2024年土建项目承包合同标准文本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年土建项目承包合同标准文本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间及地点1.3合同生效时间及条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量标准3.承包人义务3.1施工准备3.2施工组织与管理3.3施工安全与环保3.4质量保证3.5进度保证4.发包人义务4.1提供施工场地4.2提供施工图纸4.3提供施工材料4.4配合承包人施工4.5施工验收5.工程造价与支付5.1工程造价确定方式5.2工程款支付方式5.3预付款及进度款支付5.4结算与竣工结算5.5逾期付款违约责任6.工程进度与变更6.1施工进度计划6.2进度变更程序6.3进度延误责任7.工程质量与验收7.1工程质量标准7.2工程质量验收程序7.3质量问题处理7.4质量保证期8.保险8.1承包人责任保险8.2发包人责任保险8.3险种及保险金额8.4保险责任范围9.违约责任9.1承包人违约责任9.2发包人违约责任9.3违约责任承担方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除合同后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3终止合同后的处理13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更13.3合同解释13.4合同份数14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同解除或终止条件14.3合同解除或终止后的处理14.4合同附件14.5合同解释14.6合同份数第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1发包方名称：[发包方全称]1.1.2发包方地址：[发包方详细地址]1.1.3发包方联系人：[发包方联系人姓名]1.1.4发包方联系电话：[发包方联系电话]1.1.5承包方名称：[承包方全称]1.1.6承包方地址：[承包方详细地址]1.1.7承包方联系人：[承包方联系人姓名]1.1.8承包方联系电话：[承包方联系电话]1.2合同订立时间及地点1.2.1合同订立时间：[具体日期]1.2.2合同订立地点：[具体地点]1.3合同生效时间及条件1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同经双方签字盖章后，自[具体日期]起生效。2.项目概述2.1项目名称：[项目全称]2.2项目地点：[项目具体地址]2.3项目规模：[项目规模描述]2.4项目工期：[工期起止日期]2.5项目质量标准：[按照国家或行业标准描述质量标准]3.承包人义务3.1施工准备3.1.1承包人应在合同签订后[具体时间]内完成施工准备工作。3.1.2承包人应按照合同约定的时间、地点、质量标准进行施工。3.2施工组织与管理3.2.1承包人应建立健全施工组织机构，配备合格的施工人员。3.2.2承包人应制定施工组织设计，经发包人批准后执行。3.3施工安全与环保3.3.1承包人应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规。3.3.2承包人应采取有效措施，确保施工现场安全环保。3.4质量保证3.4.1承包人应严格按照合同约定的质量标准施工。3.4.2承包人应定期进行质量检查，确保工程质量。3.5进度保证3.5.1承包人应按照合同约定的工期完成工程。3.5.2承包人应定期向发包人报告施工进度。4.发包人义务4.1提供施工场地4.1.1发包人应按照合同约定的时间、地点向承包人提供施工场地。4.1.2发包人应确保施工场地具备施工条件。4.2提供施工图纸4.2.1发包人应在合同签订后[具体时间]内提供施工图纸。4.2.2发包人应确保施工图纸的准确性。4.3提供施工材料4.3.1发包人应在合同签订后[具体时间]内提供施工材料。4.3.2发包人应确保施工材料的合格性。4.4配合承包人施工4.4.1发包人应协助承包人解决施工过程中遇到的问题。4.4.2发包人应按照合同约定提供施工所需的条件。4.5施工验收4.5.1发包人应按照合同约定对工程进行验收。4.5.2发包人应在验收合格后支付相应的款项。5.工程造价与支付5.1工程造价确定方式5.1.1工程造价按照[确定方式]确定。5.2工程款支付方式5.2.1工程款支付采用[支付方式]。5.3预付款及进度款支付5.3.1预付款比例为[百分比]。5.3.2进度款支付比例为[百分比]。5.4结算与竣工结算5.4.1工程竣工后，承包人应在[具体时间]内提交竣工结算报告。5.4.2发包人应在[具体时间]内对竣工结算报告进行审核。5.5逾期付款违约责任5.5.1发包人逾期支付工程款，应按照[违约责任]承担违约责任。6.工程进度与变更6.1施工进度计划6.1.1承包人应在合同签订后[具体时间]内提交施工进度计划。6.1.2发包人应在[具体时间]内对施工进度计划进行审批。6.2进度变更程序6.2.1因设计变更、地质条件等原因导致工程进度变更，应按照[变更程序]进行。6.2.2变更后的工期应经双方协商一致后确定。6.3进度延误责任6.3.1因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的责任。