2024年度工程承包合同：某城市地铁线路建设合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程承包合同：某城市地铁线路建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语解释第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误的处理第五条工程质量标准及要求5.1工程质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收程序第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2技术培训6.3售后服务第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更和解除的程序第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、终止与保存11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同文件保存第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露保密信息的处理第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件及附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语解释（1）甲方：指某城市地铁集团有限公司。（2）乙方：指建筑工程有限公司。（3）工程：指本合同约定的某城市地铁线路建设工程。（4）合同金额：指本合同约定的工程总价款。（5）工期：指乙方完成合同约定的工程所需时间。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：地铁线路的道路、桥梁、隧道、车站、区间、供电、通信、信号、排水、通风、消防、环保等土建工程及附属设施。2.2工程内容乙方应按照甲方的要求，完成地铁线路建设工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同金额为人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿元整），币种为人民币。3.2支付方式（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同金额的10%。（2）进度款：按照工程进度，甲方按实际完成工程量计算进度款。（3）竣工结算：工程验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行竣工结算。3.3支付时间表详见附件二：支付时间表。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.2工期要求乙方应保证工程在合同约定的工期内完成。4.3工期延误的处理（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的人工、材料等额外费用。第五条工程质量标准及要求5.1工程质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准。5.2质量控制措施乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收程序工程验收分为初步验收和竣工验收，验收程序详见附件三：验收程序。第六条技术支持与服务6.1技术支持乙方应提供技术支持，确保工程顺利进行。6.2技术培训乙方应对甲方相关人员提供技术培训，确保甲方人员能熟练操作相关设备。6.3售后服务乙方应提供一年的售后服务，确保工程设备的正常运行。第八条合同的变更与解除8.1合同变更（1）合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更内容包括但不限于工程范围、工程量、工期、质量标准等。（3）合同变更导致的额外费用，按照双方商定的方式承担。8.2合同解除（1）合同解除的条件：1）甲方违约，乙方有权解除合同；2）乙方无法继续履行合同，甲方有权解除合同；3）不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。（2）合同解除后的处理：1）甲方应支付乙方已完成的工程价款；2）甲方应支付乙方因合同解除而产生的合理费用；3）双方按照约定处理合同解除后的其他事项。8.3变更和解除的程序（1）双方协商一致后，签订书面变更协议或解除协议；（2）双方按照协议约定的程序办理变更或解除手续；（3）变更或解除协议经双方签字盖章后生效。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为（1）甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任；（2）乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任；（3）双方均违反合同约定，双方应各自承担相应的违约责任。9.2违约责任（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件四：违约金计算公式。（2）违约方应赔偿守约方因违约而产生的直接经济损失。9.3赔偿金额计算赔偿金额根据实际情况确定，具体计算方法详见附件五：赔偿金额计算公式。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方发生争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）甲方应向乙方提供与争议有关的全部资料；（2）乙方应协助甲方处理争议事宜。10.3诉讼或仲裁地点（1）双方同意选择合同签订地作为诉讼或仲裁地点；（2）双方同意接受该地点的法律管辖。第十一条合同的生效、终止与保存11.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同经甲方审批同意；（3）合同满足法律法规规定的其他生效条件。11.2合同终止条件（1）工程验收合格；（2）合同约定的工期结束；（3）双方协商一致解除合同。11.3合同文件保存（1）双方应妥善保存合同文件和相关资料；（2）合同文件保存期限为工程验收合格后三年。第十二条保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密；（2）双方在合同履行过程中形成的未公开的技术资料、设计方案等。12.2保密期限保密期限为合同终止后五年。12.3泄露保密信息的处理（1）泄露保密信息的一方应承担违约责任；（2）泄露保密信息的一方应赔偿守约方因此遭受的损失。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方同意按照本合同第十条的约定解决争议。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。14.3附件及附录本合同附件及附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：供应商、分包商、咨询机构、检测机构、监管机构等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序（1）甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方；（2）双方就第三方介入事宜进行协商，达成一致后签订书面协议；（3）第三方介入协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。2.2第三方介入条件（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方介入不违反相关法律法规；（3）第三方介入不损害甲方和乙方的合法权益。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方责任第三方应按照双方约定及国家相关法律法规，履行合同约定的责任和义务。3.2第三方义务（1）第三方应确保其提供的产品或服务符合合同要求；（2）第三方应协助甲方和乙方完成合同约定的工作；（3）第三方应对其介入过程中获知的甲方和乙方商业秘密保密。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款（1）第三方介入协议中应明确双方与第三方的权利义务分配；（2）第三方介入协议应包含违约责任及赔偿条款；（3）第三方介入协议应明确双方对第三方的支付方式及支付时间。4.2说明（1）甲方和乙方应审慎选择第三方，确保其具备相应资质和能力；（2）甲方和乙方应监督第三方按约定履行合同义务；（3）第三方介入协议的签订不影响甲方和乙方之间的合同关系。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素合理确定；（2）甲方和乙方应在第三方介入协议中约定责任限额；（3）责任限额不应超过第三方实际获得的报酬。5.2第三方责任限额的调整（1）如第三方实际损失超过责任限额，甲方和乙方可协商调整；（2）调整后的责任限额应报双方认可，并签订书面协议。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入合同履行过程中，应遵循甲方和乙方的指示和要求，但第三方对甲方和乙方负责。6.2第三方与供应商、分包商等的关系第三方与供应商、分包商等的关系，由第三方自行协调解决，不影响甲方和乙方的合同履行。第七条第三方违约的处理7.1第三方违约如第三方违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2违约责任追究（1）甲方和乙方应按照合同约定及第三方介入协议，追究第三方的违约责任；（2）第三方应承担因违约而产生的直接经济损失及违约金。7.3违约金计算违约金计算方法详见附件六：违约金计算公式。第八条争议解决8.1第三方违约导致的争议，甲方和乙方应协商解决；8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条法律适用及争议解决9.1本合同及第三方介入协议适用中华人民共和国法律；9.2争议解决方式按照本合同第十条的约定执行。第十条合同的转让10.1第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方；10.2甲方和乙方不得擅自将合同权利义务全部或部分转让给第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的所有材料、工程量及价格等信息。附件二：支付时间表明确支付的时间节点、支付金额及支付条件。附件三：验收程序详细说明工程验收的程序、标准及方法。附件四：违约金计算公式明确违约金的计算方法。附件五：赔偿金额计算公式明确赔偿金额的计算方法。附件六：第三方介入协议明确第三方介入的条件、程序、责任及义务等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按照约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款；（2）未按照约定提供施工场地、施工条件或施工资料；（3）未按照约定履行合同其他义务。示例：如甲方未按照约定时间支付进度款，视为甲方违约，应支付违约金及赔偿乙方因工期延误产生的损失。2.乙方