二零二四年度光伏扶贫项目施工专业分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏扶贫项目施工专业分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2发包方名称及资质1.3光伏扶贫项目定义第二条合同范围及工程量2.1施工内容范围2.2工程量及工程地点2.3工程进度及时间表第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及时间表3.3价款调整条件及方法第四条工程质量及验收标准4.1工程质量标准4.2验收程序及验收合格标准4.3质量问题处理及维修第五条工期及进度5.1合同工期5.2关键节点及进度要求5.3工期延误责任及处罚第六条技术支持和培训6.1技术支持内容6.2培训计划及要求第七条安全文明施工7.1安全生产要求7.2环保及文明施工要求7.3安全事故处理及责任第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额及支付方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖及法律适用第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更条件及程序10.2合同解除条件及后果10.3合同终止条件及后续处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限及违约后果第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除条件及后果第十三条其他条款13.1不可抗力13.2广告宣传和推广13.3信息反馈及沟通第十四条附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称及资质分包方全称为X光伏科技有限公司，成立于20年，注册地为省市，具备国家相关部门颁发的高级别的光伏工程专业承包资质，拥有丰富的光伏扶贫项目施工经验。1.2发包方名称及资质发包方全称为X扶贫开发有限公司，成立于20年，注册地为省市，是国家级贫困县指定的光伏扶贫项目实施主体，具备相应的项目开发和管理能力。1.3光伏扶贫项目定义光伏扶贫项目是指利用贫困地区丰富的太阳能资源，通过政府引导，企业参与，贫困群众受益的方式，建设的分布式光伏发电项目，旨在帮助贫困群众增加收入，助力脱贫攻坚。第二条合同范围及工程量2.1施工内容范围分包方应按照发包方的要求，完成光伏扶贫项目的设计、设备采购、安装、调试、并网发电等工作。2.2工程量及工程地点工程量为千瓦，工程地点为省市县乡镇光伏扶贫项目基地。2.3工程进度及时间表分包方应按照发包方提供的工程时间表，确保工程按时完成，具体时间表见附件一。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），币种为人民币，支付方式为银行转账。3.2支付方式及时间表发包方应在合同签订后的七个工作日内，向分包方支付合同总价的30%作为预付款；工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；工程验收合格后，支付合同总价的40%。3.3价款调整条件及方法合同总价如有调整，应由双方协商一致，并以书面形式确认，作为合同的附件。第四条工程质量及验收标准4.1工程质量标准分包方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。4.2验收程序及验收合格标准工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由发包方组织，竣工验收由双方共同组织。验收合格标准详见附件二。4.3质量问题处理及维修分包方应对工程质量承担永久责任，如出现质量问题，分包方应在接到通知后的七个工作日内予以修复，并承担由此产生的全部费用。第五条工期及进度5.1合同工期合同工期为X个月，自双方签订合同之日起计算。5.2关键节点及进度要求关键节点及进度要求详见附件三。5.3工期延误责任及处罚分包方如因自身原因导致工期延误，应按照合同总价的0.5%支付违约金；如因不可抗力导致工期延误，双方协商解决。第六条技术支持和培训6.1技术支持内容分包方应提供完整的技术资料，并对发包方人员进行技术培训，确保发包方人员能够熟练操作和维护光伏发电系统。6.2培训计划及要求培训计划详见附件四。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及责任分包方如违反合同约定，导致工程质量、工期、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约行为及责任如下：（1）工程质量未达到约定标准，分包方应负责修复，并承担修复费用；（2）未按照约定时间完成工程，分包方应按照合同总价的0.5%支付违约金；（3）泄露发包方的商业秘密，分包方应支付违约金，并承担相应的法律责任。8.2赔偿金额及支付方式分包方应按照合同约定，支付相应的违约金。赔偿金额及支付方式详见附件五。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖及法律适用诉讼管辖地为合同签订地，合同的签订、效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更条件及程序合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。变更内容视为合同的一部分。10.2合同解除条件及后果（1）双方协商一致解除合同，解除后的责任和权益按照双方约定处理；（2）一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同，并根据实际情况承担相应责任。10.3合同终止条件及后续处理合同终止后，分包方应按照发包方的要求，完成工程的收尾工作，并移交相关技术资料和设备。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限及违约后果保密期限自合同签订之日起计算，期限为五年。