2024年度大棚光伏发电项目合同带眉脚_第1页
2024年度大棚光伏发电项目合同带眉脚_第2页
2024年度大棚光伏发电项目合同带眉脚_第3页
2024年度大棚光伏发电项目合同带眉脚_第4页
2024年度大棚光伏发电项目合同带眉脚_第5页
已阅读5页,还剩34页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALPAGEPAGERESUMERESUME2024年度大棚光伏发电项目合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称:2024年度大棚光伏发电项目1.2项目地点:_______省_______市_______县(区)_______镇(乡)_______村1.3项目规模:_______兆瓦1.4项目投资估算:_______万元第二条合同主体2.1发包人:_______省_______市_______县(区)_______镇(乡)_______村村民委员会2.2承包人:_______省_______市_______县(区)_______光伏发电有限公司第三条项目实施内容3.1项目前期筹备3.1.1项目立项及审批3.1.2项目规划设计3.1.3项目招投标3.2项目建设3.2.1施工图纸及技术规范3.2.2施工单位的选择及资质审查3.2.3施工进度及质量控制3.2.4安全生产管理3.3项目验收与移交3.3.1项目验收标准及程序3.3.2验收组的组成及验收方式3.3.3项目移交及手续办理3.4项目运营与管理3.4.1运营管理模式3.4.2运维费用及支付方式3.4.3发电量统计与结算第四条合同价格与支付4.1合同总价:_______万元4.2支付方式:_______4.3支付进度:_______第五条项目进度与质量要求5.1项目进度:_______5.2质量标准:_______第六条违约责任6.1发包人违约:_______6.2承包人违约:_______第七条争议解决7.1争议解决方式:_______7.2仲裁地点:_______7.3仲裁机构:_______第八条合同的变更和解除8.1合同变更条件:_______8.2合同解除条件:_______第九条合同的转让9.1合同转让条件:_______9.2转让程序:_______第十条合同的终止10.1合同终止条件:_______10.2终止后的处理:_______第十一条保密条款11.1保密内容:_______11.2保密期限:_______第十二条不可抗力12.1不可抗力定义:_______12.2不可抗力后果处理:_______第十三条税收政策13.1税收优惠政策:_______13.2税收缴纳:_______第十四条其他条款14.1合同的签订地:_______14.2合同的签订日期:_______14.3其他约定:_______本合同目录一览第一条:项目概述1.1项目名称:2024年度大棚光伏发电项目1.2项目地点:省市县1.3项目规模:千瓦第二条:合同主体2.1甲方:光伏发电有限公司2.2乙方:大棚种植有限公司第三条:项目内容3.1甲方负责提供光伏发电设备及安装3.2乙方负责提供大棚设施及土地使用第四条:合作方式4.1甲方以优惠价格向乙方提供光伏发电设备4.2乙方为甲方提供大棚设施及土地使用第五条:项目实施5.1项目启动时间:2024年X月X日5.2项目竣工时间:2024年X月X日第六条:付款方式及金额6.1乙方应在项目启动后30日内支付设备购买费用6.2乙方应按照项目进度支付甲方工程款项第七条:技术支持与服务7.1甲方提供全程技术支持,确保项目顺利运行7.2甲方提供完善的售后服务,包括设备维修、保养等第八条:效益分配8.1光伏发电项目所得收益归甲方所有8.2乙方享有大棚种植所得收益第九条:合同的解除和终止9.1在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同9.2合同期满后,如双方无异议,合同自行终止第十条:争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决10.2如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条:保密条款11.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密,应予以严格保密11.2保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或解除之日止第十二条:合同的签订与生效12.