二零二四年度建筑工程有限公司公共厕所施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程有限公司公共厕所施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：二零二四年度建筑工程有限公司1.2承包方：X建筑工程有限公司1.3公共厕所：指由发包方指定地点、面积、结构等要求所建设的厕所第二条合同范围及内容2.1承包方应按照发包方的要求，完成公共厕所的设计、施工、验收及保修等工作2.2承包方应提供公共厕所施工所需的一切材料、设备及技术支持第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币元整3.2支付方式：分阶段支付3.3支付时间：按照工程进度，由发包方按照承包方的进度申请进行支付第四条施工期限4.1承包方应保证公共厕所施工工程在合同约定的工期内完成4.2工期延误：如因承包方原因导致工期延误，应按照约定承担违约责任第五条工程质量及保修5.1承包方应保证公共厕所施工工程的质量，符合国家及行业相关标准5.2保修期限：自工程验收合格之日起，质保期为年第六条合同的变更与解除6.1合同的变更：经双方协商一致，可以对合同内容进行变更6.2合同的解除：因不可抗力等特殊情况，双方协商一致可以解除合同第七条违约责任7.1承包方违约：如承包方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任7.2发包方违约：如发包方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2本合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认第十条合同的附件10.1公共厕所设计方案10.2工程量清单10.3材料及设备清单第十一条其他约定11.1双方认为需要约定的其他事项第十二条信息披露12.1承包方应向发包方及时提供施工过程中的相关资料和信息第十三条合同的转让13.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方第十四条法律适用及争议解决14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交合同签订地仲裁委员会仲裁解决第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3公共厕所：指由发包方指定地点、面积、结构等要求所建设的厕所第二条合同范围及内容2.1承包方应按照发包方的要求，完成公共厕所的设计、施工、验收及保修等工作2.2承包方应提供公共厕所施工所需的一切材料、设备及技术支持2.3承包方应负责公共厕所施工过程中的所有手续办理，包括但不限于施工许可证、安全许可证等2.4承包方应保证公共厕所的设计、施工、材料、设备等符合国家及行业相关标准第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币元整（大写：元整）3.2支付方式：分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在合同附件中约定3.3支付时间：按照工程进度，由承包方向发包方提出进度款申请，发包方审核无误后支付相应款项第四条施工期限4.1承包方应保证公共厕所施工工程在合同约定的工期内完成4.2工期延误：如因承包方原因导致工期延误，应按照约定承担违约责任4.3工期提前：如因承包方原因导致工期提前，合同总价不做调整，但承包方应承担提前工期的相关费用第五条工程质量及保修5.1承包方应保证公共厕所施工工程的质量，符合国家及行业相关标准5.2保修期限：自工程验收合格之日起，质保期为年5.3保修范围：公共厕所的所有土建、安装、装修及设备5.4保修服务：承包方应在接到保修通知后的小时内作出响应，并在个工作日内解决完毕第六条合同的变更与解除6.1合同的变更：经双方协商一致，可以对合同内容进行变更，包括但不限于工程量、工程进度、工程费用等6.2合同的解除：因不可抗力等特殊情况，双方协商一致可以解除合同6.3合同解除后，承包方应按照合同约定承担相应的违约责任，并退还已收取的款项第七条违约责任7.1承包方违约：如承包方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等7.2发包方违约：如发包方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等7.3违约责任的具体金额和赔偿方式，由双方在合同附件中约定第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2本合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认9.3合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务第十条合同的附件10.1公共厕所设计方案10.2工程量清单10.3材料及设备清单10.4施工图纸和技术说明书10.5其他与合同有关的文件和资料第十一条其他约定11.1双方认为需要约定的其他事项，包括但不限于安全防护、环境保护、知识产权等第十二条信息披露12.1承包方应向发包方及时提供施工过程中的相关资料和信息，包括但不限于工程进度、材料检验报告、安全生产情况等12.2发包方应向承包方提供与公共厕所施工有关的所有必要信息，包括但不限于场地条件、相邻建筑物、地下管线等第十三条合同的转让13.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方13.2转让条件：如双方同意转让，转让应符合国家法律法规的规定，并不得改变合同的基本性质和主要条款第十四条法律适用及争议解决14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交合同签订地仲裁委员会仲裁解决第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方：指本合同之外，与合同实施过程中具有利害关系或特定义务的自然人、法人和其他组织1.2第三方介入的情形：包括但不限于设计审查、工程监理、材料检测、安全检查等1.3第三方介入的目的是为了确保合同的顺利实施，提高工程质量，保障合同双方的合法权益第二条第三方选择的程序2.1选择方式：第三方应由合同双方共同选择，并在合同中明确第三方的选择标准和程序2.3选择程序：第三方selectionprocessshallbefair,transparentandinaccordancewiththerelevantlawsandregulations.