2024年度电力设施建设施工合同2篇_第1页
2024年度电力设施建设施工合同2篇_第2页
2024年度电力设施建设施工合同2篇_第3页
2024年度电力设施建设施工合同2篇_第4页
2024年度电力设施建设施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力设施建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环境保护第七条合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的履行和监督12.1履行期限12.2履行地点12.3履行方式12.4监督机构第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的修改和补充14.5合同的附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:X电力有限公司1.1.2单位地址:省市区路号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2承包方1.2.1单位名称:X建筑工程有限公司1.2.2单位地址:省市区路号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:2024年度电力设施建设项目2.1.2工程地点:省市区路号2.1.3工程规模:千瓦2.2施工范围2.2.1施工内容:电力设施的土建工程、安装工程、调试工程等2.2.2施工区域:包括但不限于发电站、变电站、输电线路等2.3施工标准2.3.1质量标准:符合国家电力行业相关标准和规定2.3.2安全标准:符合国家安全生产相关标准和规定2.3.3环保标准:符合国家环境保护相关标准和规定第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价:人民币万元整(大写:人民币玖拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整)3.2价格调整3.2.1价格调整因素:包括但不限于材料价格变动、人工费用变动等3.2.2价格调整程序:双方协商确定3.3支付方式3.3.1支付方式:银行转账3.3.2支付进度:按照工程进度分阶段支付3.3.3支付时间:双方协商确定第四条工期4.1开工日期4.1.1开工日期:年月日4.2竣工日期4.2.1竣工日期:年月日4.3工期延误4.3.1工期延误原因:包括但不限于不可抗力、发包方原因、承包方原因等4.3.2工期延误处理:双方协商确定第五条施工质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家电力行业相关标准和规定5.1.2工程质量应满足设计文件和技术要求5.2质量监督5.2.1质量监督机构:X电力质量监督局5.2.2质量监督程序:按照电力行业质量监督规定执行5.3质量问题处理5.3.1质量问题发现:双方及时沟通,并由承包方负责整改5.3.2质量问题处理:按照电力行业质量处理规定执行第六条安全生产6.1安全生产要求6.1.1承包方应按照国家安全生产相关标准和规定进行施工6.1.2承包方应制定并执行安全生产管理制度和操作规程6.2安全事故处理6.2.1安全事故报告:发生安全事故时,承包方应及时报告发包方和相关部门6.2.2安全事故处理:按照国家安全生产事故处理规定执行6.3环境保护6.3.1环境保护要求:承包方应按照国家环境保护相关标准和规定进行施工6.3.2环境保护措施:承包方应制定并执行环境保护措施第八条违约责任8.1发包方违约8.1.1未按照约定时间支付工程款:每逾期一日,应支付逾期付款金额的0.5‰作为违约金。8.1.2未按照约定提供施工条件:导致工程无法正常进行,承包方有权要求延长工期和(或)增加费用。8.2承包方违约8.2.1未按照约定时间完成工程:每逾期一日,应支付逾期完成工程金额的0.5‰作为违约金。8.2.2工程质量不符合约定:承包方应承担返工、维修等费用,并支付合同金额5%的违约金。8.3违约赔偿8.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失和(或)间接损失。8.3.2违约方应承担因违约导致的诉讼费用、仲裁费用和其他相关费用。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁9.2.1双方同意将合同争议提交X仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。9.3诉讼9.3.1任何一方对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。9.3.2诉讼应在仲裁裁决作出之日起三个月内提起。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3对方违约严重,致使合同无法履行。10.2解除程序10.2.1双方协商确定解除合同的具体事宜,包括工程交接、赔偿等。10.2.2双方签署解除合同的书面文件。10.3解除后的处理10.3.1解除合同后,承包方应按照约定将已完成的工程交付给发包方。10.3.2解除合同后,双方应按照约定处理合同未履行部分的事宜。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的附件均为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。11.2合同变更11.2.1合同变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.2.2合同变更不得违反法律法规和合同的实质性内容。11.3合同解除11.3.1合同解除应按照第十条的规定进行。11.3.2合同解除后,双方应按照第十条的规定处理后续事宜。第十二条合同的履行和监督12.1履行期限12.1.1承包方应按照合同约定的工期完成工程。