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份12.2本合同自双方签字盖章之日起生效第十三条:附件13.1甲乙双方在合同履行过程中,如有未尽事宜,可另行协商补充13.2补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条:其他约定14.1甲乙双方在合同履行过程中,如有其他特殊约定,可在本合同中明确14.2特殊约定与本合同具有同等法律效力本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称:2024年度大棚光伏发电项目1.2项目地点:详细地址1.3项目规模:光伏发电容量(例如:500kW)第二条合同主体2.1甲方:项目业主或公司名称2.2乙方:光伏发电设备供应商及安装服务商名称第三条项目内容3.1设备供应3.1.1设备清单:详细列出所需光伏组件、逆变器、支架等设备3.1.2设备质量标准:符合国家或行业相关标准第四条安装服务4.1安装范围:包括光伏组件、逆变器、支架等的安装工作4.2安装质量标准:符合国家或行业相关标准第五条项目进度5.1项目启动时间:具体日期5.2项目竣工时间:具体日期第六条付款方式及金额6.1付款方式:分期付款或一次性付款等6.2付款金额:根据项目进度及完成情况进行付款第七条技术支持及售后服务7.1技术支持:提供设备运行及维护的技术指导7.2售后服务:设备质保期、维修、更换等第八条项目验收8.1验收标准:符合国家或行业相关标准8.2验收时间:具体日期第九条合同的变更和解除9.1变更:合同双方协商一致,可对合同内容进行变更9.2解除:在合同履行过程中,如发生不可抗力等因素,双方协商解除合同第十条违约责任10.1甲方违约:未能按照约定时间付款或提供场地等10.2乙方违约:未能按照约定时间完成项目或设备质量不符合标准等第十一条争议解决11.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议11.2如协商无果,可向合同签订地的人民法院提起诉讼第十二条合同的有效期和终止12.1合同有效期:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止12.2合同终止:项目竣工验收合格后,合同自动终止第十三条其他约定13.1双方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法经营活动13.2双方应保守合同及商业秘密,不得向第三方泄露第十四条合同的签订14.1合同签订地点:具体地点14.2合同签订日期:具体日期第八条:效益分配8.1光伏发电项目所得收益归甲方所有8.2乙方享有大棚种植所得收益8.3光伏发电项目与大棚种植项目之间的互补性合作,双方应共同协商,确保双方利益最大化第九条:合同的解除和终止9.1在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同9.2合同期满后,如双方无异议,合同自行终止9.3合同终止后,乙方应按照甲方要求,将光伏发电设备移除或归还给甲方第十条:争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决10.2如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条:保密条款11.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密,应予以严格保密11.2保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或解除之日止第十二条:合同的签订与生效12.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份12.2本合同自双方签字盖章之日起生效第十三条:附件13.1甲乙双方在合同履行过程中,如有未尽事宜,可另行协商补充13.2补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条:其他约定14.1甲乙双方在合同履行过程中,如有其他特殊约定,可在本合同中明确14.2特殊约定与本合同具有同等法律效力14.3本合同的修改和补充,应由甲乙双方共同协商确定,并以书面形式签订14.4本合同的修改和补充,须经双方一致同意,方可生效第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度大棚光伏发电项目1.2项目地点:[具体地址,如省市区乡镇街道门牌号码]1.3项目规模:光伏发电容量为[具体容量,如500kW],大棚面积为[具体面积,如平方米]。1.4项目目的:通过建设光伏发电项目,实现大棚内的电力自给自足,并尽可能export多余电力至电网。