8.保险8.1承包人责任保险8.1.1承包人应投保建筑工程一切险和第三者责任险。8.1.2保险金额应不低于合同总价。8.1.3保险期限应覆盖整个施工期和保修期。8.2发包人责任保险8.2.1发包人应投保工程保险，以保障工程顺利进行。8.2.2保险金额应覆盖工程总投资。8.2.3保险期限应与施工期相匹配。8.3险种及保险金额8.3.1险种包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险、意外伤害险等。8.3.2保险金额根据实际情况确定，并在合同中明确。8.4保险责任范围8.4.1保险责任范围应包括施工过程中的意外事故、自然灾害等造成的损失。8.4.2保险责任范围应在保险合同中详细列明。9.违约责任9.1承包人违约责任9.1.1承包人未按合同约定完成工程，应支付违约金。9.1.2承包人未按合同约定质量标准施工，应承担修复或赔偿责任。9.2发包人违约责任9.2.1发包人未按合同约定提供施工场地、图纸或材料，应承担违约责任。9.2.2发包人未按合同约定支付工程款，应支付违约金。9.3违约责任承担方式9.3.1违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等。9.3.2违约责任的具体承担方式应在合同中明确。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.1.2双方应友好协商解决争议。10.2争议解决机构10.2.1若协商不成，双方可选择仲裁机构进行仲裁。10.2.2若仲裁机构无法解决，双方可选择有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律、法规及合同约定。10.3.2双方应积极配合争议解决机构的工作。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.1.2合同解除条件应在合同中明确。11.2合同解除程序11.2.1合同解除程序应遵循相关法律、法规及合同约定。11.2.2解除合同应书面通知对方，并经双方确认。11.3解除合同后的处理11.3.1解除合同后，双方应按照合同约定处理已完成的工程。11.3.2双方应妥善处理合同解除后的债权债务关系。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同终止条件包括但不限于：工程竣工、合同解除、合同到期等。12.1.2合同终止条件应在合同中明确。12.2合同终止程序12.2.1合同终止程序应遵循相关法律、法规及合同约定。12.2.2终止合同应书面通知对方，并经双方确认。12.3终止合同后的处理12.3.1终止合同后，双方应按照合同约定处理已完成的工程。12.3.2双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。13.其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。13.1.2附件与本合同具有同等法律效力。13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。13.2.2合同变更不得违反法律、法规及合同约定。13.3合同解释13.3.1合同解释以双方意思表示一致为原则。13.3.2合同解释如有歧义，以有利于维护非过错方利益为原则。13.4合同份数13.4.1本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除或终止条件14.2.1合同解除或终止条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。14.2.2合同解除或终止条件应在合同中明确。14.3合同解除或终止后的处理14.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理已完成的工程。14.3.2双方应妥善处理合同解除或终止后的债权债务关系。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。14.4.2附件与本合同具有同等法律效力。14.5合同解释14.5.1合同解释以双方意思表示一致为原则。14.5.2合同解释如有歧义，以有利于维护非过错方利益为原则。14.6合同份数14.6.1本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指为甲乙双方提供中介服务、咨询服务、监理服务、检测服务、设计服务、施工监理服务、工程保险服务等任何形式服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。2.2甲乙双方应向第三方提供必要的资料和文件，以便第三方能够履行其服务职责。2.3第三方应向甲乙双方提交服务方案和报价，甲乙双方应予以审核和确认。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供服务的内容、性质和风险程度由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方责任限额应在合同中明确，包括但不限于：3.2.1第三方因提供服务而直接对甲乙双方造成的经济损失。3.2.2第三方因违反合同约定而给甲乙双方造成的经济损失。