12.1.2发包方应按照合同约定的时间支付工程款。12.2履行地点12.2.1工程履行地点为合同约定的工程地点。12.2.2合同履行地点为合同签订地。12.3履行方式12.3.1承包方应按照合同约定的方式履行合同义务。12.3.2发包方应按照合同约定的方式履行合同义务。12.4监督机构12.4.1双方应共同遵守国家相关法律法规和电力行业的规章制度。12.4.2双方应接受电力质量监督局等相关部门的监督和检查。第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。13.1.2双方在合同履行过程中形成的合同文件、设计文件、图纸等。13.2保密期限13.2.1双方对保密内容的保密期限为合同履行完毕后三年。13.2.2双方对合同文件的保密期限为合同履行完毕后五年。13.3违约责任13.3.1泄露第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况,本部分旨在明确第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方的关系。第一条第三方概念界定1.1第三方是指非本合同主体的一方,包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,第三方参与并提供服务或商品的情况。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额是指第三方因提供服务或商品而导致合同一方遭受损失时,第三方应承担的责任范围。2.2第三方责任限额应根据合同具体条款和第三方提供的服务或商品的性质进行界定。2.3第三方责任限额的确定应考虑合同双方的利益平衡,确保合同的公平性。第三条第三方介入的程序和条件3.1第三方介入应事先取得合同双方的同意。3.2第三方介入的条件包括但不限于:提供专业服务、提供商品、参与项目管理等。3.3第三方介入的具体程序应由合同双方协商确定,并形成书面文件。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权按照合同约定获得相应的报酬。4.1.2第三方有权要求合同双方履行合同义务,确保其权益得到保障。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照合同约定提供服务或商品,并保证其质量。4.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,确保其行为合法合规。第五条第三方与合同双方的关系5.1第三方与合同双方应保持独立的关系,各自承担各自的法律责任。5.2第三方对合同双方的任何一方不承担连带责任。5.3合同双方对第三方的不当行为不承担责任。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更6.1.1合同双方如需变更第三方,应协商一致并签订书面变更协议。6.1.2变更第三方应遵循本合同的约定,确保合同的连续性和稳定性。6.2第三方介入的解除6.2.1合同双方如需解除第三方介入,应协商一致并签订书面解除协议。6.2.2解除第三方介入后,合同双方应按照约定处理后续事宜。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约7.1.1第三方未按照合同约定提供服务或商品,应承担违约责任。7.1.2第三方因违约导致合同一方遭受损失,应承担相应的赔偿责任。7.2合同双方的违约责任7.2.1合同一方未按照约定履行合同义务,导致第三方无法履行或违约,应承担违约责任。7.2.2合同一方未按照约定支付相关费用,导致第三方无法履行或违约,应承担违约责任。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。8.2仲裁8.2.1双方同意将争议提交X仲裁委员会进行仲裁。8.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.3诉讼8.3.1任何一方对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。8.3.2诉讼应在仲裁裁决作出之日起三个月内提起。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2本合同的附件均为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。9.2合同变更9.2.1合同变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。9.2.2合同变更不得违反法律法规和合同的实质性内容。9.3合同解除9.3.1合同解除应按照本合同第七章的约定进行。9.3.2合同解除后,双方应按照本合同第七章的约定处理后续事宜。第十条合同的履行和监督10.1履行期限10.1.1第三方应按照合同约定的时间提供服务或商品。10.1.2合同双方应按照合同约定的时间支付相关费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同协议书附件二:工程设计文件附件三:施工图纸附件四:工程量清单附件五:材料和设备采购清单附件六:施工组织设计附件七:安全生产措施方案附件八:质量保证措施方案附件九:合同价款支付明细表附件十:工期延期申请表附件十一:违约金计算公式附件十二:争议解决方式确认书附件十三:保密协议附件十四:知识产权声明附件十五:合同履行监督机构名单附件一:合同协议书本附件为合同协议书,包含了合同双方的基本信息、合同约定的工程内容、合同价格、工期、质量标准、违约责任等主要条款。附件二:工程设计文件本附件包含了工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等相关设计文件。附件三:施工图纸本附件包含了施工所需的详细图纸,包括建筑、结构、电气、给排水等专业的施工图纸。附件四:工程量清单本附件列出了工程所需的材料、设备及服务的详细清单,包括数量、规格、单价等。