第二条合同主体2.1甲方:[项目业主或公司全称]2.2乙方:[光伏发电设备供应商及安装服务商全称]第三条项目内容3.1设备供应3.1.1设备清单:乙方应提供的光伏组件、逆变器、支架等设备详细清单,包括但不限于品牌、型号、数量、规格等。3.1.2设备质量标准:乙方提供的设备应符合[国家或行业相关标准,如GB/T195992017光伏组件标准]。3.2设计服务:乙方应提供项目的设计方案,包括光伏发电系统的布置图、电气接线图等。第四条安装服务4.1安装范围:乙方应负责光伏组件、逆变器、支架等的安装工作,包括现场施工、设备调试、并网运行等。4.2安装质量标准:安装工作应符合[国家或行业相关标准,如GB/T5062013光伏发电站施工及验收规范]。4.3安装时间:乙方应保证在[具体日期]前完成所有安装工作。第五条项目进度5.1项目启动时间:双方确定的项目启动日期。5.2项目竣工时间:乙方保证的完成所有工作,包括并网发电的时间。第六条付款方式及金额6.1付款方式:本项目采用[分期付款/一次性付款]方式。6.2付款金额:根据项目进度及完成情况进行付款,具体付款金额和时间见附件一。第七条技术支持及售后服务7.1技术支持:乙方应在项目运行期间提供必要的现场技术支持,确保项目的稳定运行。7.2售后服务:乙方提供的设备应享有[具体期限,如五年]的质保期,质保期内乙方负责设备的维修或更换。7.3售后服务响应时间:乙方接到售后服务请求后,应在[具体时间,如24小时]内作出响应,并在[具体时间,如7天]内完成维修或更换工作。第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度大棚光伏发电项目1.2项目地点:_______省_______市_______县(区)_______镇(乡)_______村1.3项目规模:_______兆瓦1.4项目投资估算:_______万元第二条合同主体2.1发包人:_______省_______市_______县(区)_______镇(乡)_______村村民委员会2.2承包人:_______省_______市_______县(区)_______光伏发电有限公司第三条项目实施内容3.1项目前期筹备3.1.1项目立项及审批发包人应负责项目的立项工作,并将项目申报至相关部门进行审批。项目立项后,发包人应向承包人提供项目批准文件。3.1.2项目规划设计发包人应负责组织项目的规划设计工作,并委托具有相应资质的设计单位出具设计文件。设计文件应包括项目可行性研究报告、施工图纸及技术规范等。3.1.3项目招投标发包人应按照相关法律法规和程序组织项目的招投标工作。招标文件应明确项目的建设内容、技术要求、合同价格等。承包人应按照招标文件的要求提交投标文件,并参加投标。3.2项目建设3.2.1施工图纸及技术规范承包人应按照发包人提供的设计文件和技术规范进行施工。施工图纸和技术规范是施工的主要依据,承包人应严格执行,确保施工质量。3.2.2施工单位的选择及资质审查承包人应选择具有相应资质的施工单位进行施工。施工单位应具备与本项目相适应的施工资质和技术力量。承包人应对施工单位进行资质审查,并报发包人备案。3.2.3施工进度及质量控制承包人应按照合同约定的施工进度完成项目建设。承包人应建立健全质量管理体系,确保项目建设质量。发包人应按照合同约定对施工进度和质量进行监督和检查。3.2.4安全生产管理承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。承包人应制定并落实安全生产管理制度,确保施工过程中的安全生产。3.3项目验收与移交3.3.1项目验收标准及程序项目验收应按照国家和行业的相关标准进行。验收组应由发包人和承包人共同组成,验收组可邀请第三方专家参加。验收组应对项目的建设内容、质量、进度等方面进行综合评价,并形成验收报告。3.3.2验收组的组成及验收方式验收组应由发包人和承包人共同组成,验收组可邀请第三方专家参加。验收方式可以采用现场检查、资料审查等方式进行。3.3.3项目移交及手续办理项目验收合格后,承包人应将项目移交给发包人。移交手续应包括项目验收报告、施工图纸、技术规范、设备清单等相关文件和资料。3.4项目运营与管理3.4.1运营管理模式项目的运营管理模式应由发包人和承包人协商确定。运营管理模式可以采取发包人自行运营、承包人代运营等方式。3.4.2运维费用及支付方式运维费用应根据项目的实际情况确定。运维费用的支付方式可以采取按月支付、按年度支付等方式。3.4.3发电量统计与结算发电量应按照相关标准进行统计。发电量的结算可以采取按月结算、按年度结算等方式。第四条合同价格与支付4.1合同总价:_______万元合同总价应包括项目的建设成本、设备购置费、施工费、监理费、税费等。合同总价应在合同中明确。4.2支付方式:_______支付方式可以采取预付款、进度付款、验收付款等方式。支付方式应在合同中明确。