建设工程反担保合同范例

建设工程反担保合同范例第一篇范文：合同编号：__________

建设工程反担保合同

甲方（反担保人）：____________________

乙方（主债务人）：____________________

为确保甲方在履行本合同约定的建设工程合同项下的义务，乙方特向甲方提供反担保。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、反担保范围

1.乙方在本合同约定的建设工程合同项下，应向甲方支付的工程款、工期延误赔偿金、违约金、损害赔偿金等。

2.乙方在本合同约定的建设工程合同项下，应向甲方支付的利息、滞纳金等。

二、反担保方式

1.乙方以其名下的土地使用权、房产、车辆等财产作为反担保物。

2.乙方以其名下的银行存款、证券、债券等作为反担保物。

三、反担保物的评估及抵押登记

1.乙方应提供反担保物的评估报告，甲方有权要求乙方提供。

2.反担保物的抵押登记手续由乙方负责办理，甲方有权要求乙方提供相关证明文件。

四、反担保物的保管

1.反担保物的保管责任由乙方承担。

2.乙方应确保反担保物安全、完整，不得擅自处分。

五、反担保物的处置

1.乙方违约，甲方有权依法处置反担保物。

2.甲方处置反担保物所得款项，首先用于偿还乙方应向甲方支付的款项，不足部分由乙方另行偿还。

六、反担保期间

1.反担保期间自本合同生效之日起至建设工程合同履行完毕之日止。

2.乙方违约，反担保期间提前终止。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.建设工程合同

2.反担保物清单

3.反担保物评估报告

4.其他与本合同相关的文件

甲方（反担保人）：____________________

乙方（主债务人）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

建设工程反担保合同

甲方（反担保人）：____________________

乙方（主债务人）：____________________

第三方（担保人）：____________________

鉴于甲方为乙方在履行建设工程合同项下的义务提供担保，为确保甲方权益，乙方同意提供反担保。同时，第三方同意作为担保人，为甲方的担保义务提供补充担保。为明确各方的权利、义务和责任，经甲、乙、第三方友好协商，达成如下协议：

一、反担保范围

1.乙方在本合同约定的建设工程合同项下，应向甲方支付的工程款、工期延误赔偿金、违约金、损害赔偿金等。

2.乙方在本合同约定的建设工程合同项下，应向甲方支付的利息、滞纳金等。

3.第三方在本合同约定的担保义务范围内，对甲方的担保责任承担补充担保。

二、反担保方式

1.乙方以其名下的土地使用权、房产、车辆等财产作为反担保物。

2.乙方以其名下的银行存款、证券、债券等作为反担保物。

3.第三方以其名下的资金、财产或其他合法担保方式为甲方的担保义务提供补充担保。

三、第三方责权利

1.第三方应在本合同约定的担保义务范围内，对甲方的担保责任承担补充担保。

2.第三方有权要求乙方提供反担保物的评估报告及相关证明文件。

3.第三方有权要求乙方及时足额履行反担保义务。

4.第三方有权要求甲方提供乙方履行建设工程合同的相关证明文件。

四、甲方的权益

1.甲方享有乙方按约定履行建设工程合同项下义务的权利。

2.甲方享有要求乙方及时足额支付反担保款项的权利。

3.甲方享有要求第三方履行补充担保义务的权利。

4.甲方享有在乙方违约时，优先受偿反担保物的权利。

五、乙方的责权利

1.乙方应按约定履行建设工程合同项下义务，确保工程质量、工期及付款。

2.乙方应按约定履行反担保义务，确保反担保物安全、完整。

3.乙方有权要求甲方提供反担保物的评估报告及相关证明文件。

4.乙方有权要求第三方履行补充担保义务。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按约定履行建设工程合同项下义务，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

2.乙方未按约定履行反担保义务，甲方有权要求乙方提供其他反担保物或解除本合同。

3.乙方擅自处分反担保物，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

4.乙方未按约定履行反担保义务，第三方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。

第三方介入的意义和目的在于，通过提供补充担保，增加甲方在乙方违约时的保障，确保甲方权益不受损害。甲方为主导的目的和意义在于，通过本合同，甲方能够更好地保障自身权益，确保建设工程合同项下义务的履行，维护自身合法权益。

附件：

1.建设工程合同

2.反担保物清单

3.反担保物评估报告

4.第三方担保协议

5.其他与本合同相关的文件

甲方（反担保人）：____________________

乙方（主债务人）：____________________

第三方（担保人）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

融资租赁反担保合同

甲方（融资方）：____________________

乙方（承租方）：____________________

第三方（担保人）：____________________

鉴于甲方为乙方提供融资租赁服务，乙方为获取融资租赁设备，同意提供反担保。同时，第三方同意作为担保人，为甲方的融资租赁合同提供补充担保。为明确各方的权利、义务和责任，经甲、乙、第三方友好协商，达成如下协议：

一、反担保范围

1.乙方在本合同约定的融资租赁合同项下，应向甲方支付的租金、逾期租金、违约金、损害赔偿金等。

2.乙方在本合同约定的融资租赁合同项下，应向甲方支付的利息、滞纳金等。

3.第三方在本合同约定的担保义务范围内，对甲方的融资租赁合同提供补充担保。

二、反担保方式

1.乙方以其名下的设备、资产、收益权等作为反担保物。

2.乙方以其名下的银行存款、证券、债券等作为反担保物。

3.第三方以其名下的资金、财产或其他合法担保方式为甲方的融资租赁合同提供补充担保。

三、第三方责权利

1.第三方应在本合同约定的担保义务范围内，对甲方的融资租赁合同提供补充担保。

2.第三方有权要求乙方提供反担保物的评估报告及相关证明文件。

3.第三方有权要求乙方及时足额履行反担保义务。

4.第三方有权要求甲方提供乙方履行融资租赁合同的相关证明文件。

四、乙方的权益

1.乙方享有按约定使用融资租赁设备的权利。

2.乙方享有要求甲方提供设备维护、维修等相关服务的权利。

3.乙方享有在设备使用过程中，因甲方原因导致的损失赔偿请求权。

4.乙方享有在履行反担保义务期间，反担保物的收益权。

五、甲方的责权利

1.甲方享有乙方按约定支付租金及相关费用的权利。

2.甲方享有在乙方违约时，要求乙方立即支付全部租金及其他费用的权利。

3.甲方享有在乙方违约时，处置反担保物的权利。

4.甲方享有要求第三方履行补充担保义务的权利。

六、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按约定提供设备维护、维修等相关服务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

2.甲方擅自处置反担保物，乙方有权要求甲方承担违约责任。

3.甲方未按约定提供融资租赁设备，乙方有权要求甲方承担违约责任。

4.甲方未按约定履行融资租赁合同，乙方有权要求甲方承担违约责任。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。

乙方为主导的目的和意义在于，确保乙方在融资租赁过程中的权益得到充分保障，包括设备使用、维修服务以及反担保物的收益等。乙方通过本合同，能够更加灵