2024年城市绿化种植工程分包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市绿化种植工程分包协议版B版本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商责任2.1分包商资质要求2.2分包商义务2.3分包商违约责任3.甲方责任3.1甲方提供的条件3.2甲方监督与协调3.3甲方违约责任4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量问题处理5.工程进度与交付5.1工程进度计划5.2工程交付时间5.3工程延期交付的处理6.工程款项6.1工程款项支付方式6.2工程款项支付时间6.3工程款项扣除与退还7.保险与安全7.1分包商保险要求7.2安全事故处理7.3环境保护与绿化要求8.变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除合同的程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与期限11.3违反保密条款的责任12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任与义务13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件14.签署页14.1甲方代表签字14.2分包商代表签字14.3签字日期第一部分：合同如下：1.分包工程概述1.1分包工程内容本合同项下的分包工程为2024年城市绿化种植工程，具体包括但不限于绿化带种植、树木栽植、浇水设施安装及维护、绿化用地整治等。1.2分包工程地点分包工程地点位于甲方指定的城市绿化区域，具体地点由甲方提供，并在合同附件中详细标明。1.3分包工程时间分包工程的开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。具体施工时间根据甲方项目进度安排和实际情况可能有所调整，具体调整时间由甲乙双方协商确定。2.分包商责任2.1分包商资质要求分包商应具备相应的园林绿化施工资质，并具备完成本分包工程的能力。分包商应向甲方提供其资质证明文件，以证明其符合本合同项下的资质要求。2.2分包商义务分包商应按照合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。分包商应承担并履行合同项下的全部义务，包括但不限于施工组织、人员管理、材料采购、设备租赁、质量控制、安全防护等。2.3分包商违约责任分包商如未能按照合同约定完成分包工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。分包商如发生安全事故、质量问题或其他违约行为，应承担相应的法律责任。3.甲方责任3.1甲方提供的条件甲方应向分包商提供分包工程施工所需的现场条件，包括但不限于施工用地、临时设施、施工图纸、技术标准等。甲方应保证所提供条件的合法性和有效性。3.2甲方监督与协调甲方应对分包工程的施工过程进行监督和协调，确保分包工程按照合同约定的质量、安全、进度等要求进行。甲方有权对分包商的施工情况进行检查，并要求分包商进行整改。3.3甲方违约责任如甲方未能按照合同约定提供施工条件或未能履行监督协调职责，导致分包工程无法正常进行或造成分包商损失的，甲方应承担相应的违约责任。4.工程质量与标准4.1工程质量要求分包商应按照甲方提供的施工图纸、技术标准和要求进行施工，确保分包工程的质量符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收标准分包工程的验收标准应符合国家及地方相关法律法规、行业标准和甲方要求。工程验收不合格的，分包商应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3质量问题处理如分包工程发生质量问题，甲方有权要求分包商进行修复或返工，分包商应按照甲方的要求及时进行处理。如分包商未能及时处理或处理不当，甲方有权委托第三方进行处理，并有权从分包款项中扣除相应费用。5.工程进度与交付5.1工程进度计划分包商应根据甲方提供的施工图纸和要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。分包商应按照施工进度计划组织施工，确保分包工程按期完成。5.2工程交付时间分包工程按照合同约定验收合格后，分包商应向甲方交付完整的工程资料、设备、设施等，以便甲方进行后续管理。5.3工程延期交付的处理如分包商未能按照合同约定的时间完成分包工程，应向甲方支付违约金。违约金的具体数额由甲乙双方在合同中约定。如延期交付情节严重，甲方有权解除合同，并有权要求分包商赔偿因此造成的损失。6.工程款项6.1工程款项支付方式工程款项支付方式分为进度付款和竣工付款两部分。进度付款按照工程进度的完成情况支付，竣工付款在分包工程验收合格后支付。具体支付方式由甲乙双方在合同中约定。6.2工程款项支付时间工程款项的支付时间由甲乙双方在合同中约定。甲方应按照约定的时间向分包商支付相应的工程款项。6.3工程款项扣除与退还如分包商未能按照合同约定完成分包工程或发生违约行为，甲方有权从工程款项中扣除相应的违约金或其他费用。如分包商提前完成分包工程，且甲方同意提前验收的，甲方应按照约定向分包商支付相应的工程款项。8.