4.3支付进度:_______支付进度应根据项目的施工进度确定。支付进度应在合同中明确。第五条项目进度与质量要求5.1项目进度:_______项目进度应按照合同约定的时间表进行。项目进度应在合同中明确。5.2质量标准:_______项目质量应符合国家和行业的相关标准。质量标准应在合同中明确。第六条违约责任6.1发包人违约:_______发包人违约应承担相应的违约责任。违约责任应在合同中明确。6.2承包人违约:_______承包人第二部分:第三方介入后的修正第十五条:第三方介入15.1本合同在履行过程中,如有第三方介入,包括但不限于中介方、技术咨询方、融资方等,各方应遵循诚实信用、公平公正的原则,共同推进项目的顺利实施。15.2第三方介入前,甲乙双方应充分了解第三方的背景、信誉及专业能力,并对其进行严格的筛选和评估。15.3甲乙双方应与第三方签订相应的协议,明确第三方的职责、权利和义务,确保第三方能够按照合同约定履行相应的义务。第十六条:第三方责任16.1第三方应按照甲乙双方的约定,提供相应的服务或商品,并保证其提供的服务或商品的质量和效果。16.2第三方如因提供服务或商品不符合约定,导致甲乙双方产生损失的,第三方应承担相应的责任。16.3第三方如因自身原因导致无法履行合同义务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方的损失。第十七条:第三方责任限额17.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。17.2甲乙双方应根据项目的实际情况和第三方的专业能力,合理确定责任限额,以保障甲乙双方的权益。17.3甲乙双方应定期评估第三方的履行情况,并根据评估结果调整责任限额。第十八条:第三方与其他各方的关系18.1第三方介入后,应明确其与其他各方(包括但不限于甲乙双方、其他中介方、技术咨询方、融资方等)的关系。18.2第三方应保持与其他各方的良好沟通,确保项目的顺利实施。18.3第三方如因与其他各方的纠纷,导致甲乙双方产生损失的,应承担相应的责任。第十九条:第三方介入的变更19.1如第三方在合同履行过程中发生变更,如转让、合并、解散等,甲乙双方有权要求第三方及时通知,并重新签订相应的协议。19.2第三方如发生变更,应保证变更后的主体能够按照原合同约定履行相应的义务。19.3第三方如发生变更,未经甲乙双方同意,不得对原合同的内容进行修改。第二十条:第三方介入的终止20.1第三方如未按照合同约定履行义务,甲乙双方有权终止其介入。20.2第三方如因违反法律法规、合同约定等原因导致合同终止,应承担相应的法律责任。20.3合同终止后,第三方应按照甲乙双方的要求,将相关资料、设备、场地等交还给甲乙双方。第二十一条:第三方介入的违约处理21.1第三方如违反合同约定,甲乙双方有权要求其承担违约责任。21.2第三方如违反合同约定,导致甲乙双方产生损失的,应承担相应的赔偿责任。21.3甲乙双方应按照合同约定,及时采取措施,减轻损失,并保留追究第三方违约责任的权利。第二十二条:其他约定22.2甲乙双方应定期评估第三方的履行情况,并根据评估结果调整合同内容。22.3本合同的修改和补充,应由甲乙双方共同协商确定,并以书面形式签订。第八条项目验收8.1验收标准:项目验收应符合国家或行业相关标准,包括但不限于GB/T5062013光伏发电站施工及验收规范。8.2验收时间:双方约定在[具体日期]对项目进行验收。8.3验收程序:甲方应提供完整的项目资料,包括设计文件、施工记录、检验报告等;乙方应配合甲方进行现场验收,并提供必要的解释和技术支持。8.4验收结果:若验收合格,甲方应在验收合格证明书上签字确认,并将剩余款项支付给乙方;若验收不合格,甲方有权要求乙方在[具体期限]内整改,直至达到验收标准。第九条合同的变更和解除9.1变更:合同双方协商一致,可对合同内容进行变更,包括但不限于工作范围、工期、付款金额等。9.2解除:在合同履行过程中,如发生不可抗力等因素,双方协商解除合同。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十条违约责任10.1甲方违约:未能按照约定时间付款或提供场地等,乙方有权暂停工作,并要求甲方支付违约金。10.2乙方违约:未能按照约定时间完成项目或设备质量不符合标准等,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第十一条争议解决11.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2如协商无果,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的有效期和终止12.1合同有效期:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。