国际数据服务检查井施工合同

国际数据服务检查井施工合同合同编号：__________国际数据服务检查井施工合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为国际数据服务的提供方，乙方为国际数据服务检查井的施工方，双方为共同完成国际数据服务检查井的施工项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：国际数据服务检查井施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方根据甲方的要求，按照本合同约定的条款进行国际数据服务检查井的施工。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币__________元（大写：_________________________元整），包括但不限于施工材料、人工费用、交通费用、住宿费用、税费等。2.2乙方在合同签订后__________个工作日内向甲方提交详细的施工预算，甲方在收到预算后__________个工作日内予以确认。2.3乙方应保证施工质量，如因施工质量问题导致的返工、修复等费用，由乙方承担。三、施工期限3.1本工程的施工期限为__________日。3.2乙方应按照甲方的要求，提前__________个工作日向甲方报告施工进度及计划。四、施工质量4.1乙方应按照甲方的要求及行业标准进行施工，保证施工质量符合甲方的要求。4.2乙方应按照本合同约定的条款进行施工，不得擅自变更工程内容、规模、标准等。五、付款方式及进度5.1本合同的付款方式为进度付款，具体付款比例及时间由双方另行协商确定。5.2甲方在收到乙方提交的工程进度报告及相应发票后，应在__________个工作日内支付相应款项。六、违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的期限、质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为本合同合同价的__________%。6.2甲方如未按照本合同约定的期限支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工预算明细表2.工程进度报告3.付款凭证4.违约金计算公式5.法院诉讼文件6.补充协议模板二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的期限完成施工，视为违约。2.乙方未按合同约定的质量完成施工，视为违约。3.甲方未按合同约定的期限支付款项，视为违约。4.甲方未按合同约定的义务提供施工条件，视为违约。5.双方未按合同约定的方式解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。4.争议解决：双方对于合同执行过程中产生的争议进行解决的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，乙方加快施工进度。2.施工质量问题：解决办法：乙方进行返工或修复，费用由乙方承担。3.付款延误：解决办法：甲方按时支付款项，如甲方原因导致延误，支付滞纳金。4.争议产生：解决办法：双方协商解决，如协商不成，向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.国际数据服务提供商与施工方之间的合作。2.需要施工方