如分包方违反保密义务，应支付违约金，并承担相应的法律责任。第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同的修改需双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同解除条件及后果合同解除的条件及后果详见第十条第2款。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。双方因不可抗力导致的违约，可根据实际情况协商解决。13.2广告宣传和推广分包方在合同履行过程中，未经发包方同意，不得以任何形式对外宣传和推广，表明与发包方存在合作关系。13.3信息反馈及沟通双方应保持密切沟通，及时反馈合同履行过程中的问题，共同解决。第十四条附件14.1合同附件列表附件一：工程时间表附件二：工程验收标准附件三：关键节点及进度要求附件四：培训计划附件五：违约金支付方式及金额合同附件需双方签字盖章，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织，不包括分包方和发包方。1.2第三方介入包括但不限于中介方、审计方、评估方、监管方、咨询方等，以及其他根据合同履行需要参与合同的一方。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确介入的条件和事由。2.2第三方介入的程序第三方介入应按照甲乙双方约定的程序进行，包括但不限于通知、协商、签订补充协议等。第三条第三方权利和义务3.1第三方权利第三方根据合同约定，有权对合同履行进行监督、检查和评估。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行其职责，并保守合同双方的商业秘密。第四条第三方责任限额4.1第三方责任第三方对合同的履行承担有限责任，其责任范围限于第三方介入的事项。4.2第三方责任限额第三方责任限额详见附件六，第三方应按照限额承担责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方介入后，应与甲方保持独立的关系，不受甲方控制。5.2第三方与乙方关系第三方介入后，应与乙方保持独立的关系，不受乙方控制。第六条第三方介入的费用6.1第三方费用第三方介入所需的费用，包括但不限于审计费、评估费、咨询费等，由甲乙双方协商承担。6.2费用支付方式第三方费用的支付方式及时间表详见附件七。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入的终止条件详见附件八。7.2第三方介入终止后果第三方介入终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，完成相关事项的收尾工作。第八条第三方违约处理8.1第三方违约行为及责任第三方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。8.2第三方违约处理甲乙双方均有权根据合同约定，要求第三方承担违约责任。第九条争议解决9.1第三方争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖及法律适用诉讼管辖地为合同签订地，合同的签订、效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更、解除和终止10.1第三方介入的变更、解除和终止第三方介入的变更、解除和终止，应按照本合同约定的条件和程序进行。第十一条其他条款11.1不可抗力第三方因不可抗力导致的违约，可根据实际情况协商解决。11.2信息反馈及沟通第三方应保持与甲乙双方的密切沟通，及时反馈合同履行过程中的问题，共同解决。附件九：第三方介入的具体事项和责任划分附件十：第三方费用支付方式及时间表附件十一：第三方介入终止条件及后果附件十二：第三方违约处理方式本合同附件九至附件十二，需双方签字盖章，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程时间表详细列出工程项目的各个关键节点及对应的完成时间，包括设计、设备采购、安装、调试、并网发电等工作的时间安排。附件二：工程验收标准明确工程验收的合格标准，包括质量、安全、环保等方面的要求。附件三：关键节点及进度要求列出工程项目的关键节点，以及各节点的进度要求，明确各阶段的完成时间及质量标准。附件四：培训计划详细规划培训内容、培训时间、培训对象等，确保发包方人员能够熟练操作和维护光伏发电系统。附件五：违约金支付方式及金额规定违约金的支付方式及金额，详细列出违约行为与违约金之间的对应关系。附件六：第三方责任限额明确第三方的责任限额，包括责任范围和责任限额的具体数额。附件七：第三方费用支付方式及时间表详细列出第三方介入所需的费用，以及费用的支付方式、时间表和责任承担。附件八：第三方介入终止条件及后果明确第三方介入终止的条件和后果，包括终止后的收尾工作及责任划分。附件九：第三方违约处理方式规定第三方违约行为的处理方式，包括违约行为的认定标准和违约责任的承担方式。说明二：违约行为及责任认定：1.工程质量未达到约定标准如分包方施工质量不符合合同约定的标准，属于违约行为。分包方应负责修复，并承担修复费用。示例说明：如果分包方施工的某项工程质量不达标，经发包方提出后，分包方未能在规定时间内修复，则分包方需支付违约金，并根据合同约定承担相应的法律责任。2.未按照约定时间完成工程如分包方未按照工程时间表规定的进度完成工程，属于违约行为。分包方应按照合同总价的0.5%支付违约金。示例说明：若分包方在合同规定的工程进度时间内未能完成某项工作，则根据合同约定，分包方需支付相应的违约金。3.泄露发包方的商业秘密如分包方违反保密义务，泄露发包方的商业秘密，属于违约行为。分包方应支付违约金，并承担相应的法律责任。示例说明：若分包方在未经发包方同意的情况下，向第三方泄露了发包方的商业秘密，则分包方需根据合同约定支付违约金，并承担由此产生的法律责任。全文完。