12.2合同终止:项目竣工验收合格后,合同自动终止。第十三条其他约定13.1双方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法经营活动。13.2双方应保守合同及商业秘密,不得向第三方泄露。13.3项目完成后,乙方应向甲方提供完整的技术资料和操作手册,并负责对甲方人员进行培训。第十四条合同的签订14.1合同签订地点:具体地点。14.2合同签订日期:具体日期。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:项目可行性研究报告详细说明:本报告应包括项目概述、技术方案、经济分析、市场分析等内容,用以证明项目的可行性和盈利能力。附件2:设备采购清单详细说明:清单应详细列明设备名称、型号、数量、单价、总价等信息,以便双方核对和结算。附件3:大棚设施及土地使用证明详细说明:证明应包括大棚设施的规模、土地使用的权属证明等,以证明乙方具备提供大棚设施及土地使用的资格。附件4:第三方合作协议详细说明:协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及双方与第三方之间的合作模式和赔偿责任等。附件5:第三方专业资质证明详细说明:用以证明第三方具备提供相应服务或商品的专业能力和资格。附件6:融资协议详细说明:如项目需要融资,应提供融资协议,明确融资方的义务和权益。附件7:技术咨询协议详细说明:如项目需要技术咨询,应提供技术咨询协议,明确咨询方的义务和权益。附件8:保险单据详细说明:用以证明项目已购买相应的保险,以确保项目在实施过程中的风险得到控制。附件9:项目进度计划详细说明:明确项目的实施步骤、时间表和关键节点,以便双方跟踪和监督项目的进展。附件10:项目验收标准详细说明:明确项目竣工后的验收标准和流程,以确保项目达到约定的质量和效果。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间提供设备或设备质量不符合约定。2.乙方未按约定时间支付设备购买费用或工程款项。3.第三方未按约定提供服务或商品,或提供的服务或商品不符合约定。4.任何一方未履行合同约定的其他义务。责任认定:1.甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金,赔偿因违约导致的损失。示例:甲方未按时提供设备,导致项目延期,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。2.乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金,赔偿因违约导致的损失。示例:乙方未按时支付设备购买费用,导致项目无法按计划进行,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。3.第三方违约,甲乙双方有权解除与第三方的合同,并要求第三方承担违约责任。示例:第三方未按约定提供技术咨询服务,导致项目出现问题,甲乙双方有权解除与第三方的合同,并要求第三方承担相应的违约责任。4.如任何一方未履行合同约定的其他义务,对方有权要求违约方承担违约责任。示例:甲方未按照约定提供技术支持,导致项目运行不稳定,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。全文完。第八条合同的变更和解除8.1合同变更条件:(1)由于法律法规、政策变化导致合同无法履行;(2)由于不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致的其他变更事项。8.2合同解除条件:(1)由于双方协商一致解除合同;(2)由于不可抗力导致合同无法履行,且双方无法通过协商解决;(3)由于一方严重违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同。第九条合同的转让9.1合同转让条件:(1)双方协商一致转让合同权利和义务;(2)一方因合并、分立等原因需要将合同权利和义务转让给第三方。9.2转让程序:(1)双方协商一致,确定转让事项;(2)签订书面转让协议,明确转让的权利和义务;(3)办理相关手续,包括但不限于合同变更登记、备案等。第十条合同的终止10.1合同终止条件:(1)合同约定的履行期限届满;(2)合同约定的终止条件出现;(3)合同因违约被解除;(4)合同因不可抗力无法履行被解除。