3.2.3第三方因提供虚假信息或服务不当而给甲乙双方造成的经济损失。4.第三方权利和义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供履行合同所需的信息和文件。4.1.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。4.1.3第三方有权在合同约定范围内独立履行其服务职责。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定履行服务职责，保证服务质量。4.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。4.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方承担直接责任，甲方有权直接向第三方追偿。5.1.2第三方服务结果需符合甲方的要求，否则甲方有权要求第三方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方承担直接责任，乙方有权直接向第三方追偿。5.2.2第三方服务结果需符合乙方的要求，否则乙方有权要求第三方承担相应的责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1若第三方服务结果不符合甲乙双方的要求，甲乙双方有权共同要求第三方承担责任。5.3.2甲乙双方应共同承担第三方服务过程中的风险，包括但不限于第三方服务不当或第三方提供虚假信息等。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更：6.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。6.1.2第三方介入的变更不得违反法律、法规及合同约定。6.2第三方介入的终止：6.2.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。6.2.2第三方介入的终止应按照合同约定进行，包括但不限于：6.2.2.1第三方完成现有服务任务。6.2.2.2甲乙双方对第三方服务进行验收。6.2.2.3第三方提供的服务费用结算。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式：7.1.1第三方介入的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。7.1.2双方应友好协商解决争议。7.2第三方介入的争议解决机构：7.2.1若协商不成，双方可选择仲裁机构进行仲裁。7.2.2若仲裁机构无法解决，双方可选择有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件详细要求：包括施工图纸、设计说明、材料清单、技术规范等。说明：施工图纸及设计文件应详细、准确，确保施工过程中能够严格按照设计要求进行。2.工程量清单详细要求：包括工程量清单表、分部分项工程量、单位工程量等。说明：工程量清单应详细列出各项工程量，为工程款支付提供依据。3.技术规范及质量标准详细要求：包括国家或行业标准、企业内部标准等。说明：技术规范及质量标准是施工过程中的重要依据，确保工程质量。4.合同变更文件详细要求：包括变更通知、变更协议等。说明：合同变更文件是合同履行过程中的重要文件，需经甲乙双方签字确认。5.施工进度计划详细要求：包括施工进度表、关键节点、工期安排等。说明：施工进度计划是施工过程中的重要文件，确保工程按期完成。6.工程验收报告详细要求：包括验收记录、验收结论、验收日期等。说明：工程验收报告是工程完工后的重要文件，证明工程已按约定完成。7.工程结算文件详细要求：包括结算书、结算附件等。说明：工程结算文件是工程款支付的重要依据，确保双方利益。8.保险单据详细要求：包括保险单、保险凭证等。说明：保险单据是合同履行过程中的重要文件，证明双方已投保。9.违约责任文件详细要求：包括违约通知、违约证明等。说明：违约责任文件是违约行为发生后的重要文件，证明违约事实。10.争议解决文件详细要求：包括争议调解书、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决争议后的重要文件，证明争议已得到解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定完成工程：承包人未按合同约定的时间、质量标准完成工程。未按合同约定提供施工场地、图纸或材料：发包人未按合同约定提供施工场地、图纸或材料。未按合同约定支付工程款：发包人未按合同约定支付工程款。提供虚假信息或服务不当：第三方提供虚假信息或服务不当，导致甲乙双方损失。其他违约行为：合同约定的其他违约行为。2.责任认定标准承包人未按合同约定完成工程：承包人应承担修复或赔偿责任。发包人未按合同约定提供施工场地、图纸或材料：发包人应承担违约责任，赔偿承包人损失。发包人未按合同约定支付工程款：发包人应支付违约金，赔偿承包人损失。提供虚假信息或服务不当：第三方应承担相应的责任，赔偿甲乙双方损失。其他违约行为：根据违约行为的性质和程度，由违约方承担相应的责任。示例说明：承包人未按合同约定完成工程，导致工程延期一个月。承包人应承担修复或赔偿责任，包括修复费用及工期延误造成的损失。发包人未按合同约定提供施工图纸，导致工程延期两个月。发包人应承担违约责任，支付违约金及承包人因工期延误造成的损失。