二零二四年度光伏扶贫项目施工专业分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2发包方名称及资质1.3光伏扶贫项目的定义第二条工程内容2.1施工范围2.2施工标准和要求2.3施工材料及设备第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及时间第四条施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及赔偿第五条质量保证5.1工程质量标准5.2质量验收程序5.3质量问题处理第六条安全生产6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条变更及解除合同7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更及解除合同的程序第八条违约责任8.1分包方违约责任8.2发包方违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁委员会第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址及联系方式12.3通知生效时间第十三条协助与配合13.1分包方协助发包方事项13.2发包方协助分包方事项13.3双方的其他协助与配合事项第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称及资质分包方注册资本：人民币万元。分包方具备光伏工程专业分包资质，具备与本项目相关的施工经验和技术能力。1.2发包方名称及资质发包方注册资本：人民币万元。发包方具备光伏扶贫项目实施资质，具备与本项目相关的项目管理经验和技术能力。1.3光伏扶贫项目的定义本项目是指发包方根据国家光伏扶贫政策，在X地区投资的X兆瓦光伏扶贫项目，包括但不限于光伏发电系统的安装、调试、验收、培训、运维等工作。第二条工程内容2.1施工范围分包方应按照发包方的要求，完成本项目范围内的光伏发电系统安装、调试、验收等工作。2.2施工标准和要求分包方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足发包方的要求。2.3施工材料及设备分包方应使用符合国家及行业标准的材料和设备，确保光伏发电系统的稳定运行。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币万元整（￥100,000,000.00），大写：人民币壹亿零玖拾捌万元整。3.2价格调整机制合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.3付款方式及时间发包方应按照工程进度，分阶段支付合同价款。具体付款方式及时间由双方在合同附件中约定。第四条施工期限4.1工程开工日期本工程开工日期为合同签订之日起X个工作日内。4.2工程竣工日期本工程竣工日期为合同约定的工程完工日期，即年月日。4.3工期延误及赔偿分包方如非因不可抗力原因导致工期延误，应按照合同约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式由双方在合同附件中约定。第五条质量保证5.1工程质量标准分包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保光伏发电系统安全稳定运行。5.2质量验收程序工程完工后，分包方应按照发包方的要求进行自检、初验、复验和验收。5.3质量问题处理如出现质量问题，分包方应负责修复，并承担相应费用。如因质量问题导致发包方损失，分包方应承担赔偿责任。第六条安全生产6.1安全生产责任分包方应严格按照国家及行业安全生产规定，确保工程施工安全。6.2安全防护措施分包方应制定并落实施工现场安全防护措施，防止安全事故的发生。6.3安全事故处理如发生安全事故，分包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。第七条变更及解除合同7.1合同变更条件合同履行过程中，如因政策调整、设计变更等原因导致合同内容变更，双方应签订补充协议。7.2合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。7.3变更及解除合同的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订相应的协议。变更或解除协议自双方签字盖章之日起生效。第八条违约责任8.1分包方违约责任分包方如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合标准、安全事故等，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式由双方在合同附件中约定。8.2发包方违约责任发包方如违反合同约定，导致工程进度受到影响、资金支付不及时等，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式由双方在合同附件中约定。8.3违约赔偿金额及方式违约方应按照合同约定和实际损失金额向守约方支付违约金。违约金的支付方式、时间和金额由双方在合同附件中约定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.3仲裁委员会如双方约定仲裁解决争议，应向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议自双方签字盖章之日起生效。10.3合同终止条件合同终止条件由双方在合同附件中约定。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、项目资料等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起年止。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄密方应承担相应的法律责任。第十二条通知与送达12.1通知方式双方可以通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。12.2送达地址及联系方式双方的送达地址及联系方式由双方在合同附件中约定。12.3通知生效时间通知自发送至对方指定地址之日起生效。第十三条协助与配合13.1分包方协助发包方事项分包方应协助发包方完成项目审批、验收、运维等工作。