10.2终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定或法律法规规定处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于:(1)清理合同项下的未履行事项;(2)处理合同终止后的经济结算;(3)解决合同终止后的争议。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。保密内容具体包括但不限于:(1)合同条款;(2)技术资料;(3)业务计划;(4)客户信息等。11.2保密期限:双方应对保密内容承担保密义务,直至保密内容进入公共领域或者双方另有约定。保密期限的具体起止时间应在保密协议中明确。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果处理:由于不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的,双方应立即通知对方,并采取合理措施减少损失。不可抗力事件结束后,双方应协商解决合同履行问题。第十三条税收政策13.1税收优惠政策:双方应遵守国家有关税收的法律、法规,享受税收优惠政策。具体税收优惠政策由双方根据国家法律法规自行解决。13.2税收缴纳:双方应按照国家法律法规的规定,按时足额缴纳税款。税收缴纳的具体事宜应在合同中明确。第十四条其他条款14.1合同的签订地:合同的签订地应为发包人和承包人所在地。14.2合同的签订日期:合同的签订日期应为本合同的签署日期。14.3其他约定:合同中未涉及的其他事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和方式1.1第三方介入的条件:(1)技术难题需要专业机构或专家协助解决;(2)合同履行过程中出现争议,双方协商不成;(3)法律法规规定需要第三方参与的事项。1.2第三方介入的方式:(1)双方协商确定第三方;(2)邀请具有专业资质的机构或专家进行评估、鉴定或咨询;(3)依法应当由第三方参与的事项,按照法律法规规定进行。第二条第三方的作用和责任2.1第三方的作用:第三方介入后,其主要作用是协助解决双方在合同履行过程中遇到的问题,提供专业意见或决策建议,确保合同的顺利进行。2.2第三方的责任:第三方应按照合同约定或法律法规规定,独立、客观、公正地履行其职责。第三方应对其提供的意见或决策建议承担责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲乙方的关系:第三方介入后,其与甲乙方的关系是独立的。第三方应仅根据合同约定或法律法规规定,提供专业服务,并独立承担责任。3.2第三方与甲乙方的划分说明:第四条第三方介入的程序4.1第三方介入的申请:当双方协商决定邀请第三方介入时,应向第三方提交介入申请,说明介入的事项、目的和职责。4.2第三方介入的确认:第三方在收到介入申请后,应进行审核,并在合同约定的时间内确认是否接受介入。第三方接受介入的,应与甲乙双方签订书面介入协议。4.3第三方介入的终止:第三方介入完成后,或双方协商决定终止第三方介入时,第三方应终止介入,并将相关事宜交接给甲乙双方。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用:第三方介入的费用应由双方协商确定。费用包括但不限于第三方的工作费用、差旅费用等。5.2第三方介入费用的支付:第三方介入费用应在合同中明确支付方式和支付时间。费用支付应按照合同约定或第三方提供的服务进度进行。第六条第三方责任的限制6.1第三方责任的限制:第三方对因其提供的意见或决策建议导致的损失承担责任。但第三方在履行其职责时,如存在故意或重大过失,应承担相应的责任。6.2第三方责任的限额:第三方的责任限额应在合同中明确。责任限额可以采取固定金额或按比例计算的方式。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方保密义务:第三方应对其在介入过程中获得的甲乙双方的保密信息承担保密义务,直至保密信息进入公共领域或者双方另有约定。7.2第三方保密期限:第三方的保密期限应根据合同约定或法律法规规定确定。保密期限的具体起止时间应在保密协议中明确。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入争议的解决:双方在第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。协商不成的,可以依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。8.2第三方介入争议的管辖:第三方介入争议的管辖地点应根据合同约定或法律法规规定确定。一般情况下

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论