第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责3.2第三方应定期向合同双方报告工作进展和结果3.3第三方应对其提供的服务质量和结果承担责任第四条第三方与合同双方的关系4.1第三方与合同双方应保持独立关系，不得有利害冲突4.2第三方应遵守合同双方的保密协议，保护商业秘密和个人信息4.3第三方应接受合同双方的监督和检查，确保其工作符合合同要求第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况商定，并在合同中明确5.2费用支付方式：按照第三方的工作进度和合同约定进行支付5.3费用承担：如因第三方原因导致合同损失，第三方应承担相应责任第六条第三方责任限额6.1第三方应对其在合同履行过程中的一切行为负责，包括但不限于失误、疏忽、违法行为等6.2第三方责任限额：第三方应根据其过错程度和合同约定承担相应的赔偿责任6.3第三方责任限额的确定：合同双方应根据第三方的工作性质、风险程度等因素商定第七条第三方与合同双方的沟通协作7.2合同双方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助和支持7.3合同双方对第三方的评价和建议：定期对第三方的工作进行评价，提出改进建议第八条第三方退出合同的情形8.1第三方退出合同的条件：包括但不限于合同完成、合同解除、合同转让等8.2第三方退出合同的程序：第三方应提前通知合同双方，并办理相关手续8.3第三方退出合同后的责任：第三方应对其退出前的工作成果和质量负责，并承担相应责任第九条第三方介入的变更9.1变更情形：包括但不限于合同双方同意变更第三方、第三方主动提出变更等9.2变更程序：合同双方应按照原选择程序进行变更，并明确新的第三方选择标准和时间第十条第三方介入的终止10.1终止情形：包括但不限于合同完成、合同解除、合同转让等10.2终止程序：合同双方应与第三方协商一致，并办理相关手续10.3终止后的责任：第三方应对其终止前的工作成果和质量负责，并承担相应责任第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：公共厕所设计方案详细要求和说明：设计方案应包括建筑图纸、结构设计、给排水设计、电气设计等，并符合国家及行业相关标准。设计方案应经过第三方审查合格后方可使用。附件2：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明公共厕所施工过程中的所有工程量和材料，包括名称、规格、数量、单价等。工程量清单应经过双方确认后作为合同履行的依据。附件3：材料及设备清单详细要求和说明：材料及设备清单应列明公共厕所施工所需的所有材料和设备，包括名称、型号、规格、数量、单价等。材料及设备应符合国家及行业相关标准，并由第三方检测合格。附件4：施工图纸和技术说明书详细要求和说明：施工图纸和技术说明书应详细阐述公共厕所施工的细节和技术要求，包括施工工艺、材料要求、质量标准等。施工图纸和技术说明书应经过第三方审查合格后方可使用。附件5：其他与合同有关的文件和资料详细要求和说明：包括但不限于施工许可证、安全许可证、环境保护审批文件、相邻建筑物及地下管线资料等。这些文件和资料应由合同双方共同保管，并按照合同约定进行使用和提交。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定完成公共厕所施工工程2.承包方未按照合同约定提供材料、设备及技术支持3.承包方未按照合同约定进行施工，导致工程质量不符合标准4.发包方未按照合同约定支付进度款5.发包方未按照合同约定提供施工场地和必要的信息违约责任认定标准：1.违约金的计算：按照合同约定的违约金计算方式进行计算，包括但不限于违约金的计算基数、计算比例等。2.损失赔偿的计算：根据合同双方因违约所造成的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接损失和间接损失。3.违约行为的改正：合同双方应采取措施改正违约行为，并承担因改正违约行为而产生的相关费用。示例说明：如承包方未按照合同约定完成公共厕所施工工程，应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金，并承担因工期延误而导致的发包方的损失赔偿。如发包方未按照合同约定支付进度款，承包方有权暂停施工，并按照合同约定的违约金计算方式向发包方追讨逾期付款的违约金。二零二四年度建筑工程有限公司公共厕所施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：名称、地址、联系人及联系方式1.2承包方：名称、地址、联系人及联系方式1.3公共厕所：施工地点、面积、设计要求等第二条工程内容与范围2.1工程内容：公共厕所的设计、施工、验收、交付使用等2.2工程范围：公共厕所的建筑、结构、给排水、电气、通风等第三条工程质量标准3.1施工质量：符合国家及地方相关规范、标准和要求3.2验收标准：公共厕所质量合格，满足使用功能和设计要求第四条工程进度与工期4.1工程进度：按照约定的时间表完成各阶段工作4.2工期延误：因承包方原因导致的工期延误，应承担相应责任第五条合同价格与支付5.1合同价格：人民币【】元整（大写：【】元整）5.2支付方式：分期支付，具体支付时间及比例由双方协商确定第六条材料与设备6.1材料设备供应：发包方负责提供公共厕所建设所需材料及设备6.2材料设备质量：符合国家及地方相关规范、标准和要求第七条施工安全与环保7.1施工安全：承包方应严格按照国家及地方安全规定进行施工，确保施工安全7.2环保要求：施工过程中，承包方应遵守环保法规，确保施工环保第八条违约责任8.1承包方违约：未能按照约定完成工程，应承担违约责任8.2发包方违约：未按照约定支付合同价款，应承担违约责任第九条争议解决9.1双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决9.