13.2发包方协助分包方事项发包方应协助分包方解决施工过程中遇到的问题，提供必要的技术支持。13.3双方的其他协助与配合事项双方在合同履行过程中应相互协助与配合，共同推进项目的顺利实施。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同附件合同附件包括合同价格、工程量清单、施工方案等详细内容。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方是指非本合同主体，但参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于工程质量监督、进度控制、费用审核、安全监管等方面。第二条第三方介入程序2.1第三方选择第三方应由甲乙双方共同协商确定，并在合同附件中明确第三方名单。2.2第三方职责第三方应按照甲乙双方的要求，履行监督、检查、评估等职责，并提供相应的报告。2.3第三方报告第三方应定期向甲乙双方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用第三方费用包括但不限于咨询费、监督费、检测费等，具体费用由甲乙双方在合同附件中约定。3.2费用支付方式及时间甲乙双方应按照合同约定，分阶段支付第三方费用。具体支付方式及时间由甲乙双方在合同附件中约定。第四条第三方责任及限额4.1第三方责任第三方应严格按照甲乙双方的要求，履行合同约定的职责，并对其提供的报告的真实性、准确性负责。4.2第三方限额第三方对因其过错导致的甲乙双方损失，承担限额赔偿责任。具体限额由甲乙双方在合同附件中约定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系5.2第三方与乙方关系第六条第三方变更及解除6.1第三方变更合同履行过程中，如因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应签订补充协议。6.2第三方解除合同履行过程中，如第三方严重违约或不可抗力导致无法继续履行合同，甲乙双方有权解除与第三方的合同。第七条第三方违约处理7.1第三方违约第三方如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合标准等，应承担相应的违约责任。7.2违约赔偿金额及方式违约方应按照合同约定和实际损失金额向守约方支付违约金。违约金的支付方式、时间和金额由甲乙双方在合同附件中约定。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。8.3仲裁委员会如双方约定仲裁解决争议，应向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议自双方签字盖章之日起生效。9.3合同终止条件合同终止条件由双方在合同附件中约定。第十条通知与送达10.1通知方式双方可以通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。10.2送达地址及联系方式双方的送达地址及联系方式由双方在合同附件中约定。10.3通知生效时间通知自发送至对方指定地址之日起生效。第十一条协助与配合11.1甲乙双方协助第三方事项甲乙双方应协助第三方履行合同约定的职责，提供必要的工程资料、现场支持等。11.2第三方协助甲乙双方事项第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中遇到的问题，提供必要的技术支持。11.3其他协助与配合事项甲乙双方在其他合同履行过程中应相互协助与配合，共同推进项目的顺利实施。第十二条其他条款12.1不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。12.3合同附件合同附件包括合同价格、工程量清单、施工方案等详细内容，以及第三方合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同价格清单详细列出合同总价、各分项工程的价格、税费等。附件二：工程量清单详细列出各分项工程的工程量、单位工程造价等。附件三：施工方案详细列出施工过程中的工艺流程、施工方法、质量控制措施等。附件四：质量验收标准列出工程质量验收的标准和要求。附件五：安全防护措施方案详细列出施工现场的安全防护措施、应急预案等。附件六：付款凭证包括支付合同价款的银行转账凭证、发票等。附件七：工程进度计划详细列出工程的开工日期、竣工日期及各个阶段的进度安排。附件八：第三方合同详细列出第三方介入的合同内容、职责、费用等。附件九：技术参数说明书详细列出光伏发电系统的技术参数、性能指标等。附件十：设备材料清单详细列出施工过程中所需设备和材料的信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.工期延误2.工程质量不符合标准3.安全问题导致伤亡4.财务造假、欺诈5.违反合同约定的保密义务6.法律法规禁止的其他违约行为责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。2.工程质量不符合标准：修复不合格部分，并承担修复费用。3.安全问题导致伤亡：根据事故原因及责任，承担相应赔偿责任。4.财务造假、欺诈：立即终止合同，并追究法律责任。5.违反保密义务：按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。6.其他违约行为：根据违约行为的性质和后果，承担相应赔偿责任。示例说明：1.若分包方未按合同约定完成工程，导致工期延误，分包方应按照合同约定的违约金计算方式向发包方支付违约金。2.若分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准，导致工程质量不合格，分包方应负责修复不合格部分，并承担修复费用。3.若分包方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡，分包方应根据事故原因及责任，承担相应赔偿责任。4.若分包方在合同履行过程中存在财务造假、欺诈行为，发包方有权立即终止合同，并追究分包方的法律责任。5.