运营。

2.2乙方：智能酒店施工建设方，负责项目施工建设。

2.3第三方：项目技术咨询与管理顾问，负责提供专业化的技术支持和项目管理服务。

三、甲方权利与义务

3.1甲方权利：

（1）对项目进行全面决策权，包括但不限于项目设计、施工、招标等；

（2）监督乙方和第三方的履约情况，确保项目按计划进行；

（3）对项目进度、质量、成本进行监控，有权要求乙方和第三方提供相关报告；

（4）在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况调整项目计划。

3.2甲方义务：

（1）按照合同约定，及时支付乙方和第三方款项；

（2）提供项目所需的各项资料和条件，确保项目顺利进行；

（3）配合乙方和第三方进行项目管理工作。

四、乙方权利与义务

4.1乙方权利：

（1）按照合同约定，享有施工建设过程中的各项权利；

（2）在施工过程中，有权对甲方提出的设计变更或施工方案提出意见和建议；

（3）在项目完成后，享有相应的工程款结算权利。

4.2乙方义务：

（1）按照合同约定，完成施工建设任务，确保工程质量；

（2）遵守国家有关施工安全法规，确保施工安全；

（3）按照甲方要求，配合第三方进行项目管理。

五、第三方权利与义务

5.1第三方权利：

（1）按照合同约定，享有技术咨询和管理服务的权利；

（2）对项目实施过程中的技术问题提出意见和建议；

（3）对乙方和甲方的履约情况进行监督。

5.2第三方义务：

（1）按照合同约定，提供专业化的技术支持和项目管理服务；

（2）对项目进度、质量、成本进行监控，确保项目按计划进行；

（3）对甲方和乙方的履约情况进行监督，提出整改建议。

六、违约责任

6.1乙方违约：

（1）若乙方未按约定完成施工建设任务，应向甲方支付违约金，违约金按合同价款的__________%计算；

（2）若乙方违反施工安全规定，导致安全事故，应承担相应的法律责任。

6.2第三方违约：

（1）若第三方未按约定提供技术支持和项目管理服务，应向甲方支付违约金，违约金按合同约定比例计算；

（2）若第三方违反保密协议，泄露项目秘密，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2若协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕，本合同自动终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式__________份，甲乙双方及第三方各执__________份。

附件：

1.智能酒店建设项目设计文件

2.施工图纸及技术资料

3.甲方支付款项的银行账户信息

4.乙方施工单位的资质证书复印件

5.乙方施工人员的资格证书复印件

6.第三方咨询机构的资质证书复印件

7.第三方咨询人员的资格证书复印件

8.其他与本合同相关的文件资料

第三方介入的意义和目的：

第三方作为技术和管理顾问的介入，有助于提高项目的技术含量和管理水平，确保项目按计划、高质量、低成本地完成。同时，第三方作为独立的第三方主体，可以客观、公正地监督项目实施，维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目投资方，在项目实施过程中拥有决策权和监督权，有利于确保项目按照预期目标进行。甲方的主导地位有利于优化资源配置，降低项目风险，提高项目的投资回报率。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于乙方（以下简称“乙方”）作为某大型商业综合体项目的开发商，为保障项目的高效实施，特引入第三方（以下简称“第三方”）作为项目的技术咨询与管理顾问，以提供专业化的技术支持和项目管理服务。甲方（以下简称“甲方”）作为该商业综合体项目的施工方，承担施工建设任务。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及第三方协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：大型商业综合体项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、合同主体

2.1甲方：大型商业综合体项目施工方，负责项目施工建设。

2.2乙方：大型商业综合体项目开发商，负责项目投资、设计和建设管理。

2.3第三方：项目技术咨询与管理顾问，负责提供专业化的技术支持和项目管理服务。

三、乙方权利与义务

3.1乙方权利：

（1）对施工建设过程中的技术方案和施工方法具有决定权；

（2）在施工过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件和支持；

（3）对施工进度、质量、成本进行监控，并有权要求甲方提供相关报告；

（4）在项目完成后，享有工程款结算和后续维护的权利。

3.2乙方义务：

（1）按照合同约定，完成施工建设任务，确保工程质量；

（2）遵守国家相关施工安全法规，确保施工安全；

（3）配合第三方进行项目管理，提供必要的信息和数据。

四、甲方权利与义务

4.1甲方权利：

（1）对项目的整体规划和设计具有决策权；

（2）对乙方的施工进度、质量、成本进行监督；

（3）在施工过程中，有权要求乙方提供施工进度报告和施工日志；

（4）在项目完成后，对工程质量进行验收。

4.2甲方义务：

（1）按照合同约定，及时支付乙方工程款；

（2）提供项目所需的各项设计文件和施工图纸；

（3）协调第三方与乙方的合作，确保项目顺利进行。

五、第三方权利与义务

5.1第三方权利：

（1）对项目的技术方案和施工方法提出意见和建议；

（2）对施工进度、质量、成本进行监控，并提出改进措施；

（3）对甲乙双方的履约情况进行监督，确保合同条款的执行。

5.2第三方义务：

（1）按照合同约定，提供专业化的技术支持和项目管理服务；

（2）对项目进度、质量、成本进行监控，确保项目按计划进行；

（3）对甲乙双方的争议进行调解，促进双方合作。

六、违约责任

6.1乙方违约：

（1）若乙方未按约定完成施工建设任务，应向甲方支付违约金，违约金按合同价款的__________%计算；

（2）若乙方违反施工安全规定，导致安全事故，应承担相应的法律责任。

6.2甲方违约：

（1）若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的__________%计算；

（2）若甲方未提供必要的施工条件和支持，导致施工进度延误，应承担相应的责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2若协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕，本合同自动终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式__________份，甲乙双