附件五:材料和设备采购清单本附件列出了工程所需材料和设备的采购清单,包括供应商信息、材料规格、数量、单价等。附件六:施工组织设计本附件包含了施工组织架构、施工人员名单、施工进度计划、施工方法等施工组织设计内容。附件七:安全生产措施方案本附件包含了工程施工期间的安全措施方案,包括安全生产组织架构、安全管理制度、安全培训计划等。附件八:质量保证措施方案本附件包含了工程施工期间的qualityassurancemeasures,includingqualitycontrolorganization,qualityinspectionplan,etc.附件九:合同价款支付明细表本附件详细列出了合同价款的支付明细,包括支付金额、支付时间、支付方式等。附件十:工期延期申请表本附件用于申请工期延期,包括延期原因、延期天数、延期后的竣工日期等。附件十一:违约金计算公式本附件列出了违约金的计算公式,用于计算合同一方违约时应支付的违约金。附件十二:争议解决方式确认书本附件确认了合同双方选择的争议解决方式,包括仲裁或诉讼等。附件十三:保密协议本附件明确了合同双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。附件十四:知识产权声明本附件声明了合同双方对工程设计、技术创新等成果的知识产权归属。附件十五:合同履行监督机构名单本附件列出了合同履行监督机构的名单,包括监督机构的职责、联系方式等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按照约定时间完成工程2.工程质量不符合约定3.未按照约定提供施工条件4.未按照约定支付工程款5.未按照约定提供材料和设备6.未按照约定提供技术支持和服务7.违反保密协议8.侵犯知识产权违约责任认定标准:1.违约金计算:根据附件十一的违约金计算公式进行计算。2.工期延期:根据附件十的工期延期申请表进行认定。3.质量问题:根据附件八的质量保证措施方案进行认定。4.知识产权侵权:根据附件十四的知识产权声明进行认定。示例说明:1.若承包方未按照约定时间完成工程,应按照附件十一的违约金计算公式支付违约金。2.若工程质量不符合约定,应根据附件八的质量保证措施方案进行整改,并支付违约金。3.若发包方未按照约定提供施工条件,导致工程无法正常进行,承包方有权要求延长工期和(或)增加费用。4.若发包方未按照约定支付工程款,承包方有权拒绝继续施工,并要求支付违约金。全文完。2024年度电力设施建设施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价格调整第四条施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工条件7.1施工场地7.2施工设施7.3施工人员第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3安全生产培训第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任第十三条其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权第十四条合同的生效、修改和解除14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同解除程序第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:×××电力公司1.1.2单位地址:×××省×××市×××区×××路×××号1.1.3联系人:×××1.1.4联系电话:×××1.2承包方1.2.1单位名称:×××建筑工程有限公司1.2.2单位地址:×××省×××市×××区×××路×××号1.2.3联系人:×××1.2.4联系电话:×××第二条工程概况2.1工程名称:2024年度×××电力设施建设项目2.2工程地点:×××省×××市×××区×××路×××号2.3工程规模:新建电力设施包括但不限于×××座变电站、×××公里输电线路等2.4工程内容:包括但不限于土建施工、设备安装、调试及验收等第三条合同价款3.1合同总价:人民币×××万元(大写:人民币玖亿捌仟捌佰捌拾捌万元整)3.2付款方式:按工程进度分阶段付款3.3付款进度:3.3.1工程开工后支付合同价的30%3.3.2工程进度达到50%时支付合同价的30%3.3.3工程验收合格后支付合同价的20%3.3.4质保期满后支付合同价的20%3.4价格调整:合同执行期间,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可按合同约定进行价格调整第四条施工期限4.1工程开工日期:2024年1月1日4.2工程竣工日期:2024年12月31日4.3工期延误:如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延,但承包方应承担相应延误产生的费用第五条工程质量5.1质量标准:符合国家电力行业标准和合同约定5.2质量保证:承包方应按合同约定对工程质量承担责任,并保证工程质量合格5.3质量验收:工程验收合格后,发包方应向承包方支付相应的合同价款第六条材料和设备6.1材料供应:承包方负责提供合同约定的建筑材料、设备及配件6.2设备供应:承包方负责提供合同约定的电力设备及配件6.3材料和设备验收:发包方对承包方提供的材料和设备进行验收,如验收不合格,承包方应负责更换或修复第八条安全生产8.1安全生产要求:承包方应严格按照国家安全生产法律法规和电力行业安全生产标准组织施工,确保工程施工安全8.2安全事故处理:如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并按照相关法律法规和合同约定处理8.3安全生产培训:承包方应定期对施工人员进行安全生产培训,提高施工人员的安全意识第九条合同变更9.1变更条件:合同执行过程中,如因客观原因导致合同内容需要变更,双方可协商一致进行变更9.2变更程序:变更内容应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效9.3变更费用:变更产生的费用按双方约定的方式承担第十条违约责任10.1违约行为:包括但不限于未按合同约定履行义务、违反合同约定的质量标准、工期延误等10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此造成的损失10.3违约赔偿:违约方应按照合同约定或实际损失金额支付违约赔偿金第十一条争议解决11.1争议方式:双方通过友好协商解决合同履行过程中的争议11.