双方合作合同书(2024版)：某地产开发商与某园林公司的景观设计合作

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME双方合作合同书(2024版)：某地产开发商与某园林公司的景观设计合作2本合同目录一览1.合作概述1.1合作背景1.2合作目标1.3合作范围2.双方权益2.1地产开发商的权益2.2园林公司的权益3.合作内容3.1景观设计方案3.2设计修改与调整3.3施工图编制与提供4.合作期限4.1起始日期4.2终止日期4.3提前终止与延期5.费用与支付5.1设计费用5.2施工费用5.3支付方式与时间6.保密条款6.1保密信息6.2保密期限6.3泄露后果7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径9.法律适用9.1合同适用的法律9.2法律变更10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.其他条款11.1通知与送达11.2合同的副本11.3合同的修订12.合作项目的具体实施计划12.1项目启动会议12.2设计进度安排12.3施工进度安排13.双方代表与联系方式13.1双方代表13.2联系方式14.附件14.1合作项目详细说明14.2设计费用明细表14.3施工费用明细表第一部分：合同如下：1.合作概述1.1合作背景甲方（地产开发商）拟开发建设一个高品质的住宅小区，为了提升小区的整体品质和居住环境，甲方决定聘请乙方（园林公司）就小区内的景观设计进行合作。1.2合作目标双方共同致力于打造一个具有高品质、生态环保、宜居宜业的住宅小区，乙方向甲方提供专业、创新、具有竞争力的景观设计方案，并确保设计的实施效果。1.3合作范围合作范围包括但不限于：景观概念设计、方案设计、施工图设计、植物配置、景观照明设计等。2.双方权益2.1地产开发商的权益甲方拥有合作项目的最终决策权，对乙方提供的景观设计方案进行审批，并按照约定支付设计费用。2.2园林公司的权益乙方有权根据甲方的需求和项目特点，提供专业的设计方案，并按照约定获得设计费用。3.合作内容3.1景观设计方案乙方应根据甲方的需求和项目特点，提供创新、具有竞争力的景观设计方案，包括概念设计、方案设计、施工图设计等。3.2设计修改与调整乙方应根据甲方的反馈和项目进展，对设计方案进行必要的修改和调整，直至甲方满意。3.3施工图编制与提供乙方应根据最终确定的设计方案，编制施工图，并按照约定时间提供给甲方。4.合作期限4.1起始日期本合同自双方签署之日起生效。4.2终止日期合作项目的实际完成日期为合同终止日期。4.3提前终止与延期双方协商一致可以提前终止或延期合同。5.费用与支付5.1设计费用乙方向甲方提供的景观设计方案，甲方应按照约定的金额和时间支付设计费用。5.2施工费用乙方负责根据设计方案进行施工，施工费用双方协商确定。5.3支付方式与时间设计费用和施工费用的支付方式与时间，由双方在合同中约定。6.保密条款6.1保密信息本合同涉及的双方商业秘密和未公开的技术信息。6.2保密期限双方应对保密信息保密至合同终止后五年。6.3泄露后果如一方泄露了保密信息，应承担相应的违约责任。8.争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决在合同履行过程中发生的任何争议和纠纷。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。8.3法律途径争议解决的最终方式为法律途径，即按照中国的法律通过法院解决。9.法律适用9.1合同适用的法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2法律变更如果法律规定发生变化，双方应协商确定本合同的适用法律。10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更任何一方提出变更合同的，应当以书面形式通知对方，经对方同意后方可生效。10.3合同终止10.3.1双方协商一致终止；10.3.2合同履行完毕；10.3.3依法解除；10.3.4违约解除。11.其他条款11.1通知与送达任何一方发出的通知或其他通信，均应以书面形式送达对方指定的地址。11.2合同的副本双方各自保留本合同的正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。11.3合同的修订合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。12.合作项目的具体实施计划12.1项目启动会议在合同签订后一个月内，双方应召开项目启动会议，明确项目团队成员、工作流程和时间表。12.2设计进度安排乙方应按照项目计划完成设计工作，并按时提交设计成果。12.3施工进度安排乙方应按照设计方案进行施工，并按照项目计划完成施工工作。13.双方代表与联系方式13.1双方代表甲方的代表是甲方项目负责人，乙方的代表是乙方项目负责人。13.2联系方式双方应保持有效的联系方式，确保在合同履行过程中的有效沟通。14.附件14.1合作项目详细说明附件中应包括合作项目的详细说明，包括项目地点、规模、设计要求等。14.2设计费用明细表附件中应详细列出设计费用的各项费用明细。14.3施工费用明细表附件中应详细列出施工费用的各项费用明细。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指除甲方和乙方之外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、咨询方、审查方、施工方等。16.第三方责任16.1第三方介入当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择标准、职责和义务。17.第三方权益17.1权益界定第三方根据本合同所涉及的权益，包括但不限于知识产权、保密信息、商业秘密等，由甲方和乙方共同商定。18.第三方义务18.1义务履行第三方应按照甲方和乙方的要求，完成其职责范围内的工作，并保证其工作质量符合甲乙双方的约定标准。19.第三方责任限额19.1责任限定当第三方因履行其职责导致甲方或乙方损失时，第三方的责任限额由甲方和乙方协商确定。20.第三方违约处理20.1违约处理如果第三方未按照约定履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。21.第三方与甲方、乙方的关系21.1关系界定第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以本合同为准。第三方不具有甲方、乙方之间的合同关系。22.第三方介入的变更与终止22.1变更当需要变更第三方时，甲方和乙方应协商一致，并按照本合同约定的方式进行。22.2终止当第三方职责履行完毕或者甲方、乙方协商一致终止第三方介入时，第三方介入即告终止。23.第三方介入的书面协议23.1书面协议当甲方、乙方与第三方就本合同之外的额外事项达成一致时，应以书面形式签订附加协议，并经三方签字或盖章生效。24.第三方介入的保密条款24.1保密信息第三方应对本合同及合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密和未公开信息予以保密。25.第三方介入的争议解决25.1争议解决第三方介入引起的争议，应通过甲方、乙方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。26.第三方介入的法律适用与效力26.1法律适用第三方介入的相关事项，适用中华人民共和国法律。26.2效力确认第三方介入的附加协议，一经签订，即为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合作项目详细说明详细描述合作项目的地点、规模、设计要求等，为乙方提供准确的设计依据。附件2：设计费用明细表列出设计费用的各项费用明细，包括设计费、修改费、施工图编制费等。附件3：施工费用明细表列出施工费用的各项费用明细，包括施工费、材料费、人工费等。附件4：第三方服务协议明确第三方的选择标准、职责和义务，以及甲方和乙方与第三方之间的关系。附件5：第三方责任限额确认书确认第三方的责任限额，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。附件6：保密协议要求第三方对合同及合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密和未公开信息予以保密。附件7：争议解决协议明确第三方介入引起的争议解决方式，包括协商解决和法院诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按照约定时间或质量要求完成其职责范围内的工作。2.第三方泄露合同保密信息或商业秘密。3.第三方未履行合同约定的义务。违约责任认定标准：1.对于第三方未按照约定时间或质量要求完成工作的违约行为，甲方和乙方有权要求第三方承担赔偿损失、支付违约金等责任。2.对于第三方泄露合同保密信息或商业秘密的违约行为，甲方