零星拆除工程施工合同

零星拆除工程施工合同合同编号：__________零星拆除工程施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备拆除工程的资质和经验，愿意承担上述工程的拆除施工；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程范围及内容1.1工程范围：本合同所述的工程仅限于零星拆除，包括但不限于建筑物、构筑物、附属设施等；1.2工程内容：施工方按照业主的要求，对工程进行安全、高效、环保的拆除，并承担拆除过程中的全部责任。第二条施工期限本工程的施工期限为_____日，自双方签订本合同之日起计算。第三条施工标准及质量要求3.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准及业主的要求进行施工；3.2施工方应确保工程的安全、环保、高效，并在拆除过程中保护周边建筑物和设施的安全；3.3施工方应承担工程质量的全部责任，确保拆除后的场地达到业主的要求。第四条合同价格及支付方式4.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元；4.2业主应在本合同签订之日起_____日内，向施工方支付合同价格的____%；4.3剩余款项应在工程验收合格之日起_____日内支付。第五条施工方的义务5.1施工方应按照本合同的约定，按时完成工程施工；5.2施工方应确保工程施工的安全，防止安全事故的发生；5.3施工方应承担工程施工过程中的全部税费、费用；5.4施工方应按期向业主报告工程施工进度。第六条业主的义务6.1业主应按照本合同的约定，按时支付合同价款；6.2业主应协助施工方办理工程施工所需的各项手续；6.3业主应提供工程施工所需的现场条件和设施；6.4业主应按期接收施工方提交的工程施工进度报告。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任；7.2施工方未按照约定完成工程施工的，应承担延期违约金，计算方式为：每延期一日，应支付合同价格的千分之一；7.3业主未按照约定支付合同价款的，应承担逾期付款违约金，计算方式为：每逾期一日，应支付合同价格的千分之一。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工资质证明2.施工人员名单3.施工方案和安全措施4.工程进度报告5.付款凭证6.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按约定完成工程施工，认定标准为实际完成时间超过合同约定的施工期限。2.业主未按约定支付合同价款，认定标准为逾期支付超过合同约定的支付期限。3.双方未履行合同约定的其他义务，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.零星拆除工程：指对建筑物、构筑物等进行的局部拆除作业。2.施工期限：双方约定的完成工程施工的时间限制。3.违约金：因违约行为而需要支付的违约赔偿金。4.验收合格：工程质量达到双方约定的标准，不存在影响使用和安全的问题。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:协商确定合理的延期时间，并根据延期时间支付延期违约金。2.工程质量问题：solution:及时整改，直至达到约定标准，费用由施工方承担。3.付款延误：solution:催促业主按时支付，逾期支付需支付逾期付款违约金。4.安全事故：solution:施工方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告业主及相关部门。五、所有应用场景：1.业主拥有位于特定地点的房屋/建筑物，需要进行零星拆除。2.施工方具备拆除