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼11.3争议解决费用:双方应承担各自因争议解决产生的费用第十二条合同解除12.1解除条件:任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定,对方有权解除合同12.2解除程序:解除合同应书面通知对方,经双方盖章确认后生效12.3解除后的责任:合同解除后,双方应按照合同约定承担解除后的责任第十三条其他条款13.1保密条款:双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露13.2广告宣传:未经对方同意,任何一方不得利用合同事项进行广告宣传13.3知识产权:双方应尊重对方的知识产权,未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果第十四条合同的生效、修改和解除14.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工日期14.2合同修改程序:合同修改应签订书面修改协议,经双方盖章确认后生效14.3合同解除程序:合同解除应按照第十二条的规定进行第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外,参与合同履行过程的非合同当事人,包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,如需要第三方介入,应事先书面通知对方,并明确第三方介入的目的、范围和期限。2.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意,未经双方同意,任何一方不得擅自引入第三方。2.3第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方职责3.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行相应的职责,确保合同的顺利履行。3.2第三方应保持独立性,公正客观地执行职责,不得偏袒任何一方。3.3第三方应保密合同内容及双方的商业秘密,未经甲乙双方同意不得向第三方披露。第四条第三方权利4.1第三方有权按照合同约定和法律法规要求,获取与合同履行相关的信息和资料。4.2第三方在履行职责过程中,如发现合同履行存在问题,有权提出意见和建议。4.3第三方在合同履行过程中,如遭受损失或损害,有权向甲乙双方提出赔偿要求。第五条第三方义务5.1第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求,按时完成介入工作。5.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得利用介入机会谋取不正当利益。5.3第三方在介入过程中,如发现违法行为或安全隐患,应立即报告甲乙双方。第六条第三方责任限额6.1第三方对合同履行过程中的损失或损害,承担有限责任。除非第三方故意或重大过失,否则不承担赔偿责任。6.2第三方责任限额可根据合同金额、第三方介入的范围和期限等因素确定,并在书面协议中明确。6.3甲乙双方应与第三方协商确定责任限额,并在协议中予以明确。第七条第三方退出7.1第三方在完成介入工作后,应向甲乙双方提交书面报告,并办理退出手续。7.2第三方退出前,应将介入过程中的相关资料和成果移交给甲乙双方。7.3第三方退出后,甲乙双方应继续履行合同约定的义务,确保合同的顺利完成。第八条第三方介入与合同其他方的关系8.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系,甲乙双方仍应按照合同约定履行各自义务。8.2第三方与合同其他方在履行合同过程中,应保持沟通和协调,确保合同的顺利实施。8.3第三方与合同其他方在履行合同过程中产生的纠纷,应通过友好协商解决,必要时可依法解决。第九条第三方介入的变更和解除9.1如需变更或解除第三方介入,甲乙双方应签订书面变更或解除协议,并通知第三方。9.2变更或解除第三方介入应符合合同约定和法律法规要求,未经双方同意不得擅自变更或解除。9.3变更或解除第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同。第十条第三方介入的违约责任10.1第三方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。10.2甲乙双方未按照合同约定履行义务,导致第三方不能正常介入,应承担相应责任。10.3第三方在介入过程中,如发生违法行为或严重违约行为,甲乙双方有权解除合同,并追究其法律责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1双方应通过友好协商解决第三方介入过程中的争议。11.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3双方应承担各自因争议解决产生的费用。第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工日期。12.2合同修改应签订书面修改协议,经双方盖章确认后生效。12.3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论