第三方提供虚假检测报告，导致工程使用不合格材料。第三方应承担相应的责任，赔偿甲乙双方因材料不合格造成的损失。全文完。2024年土建项目承包合同标准文本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及结构2.4项目投资额3.承包范围3.1承包工作内容3.2承包工作标准3.3承包工作期限4.工程进度及付款4.1工程进度安排4.2付款方式及时间4.3付款条件及比例5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量标准5.3材料价格及结算6.技术规范与质量标准6.1施工技术规范6.2工程质量标准6.3质量保证措施7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3文明施工要求8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.不可抗力11.1不可抗力范围11.2不可抗力发生后的处理12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：图纸及技术文件12.3附件三：合同签订及履行过程中的相关文件13.合同生效与终止13.1合同生效时间13.2合同终止时间14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式及送达14.3合同修订及补充第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1承包方：名称，法定代表人（或负责人），地址，联系电话，开户银行及账号。1.1.2甲方：名称，法定代表人（或负责人），地址，联系电话，开户银行及账号。1.2合同签订时间及地点1.2.1合同签订时间：____年____月____日。1.2.2合同签订地点：____市____区____街道____号。1.3合同生效条件1.3.1双方签署本合同并加盖公章后生效。1.3.2本合同自签订之日起生效。2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称：____工程项目。2.1.2项目简称：____工程。2.2项目地点2.2.1项目具体地址：____省____市____县（市、区）____街道____号。2.3项目规模及结构2.3.1项目总建筑面积：____平方米。2.3.2项目建筑结构：____。2.3.3项目建筑层数：____层。2.4项目投资额2.4.1项目总投资：____元。3.承包范围3.1承包工作内容3.1.1土建工程：包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、装饰装修、防水、保温、门窗、电梯等工程。3.1.2配套设施：包括但不限于给排水、电气、消防、通风空调等工程。3.1.3施工图纸及技术规范：按照甲方提供的施工图纸及技术规范执行。3.2承包工作标准3.2.1施工质量：符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求。3.2.2工程进度：按照施工组织设计及甲方要求的时间节点完成。3.3承包工作期限3.3.1总工期：____个月。3.3.2具体开工时间：____年____月____日。4.工程进度及付款4.1工程进度安排4.1.1分阶段进度：根据工程实际情况，分阶段进行进度安排。4.1.2进度汇报：承包方每月向甲方汇报一次工程进度。4.2付款方式及时间4.2.1付款方式：分阶段支付，按工程进度及质量验收合格后支付。4.2.2付款时间：每月____日前支付上月工程进度款的____%。4.3付款条件及比例4.3.1付款条件：工程进度及质量验收合格。4.3.2付款比例：根据工程进度及质量验收情况，按约定的比例支付。5.材料供应5.1材料供应方式5.1.1甲方负责提供主要材料、设备的采购及供应。5.1.2承包方负责现场材料、设备的采购及管理。5.2材料质量标准5.2.1甲方提供的材料、设备必须符合国家相关质量标准。5.2.2承包方采购的材料、设备必须符合设计及施工要求。5.3材料价格及结算5.3.1材料价格：按市场价格及合同约定执行。5.3.2材料结算：按实际使用数量及价格进行结算。6.技术规范与质量标准6.1施工技术规范6.1.1严格按照国家及地方相关施工技术规范执行。6.1.2严格执行设计图纸及技术要求。6.2工程质量标准6.2.1工程质量必须达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求。6.2.2严格按照施工图纸及技术规范进行施工。6.3质量保证措施6.3.1成立质量保证小组，负责工程质量监督及检查。6.3.2建立质量保证体系，确保工程质量。7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任制7.1.1承包方负责施工现场的安全生产管理。7.1.2甲方负责施工现场的安全生产监督。7.2安全生产措施7.2.1制定安全生产规章制度，明确安全生产责任。7.2.2定期进行安全生产检查，及时消除安全隐患。7.3文明施工要求7.3.1严格按照文明施工要求进行施工。7.3.2保持施工现场整洁，不得随意堆放材料、设备。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1发生争议后，双方应在接到对方书面通知之日起____日内协商解决。