路灯电力施工合同范例

路灯电力施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、协商一致的原则，就路灯电力施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________路灯电力施工工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于路灯安装、线路敷设、变压器安装、配电箱安装等

4.工程规模：__________

5.工程投资：人民币__________元整（大写：__________）

二、工期

1.乙方应在甲方提供的施工图纸和技术要求的基础上，按照合同约定的时间完成施工任务。

2.工期自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量合格。

2.工程质量标准参照《城市道路照明工程施工及验收规范》（GB50414-2007）。

四、工程进度

1.乙方应按甲方要求制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。

2.乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。

五、工程款项

1.工程款项总额为人民币__________元整（大写：__________）。

2.甲方在工程验收合格后，按照合同约定的时间和比例支付工程款项。

3.具体支付方式及时间由双方另行协商确定。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币__________元。

2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金人民币__________元。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.施工图纸

2.技术要求

3.工程量清单

4.甲方提供的场地、材料等清单

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为__________项目的投资主体，乙方（以下简称“乙方”）为路灯电力施工承包商，丙方（以下简称“丙方”）为工程监理单位，为确保路灯电力施工工程的顺利进行，维护甲方的合法权益，经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________路灯电力施工工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于路灯安装、线路敷设、变压器安装、配电箱安装等

4.工程规模：__________

5.工程投资：人民币__________元整（大写：__________）

二、工程监理

1.丙方作为工程监理单位，对整个工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和投资控制在合理范围内。

2.丙方应具备相应的资质，并按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作。

三、工期

1.乙方应在甲方提供的施工图纸和技术要求的基础上，按照合同约定的时间完成施工任务。

2.工期自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量合格。

2.丙方负责对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，应立即通知乙方进行整改。

五、工程进度

1.乙方应按甲方要求制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。

2.乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。

3.丙方负责对工程进度进行监督检查，确保工程按期完成。

六、工程款项

1.工程款项总额为人民币__________元整（大写：__________）。

2.甲方在工程验收合格后，按照合同约定的时间和比例支付工程款项。

3.具体支付方式及时间由双方另行协商确定。

七、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方严格按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和投资控制在合理范围内。

2.甲方有权要求丙方对工程进行全过程监理，确保工程顺利进行。

3.甲方有权要求乙方在工程过程中及时提供施工进度、质量等相关资料。

4.甲方有权对乙方在施工过程中出现的问题进行监督和纠正。

5.甲方有权要求乙方在工程验收合格后，按照合同约定支付工程款项。

八、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术要求等资料。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

3.乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和投资控制在合理范围内。

九、丙方的权利与义务

1.丙方有权要求甲方、乙方按照合同约定履行各自的权利与义务。

2.丙方有权对工程进行全过程监理，确保工程顺利进行。

十、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币__________元。

2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金人民币__________元。

4.丙方未按合同约定进行监理工作的，应承担相应的责任。

十一、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

本合同的签订，旨在明确甲乙双方及丙方的权利、义务和责任，确保路灯电力施工工程的顺利进行。第三方丙方的介入，有利于提高工程监理的独立性和专业性，保障甲方的合法权益。甲方作为主导方，通过合同约定，优先保障自身权益，确保工程质量和进度，实现项目投资效益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业路灯电力施工承包商，甲方（以下简称“甲方”）为__________项目的业主单位，丁方（以下简称“丁方”）为工程咨询公司，为保障路灯电力施工工程的质量、安全和合理利益，经甲乙双方及丁方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________路灯电力施工工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于路灯安装、线路敷设、变压器安装、配电箱安装等

4.工程规模：__________

5.工程投资：人民币__________元整（大写：__________）

二、工程咨询

1.丁方作为工程咨询公司，提供工程项目的可行性研究、设计咨询、施工监理等服务。

2.丁方应具备相应的资质，并按照国家相关法律法规和行业标准进行咨询工作。

三、工期

1.乙方应在甲方提供的施工图纸和技术要求的基础上，按照合同约定的时间完成施工任务。

2.工期自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量合格。

2.丁方负责对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，应立即通知乙方进行整改。

五、工程进度

1.乙方应按甲方要求制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。

2.乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。

3.丁方负责对工程进度进行监督检查，确保工程按期完成。

六、工程款项

1.工程款项总额为人民币__________元整（大写：__________）。

2.甲方在工程验收合格后，按照合同约定的时间和比例支付工程款项。

3.具体支付方式及时间由双方另行协商确定。

七、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方提供完整的施工图纸、技术要求等资料，确保施工顺利进行。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，保障其合法权益。

3.乙方有权要求丁方提供专业咨询意见，以优化施工方案和提高施工效率。

4.乙方有权对工程进度、质量等进行监督，确保自身利益不受损害。

八、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和投资控制在合理范围内。

2.甲方有权要求丁方对工程进行全过程咨询，确保工程顺利进行。

3.甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术要求等资料，为乙方施工提供便利。

4.甲方应按照合同约定支付工程款项，不得无故拖延或克扣。

九、丁方的权利与义务

1.丁方有权要求甲乙双方按照合同约定履行各自的权利与义务。

2.丁方有权对工程进行全过程咨询，提供专业意见，确保工程顺利进行。

3.丁方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便进行咨询工作。

十、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币__________元。

2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金人民币__________元。

4.丁方未按合同约定提供咨询服务的，应承担相应的责任。

十一、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方及丁方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义在