保险与安全8.1分包商保险要求分包商应按照甲方的要求，为分包工程购买并维持相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、意外伤害保险等。分包商应向甲方提供保险单复印件，以证明其已按照要求购买了相应的保险。8.2安全事故处理分包商在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。分包商应承担因安全事故导致的人员伤亡、财产损失等一切责任。8.3环境保护与绿化要求分包商在进行施工过程中，应遵守国家及地方有关环境保护和绿化的法律法规，严格按照甲方提供的绿化要求进行施工，确保施工过程中的环境保护和绿化工作符合相关要求。9.变更与解除合同9.1合同变更条件合同变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。合同变更的条件包括但不限于工程范围的增减、施工进度的调整、工程款项的支付时间及方式的调整等。9.2合同解除条件合同解除应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。合同解除的条件包括但不限于分包商严重违约、不可抗力等。9.3变更与解除合同的程序甲乙双方协商一致后，应签订书面变更协议或解除协议，并按照约定程序进行变更或解除合同。10.争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。10.2争议解决机构甲乙双方应在合同中约定争议解决的仲裁机构或法院。如双方在合同中未作约定，则按照我国《仲裁法》的规定进行仲裁，或向被告所在地的人民法院提起诉讼。10.3诉讼管辖法院如甲乙双方在合同中未约定诉讼管辖法院，则按照我国《民事诉讼法》的规定，由被告所在地或合同履行地的人民法院管辖。11.保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括本合同及其附件的所有内容、甲方提供的技术资料、商业秘密等。11.2保密义务与期限分包商应对保密信息承担严格的保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后三年内继续有效。11.3违反保密条款的责任如分包商违反保密义务，泄露了保密信息，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。12.合同的转让12.1合同转让条件分包商不得将其在合同项下的权利和义务转让给任何第三方。如分包商确需转让其在合同项下的权利和义务，应取得甲方的书面同意。12.2转让程序分包商将其在合同项下的权利和义务转让给第三方时，应与第三方签订书面转让协议，并按照合同约定的程序进行转让。12.3转让后的责任与义务分包商在转让其在合同项下的权利和义务后，不再对转让后的合同履行承担任何责任。第三方成为本合同的新的分包商，并应承担合同约定的全部义务。13.其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致分包商无法正常履行合同，分包商应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。13.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同附件合同附件包括本合同所述的施工图纸、技术标准和要求、工程量清单等。附件与合同具有同等法律效力。14.签署页14.1甲方代表签字14.2分包商代表签字14.3签字日期第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包含绿化带布局、树木种植位置、浇水设施安装位置等详细施工图。2.技术标准和要求：包含绿化工程的质量标准、施工工艺、材料要求等详细技术要求。3.工程量清单：详细列出分包工程所需材料的数量、规格、单价等信息。4.保险单复印件：分包商购买的保险单的复印件，以证明分包商已按照要求购买了相应的保险。5.资质证明文件：分包商提供的资质证明文件，以证明分包商符合本合同项下的资质要求。6.工程进度计划：分包商根据甲方提供的施工图纸和要求制定的详细的施工进度计划。7.安全防护措施方案：分包商制定的施工安全防护措施方案，包括施工现场安全防护、人员安全防护等。8.环境保护措施方案：分包商制定的施工环境保护措施方案，包括施工现场环境保护、材料废弃物处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照合同约定完成分包工程，属于严重违约行为。违约金的具体数额由甲乙双方在合同中约定。示例说明：如果分包商未能在约定的时间内完成分包工程，甲方有权解除合同，并有权要求分包商赔偿因此造成的损失，如施工延误导致的额外费用等。2.分包商未能按照合同约定保证分包工程的质量和安全，属于违约行为。分包商应承担因此造成的损失赔偿责任。示例说明：如果分包商使用的材料不符合合同约定的质量标准，导致分包工程质量问题，甲方有权要求分包商进行修复或返工，并有权从工程款项中扣除相应费用。3.甲方未能按照合同约定提供施工条件或未能履行监督协调职责，导致分包工程无法正常进行或造成分包商损失的，甲方应承担相应的违约责任。示例说明：如果甲方未能按时提供施工图纸或技术标准，导致分包商无法按照合同约定进行施工，甲方应承担因延误施工导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的