8.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1任何一方违反合同约定，导致合同目的不能实现的，对方有权解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格。9.2.2双方协商一致解除合同。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。10.1.2甲方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，支付违约金。10.2.2违约金按合同约定比例计算。11.不可抗力11.1不可抗力范围11.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.1.2不可抗力事件的发生及影响范围，应依据国家相关法律法规及国际惯例确定。11.2不可抗力发生后的处理11.2.1不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.1.1附件一详细列明工程量清单，包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。12.2附件二：图纸及技术文件12.2.1附件二包含施工图纸及技术文件，由甲方提供。12.3附件三：合同签订及履行过程中的相关文件12.3.1附件三包括合同签订、履行过程中的各种文件，如会议纪要、验收报告等。13.合同生效与终止13.1合同生效时间13.1.1本合同自双方签署之日起生效。13.2合同终止时间13.2.1合同终止时间以合同约定的工程全部完成并验收合格为准。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及其履行过程中的信息负有保密义务。14.2通知方式及送达14.2.1通知应以书面形式发送，送达地址为合同约定的地址。14.2.2通知送达后，自送达之日起视为已送达对方。14.3合同修订及补充14.3.1合同如有修订或补充，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供中介服务、技术支持、监督管理等服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、合作伙伴或关联公司。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业规范及本合同的约定。15.2.2第三方的责任范围包括但不限于：15.2.2.1提供的中介服务、技术支持或监督管理应符合合同要求。15.2.2.2对其提供的服务质量承担连带责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件，以确保其履行职责。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.4.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。15.4.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持良好沟通，共同确保合同履行。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的材料、设备符合合同约定。16.1.2甲方应配合第三方进行现场监督和验收。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定，向第三方提供施工图纸、技术规范等相关资料。16.2.2乙方应接受第三方的监督和指导，确保工程质量。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对本合同项下的责任限额，根据其提供服务的内容和性质确定。17.1.2第三方责任限额应在本合同中明确约定，并在第三方协议中予以确认。17.2超出责任限额的处理17.2.1如果第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失，超过合同约定的责任限额，第三方应承担超出部分的赔偿责任。17.2.2甲方或乙方在发现第三方责任限额不足时，有权要求乙方或甲方增加责任限额，并相应调整服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方与甲方之间应建立明确的沟通机制，确保信息传递的及时性和准确性。18.1.2第三方应向甲方报告工作进展和问题，甲方应提供必要的支持和配合。18.2第三方与乙方18.2.1第三方与乙方之间应建立施工协调机制，确保施工进度和质量。18.2.2第三方有权要求乙方按照合同要求进行施工，乙方应予以配合。18.3第三方与其他第三方18.3.1如有多个第三方参与合同履行，各方应相互协作，避免责任划分不清。18.3.2各第三方之间应就责任划分和协作事项达成一致，并在协议中明确。18.4第三方与国家法律法规18.4.1第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规，不得违反国家政策。18.4.2第三方如有违法行为，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单