2024年工程总承包合同范本规程版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程总承包合同范本规程版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程预算2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工付款3.7质量保证金4.合同履行4.1工程进度4.2工程质量4.3工程安全4.4材料设备4.5变更管理4.6竣工验收5.违约责任5.1发包人违约5.2承包人违约6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4诉讼解决7.合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序8.合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序9.合同解除和变更后的价款结算9.1合同解除后的价款结算9.2合同变更后的价款结算10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同变更条件12.4合同解除条件13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3争议解决方式13.4合同的签订地与履行地13.5合同的份数与保管14.附件14.1工程设计文件14.2合同价款明细表14.3施工图纸14.4工程量清单14.5其他相关文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：根据双方协商确定的工程实施地点。1.3工程规模：根据双方协商确定的工程规模和范围。1.4工程性质：根据双方协商确定的工程性质和用途。1.5工程预算：根据双方协商确定的工程预算和投资额。第二条合同主体2.1发包人：指合同中确定的发包方，负责工程的发起和投资。2.2承包人：指合同中确定的承包方，负责工程的实施和完成。第三条合同价格3.1合同总价：双方协商确定的工程合同总价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应等相关费用。3.2价格调整：双方约定在合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因导致工程费用发生变动时，按照约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：双方约定的支付方式，包括预付款、进度付款、竣工付款等。3.4预付款：双方约定的预付款金额和支付时间。3.5进度付款：双方约定的工程进度达到一定比例时，按照约定的比例进行付款。3.6竣工付款：工程竣工并经验收合格后，按照约定进行付款。3.7质量保证金：双方约定的质量保证金金额和扣除方式。第四条合同履行4.1工程进度：双方约定的工程进度计划和关键节点。4.2工程质量：双方约定的工程质量标准和验收标准。4.3工程安全：双方约定的工程安全管理措施和安全生产责任。4.4材料设备：双方约定的材料设备和产品质量标准。4.5变更管理：双方约定的工程变更程序和管理机制。4.6竣工验收：双方约定的竣工验收程序和验收标准。第五条违约责任5.1发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任。5.2承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任。第六条争议解决6.1协商解决：双方应当在发生争议时通过协商解决。6.2调解解决：如果协商解决不成，双方可以同意由第三方进行调解。6.3仲裁解决：如果调解不成，任何一方都可以按照合同约定向仲裁机构申请仲裁。6.4诉讼解决：如果仲裁不成，任何一方都可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同变更8.1合同变更条件：合同执行过程中，如果出现合同约定以外的情况，导致合同内容需要变更的，双方可以协商一致进行合同变更。8.2合同变更程序：合同变更应当采取书面形式，并由双方签字或者盖章确认。变更后的合同附件作为合同的组成部分，具有同等法律效力。第九条合同解除9.1合同解除条件：合同执行过程中，如果出现合同约定以外的情况，导致合同无法履行或者履行没有意义的，双方可以协商一致解除合同。9.2合同解除程序：合同解除应当采取书面形式，并由双方签字或者盖章确认。解除合同后，双方应当按照合同约定处理善后事宜。第十条合同解除和变更后的价款结算10.1合同解除后的价款结算：合同解除后，双方应当按照合同约定和实际履行情况，办理价款结算手续。10.2合同变更后的价款结算：合同变更后，双方应当按照变更后的合同约定和实际履行情况，办理价款结算手续。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。11.2保密期限：双方约定保密信息应当保密的期限。11.3违约责任：如果一方泄露了对方的保密信息，应当承担违约责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属：双方约定工程设计、发明创造等知识产权的归属。12.2侵权责任：如果一方侵犯了对方的知识产权，应当承担侵权责任。第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件：合同自双方签字或者盖章之日起生效。13.2合同生效时间：合同生效的具体日期。13.3合同变更条件：合同执行过程中，如果需要变更合同内容，双方应当达成书面一致意见。13.4合同解除条件：合同执行过程中，如果出现合同约定以外的情况，导致合同无法履行或者履行没有意义的，双方可以协商一致解除合同。13.5合同变更和解除的书面形式：合同变更和解除应当采取书面形式，并由双方签字或者盖章确认。第十四条其他条款14.1不可抗力：双方约定不可抗力的范围和处理方式。14.2法律适用：合同争议的解决适用的人民法院或者仲裁机构所在地法律。14.3争议解决方式：合同争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁或者诉讼等。14.4合同的签订地与履行地：合同签订地和合同履行地。14.5合同的份数与保管：合同的份数和由谁负责保管。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包含工程的设计图纸、技术规格、材料要求等详细信息。附件说明：工程设计文件是工程实施的基础，应详细明确工程的各项要求。附件2：合同价款明细表详细要求：详细列出合同价款的各项费用，包括工程设计费、施工费、材料设备费等。附件说明：合同价款明细表是双方明确合同价格的重要依据。附件3：施工图纸详细要求：包含工程的施工图纸、施工工艺、施工步骤等详细信息。附件说明：施工图纸是工程施工的指导文件，应详细明确施工的各个环节。附件4：工程量清单详细要求：列出工程的各项工程量，包括土建工程、安装工程、装饰工程等。附件说明：工程量清单是双方明确工程量的依据。附件5：其他相关文件详细要求：包含与工程实施相关的其他文件，如工程变更通知、工程进度报告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照合同约定支付预付款、进度付款或者竣工付款。2.发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件或者材料设备。3.承包人未按照合同约定按时完成工程或者工程质量不符合合同要求。4.承包人未按照合同约定使用材料设备或者施工工艺。5.双方未按照合同约定履行合同义务，导致合同无法履行或者履行没有意义。责任认定：1.发包人违约的，应当承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.承包人违约的，应当承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.双方违约的，应当根据违约程度各自承担相应的违约责任。示例说明：如果发包人未按照合同约定支付预付款，承包人可以要求发包人支付预付款及逾期支付的利息。如果承包人未按照合同约定按时完成工程，发包人可以要求承包人支付逾期完成工程的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同执行过