上海市家庭居室装饰装修施工合同范文

合同编号：__________上海市家庭居室装饰装修施工合同甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______第一条工程概况1.1工程地点：_______（详细地址）1.2工程名称：_______（工程名称）1.3工程内容：_______（工程内容）1.4工程预算：_______元（大写：____________________元整）第二条合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为人民币_______元（大写：____________________元整），其中包括：材料费、施工费、设计费、管理费、税费等一切与工程相关的费用。2.2乙方不得以任何名义向甲方收取合同以外的任何费用。第三条合同工期3.1双方确认，本工程合同工期为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×逾期天数。第四条材料供应4.1甲方应按照合同约定的时间和数量向乙方供应材料，并保证材料质量符合国家相关标准。4.2乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因导致材料损失，乙方应按实际损失向甲方赔偿。第五条施工质量5.1乙方应按照设计和施工标准要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直到达到验收标准。5.3工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。第六条合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。6.2甲方要求解除合同时，应支付乙方工程款、材料款、人工费等实际发生的费用。第七条违约责任7.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2乙方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金，具体计算方式见本合同第三条。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同各项条款的含义及后果。2.合同中涉及的工程内容、工程量、材料品牌、型号等关键信息，应详细明确，以免施工过程中产生纠纷。3.合同中的付款方式、付款时间、工程进度款支付比例等经济条款，双方应充分沟通，达成一致。4.合同中约定的工期、违约金、保修期等关键条款，双方应认真履行，确保工程顺利进行。5.双方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定执行，确保工程质量和双方权益。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，如实提供相关证据。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定，完成各自的权利和义务。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿。4.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、功能、外观等方面进行检查，以确认工程是否符合合同约定。5.保修期：指工程质量保修的有效期限，在此期间内，乙方对工程质量问题负责维修或更换。6.诉讼：指当事人通过法院解决纠纷的程序。特殊应用场合：1.甲方提供特殊材料或设备：场合描述：甲方希望使用某种特定品牌或型号的材料或设备，而这些材料或设备可能不易获取或需要特别安装。补充条款：甲方应提前告知乙方所需特殊材料或设备的品牌、型号和数量，并承担由此产生的额外费用。乙方应确保按时供应并安装这些特殊材料或设备，如有延误，应承担相应的违约责任。2.设计变更：场合描述：在施工过程中，甲方提出对设计方案进行修改，导致工程量增加或减少。补充条款：如甲方提出设计变更，应与乙方充分沟通，并签订设计变更协议。设计变更协议应包括变更内容、工程量增减、工期调整、费用变化等相关内容。双方应按照协议约定执行，并承担相应的责任。3.工程延期：场合描述：由于不可抗力或其他特殊情况，导致工程无法按照约定的工期完成。补充条款：如工程发生延期，双方应立即沟通，并签订延期协议。延期协议应包括延期原因、延期时间、工期调整、费用变化等相关内容。双