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同变更：双方同意，可对合同内容进行变更，变更内容需书面确认10.2合同解除：因不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商解除合同第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同修改：合同履行过程中，如需修改，双方书面确认后生效11.3合同终止：合同约定的工程完成后，本合同自行终止第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密予以保密12.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任第十三条法律适用与争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律13.2如发生争议，双方应友好协商解决，协商无果的，向工程所在地人民法院提起诉讼第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：名称：×××城市×××管理局，地址：×××，联系人：×××，联系方式：×××。1.2承包方：名称：×××建筑工程有限公司，地址：×××，联系人：×××，联系方式：×××。1.3公共厕所：施工地点：×××，面积：×××平方米，设计要求：×××。第二条工程内容与范围2.1工程内容：公共厕所的设计、施工、验收、交付使用等。2.2工程范围：公共厕所的建筑、结构、给排水、电气、通风等。第三条工程质量标准3.1施工质量：符合国家及地方相关规范、标准和要求。3.2验收标准：公共厕所质量合格，满足使用功能和设计要求。第四条工程进度与工期4.1工程进度：按照约定的时间表完成各阶段工作。4.2工期延误：因承包方原因导致的工期延误，应承担相应责任。第五条合同价格与支付5.1合同价格：人民币【】元整（大写：【】元整）。5.2支付方式：分期支付，具体支付时间及比例由双方协商确定。第六条材料与设备6.1材料设备供应：发包方负责提供公共厕所建设所需材料及设备。6.2材料设备质量：符合国家及地方相关规范、标准和要求。第七条施工安全与环保7.1施工安全：承包方应严格按照国家及地方安全规定进行施工，确保施工安全。7.2环保要求：施工过程中，承包方应遵守环保法规，确保施工环保。第八条违约责任8.1承包方违约：未能按照约定完成工程，应承担违约责任。8.2发包方违约：未按照约定支付合同价款，应承担违约责任。第九条争议解决9.1双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：双方同意，可对合同内容进行变更，变更内容需书面确认。10.2合同解除：因不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商解除合同。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同修改：合同履行过程中，如需修改，双方书面确认后生效。11.3合同终止：合同约定的工程完成后，本合同自行终止。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密予以保密。12.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。第十三条法律适用与争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2如发生争议，双方应友好协商解决，协商无果的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，参与或可能参与工程建设的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。15.2第三方介入：当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应提前书面通知对方，并明确第三方介入的时间、范围和责任。15.3第三方责任：第三方介入后，其应承担相应的责任，包括但不限于施工质量、安全、进度等。甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查。15.4第三方限额：甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、质量保证期限等。15.5第三方付款：甲乙双方应在合同中明确第三方的付款方式和付款时间。如第三方未按照约定完成工作，甲乙双方有权拒绝支付相关款项。15.6第三方违约：如第三方未能按照约定完成工作，甲乙双方应与之协商解决。如协商无果，甲乙双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。15.7第三方变更：如第三方未能按照约定完成工作，甲乙双方有权变更第三方，但应提前书面通知对方，并明确变更的原因和时间。15.8第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方的关系是独立的合作关系。第三方的工作质量、安全、进度等，由第三方自行负责，甲乙双方不承担连带责任。15.9第三方保密：第三方应对甲乙双方的商业秘密予以保密，如第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。15.10第三方法律适用：如第三方与甲乙方的纠纷诉诸法律，应适用中华人民共和国法律。15.11第三方争议解决：如第三方与甲乙方的纠纷无法协商解决，甲乙双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。15.12第三方保险：甲乙双方应要求第三方购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。15.13第三方退出：如第三方未经甲乙双方同意，擅自退出合同，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。15.14第三方与工程验收：第三方应参加工程验收，如第三方未参加验收，甲乙双方有权按照约定进行验收。15.15第三方与交付使用：第三方应保证工程按时交付使用，如第三方未能按照约定交付使用，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。15.16第三方与质保：第三方应对工程质量提供相应的质保服务，如第三方未能提供质保服务，甲乙双方有权要求第三方承