若分包方违反合同约定的保密义务，导致发包方损失，分包方应按照合同约定的违约金计算方式向发包方支付违约金。全文完。二零二四年度光伏扶贫项目施工专业分包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3光伏扶贫项目定义1.4施工专业分包定义第二条合同范围及内容2.1施工专业分包范围2.2施工任务内容2.3分包工程量清单第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款3.5付款条件第四条施工期限及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期及违约责任第五条工程质量及标准5.1工程质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收程序第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施6.2安全生产责任6.3环保要求及措施第七条技术支持和配合7.1技术支持7.2技术培训7.3配合事项第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额计算8.3违约赔偿限额第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决地点9.3争议解决语言第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3光伏扶贫项目定义光伏扶贫项目是指利用太阳能在农村地区建设的光伏发电系统，通过发电销售获取收益，实现扶贫目的的项目。1.4施工专业分包定义施工专业分包是指甲方将光伏扶贫项目中的施工任务部分或全部分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成施工任务并承担相应的责任。第二条合同范围及内容2.1施工专业分包范围乙方负责光伏扶贫项目的施工专业分包工作，包括光伏组件安装、光伏系统调试、并网接入等工作。2.2施工任务内容乙方应当按照甲方的要求，完成光伏扶贫项目的施工任务，保证施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。2.3分包工程量清单具体的分包工程量清单详见附件一，乙方应当按照工程量清单的要求进行施工。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于施工费用、材料费用、人员费用、管理费用等。3.2支付方式本合同的支付方式为银行转账，甲方应当按照约定的付款时间将款项支付给乙方。3.3进度付款甲方根据乙方的施工进度，按照约定的比例进行进度付款。具体付款比例和时间详见附件二。3.4竣工付款乙方完成施工任务并经验收合格后，甲方应当按照约定的比例进行竣工付款。具体付款比例和时间详见附件二。3.5付款条件甲方支付款项的前提是乙方按照合同约定完成施工任务，并经验收合格。第四条施工期限及进度4.1施工期限本合同的施工期限为【】日历天，自合同签订之日起计算。4.2施工进度计划乙方向甲方提交施工进度计划，经甲方批准后按照批准的进度计划进行施工。具体施工进度计划详见附件三。4.3延期及违约责任乙方如未能按照约定的施工进度完成施工任务，应当承担违约责任，具体违约责任按照本合同第七条的约定执行。第五条工程质量及标准5.1工程质量标准本合同的工程质量标准按照中华人民共和国相关法律法规、行业标准和技术规范执行。5.2质量控制措施乙方应当制定并实施质量控制措施，保证施工质量符合合同约定的质量标准。5.3质量验收程序甲方按照约定的程序对乙方施工的工程进行质量验收，经验收合格的工程视为达到合同约定的质量标准。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施乙方应当制定并实施安全生产措施，保证施工过程中的安全生产。6.2安全生产责任乙方对施工过程中的安全生产负全部责任，因乙方原因造成的安全生产事故，由乙方承担全部责任。6.3环保要求及措施乙方应当遵守中华人民共和国的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。第八条违约责任及赔偿8.1违约责任乙方如未能按照合同约定完成施工任务，或者施工质量不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在约定时间内返工、整改或者解除合同，并有权要求乙方支付违约金。8.2赔偿金额计算乙方因违约行为给甲方造成损失的，乙方应当按照实际损失的金额进行赔偿。8.3违约赔偿限额乙方的违约赔偿限额为本合同总价款的【】%。第九条争议解决方式9.1争议解决途径甲乙双方因履行本合同发生的争议，可以协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。9.2争议解决地点争议解决的地点为甲方所在地。9.3争议解决语言争议解决的诉讼语言为中文。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序甲乙双方如需变更合同内容，应当书面协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）乙方严重违约，甲方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方均可解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止后【】年。11.3保密违约责任乙方如违反保密义务，给甲方造成损失的，乙方应当按照实际损失的金额进行赔偿。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2合同的转让甲乙双方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.3附件本合同的附件包括分包工程量清单、施工进度计划、付款比例和时间等，附件与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同的签署日期为【】年【】月【】日。13.2签署地点本合同的签署地点为【】。13.3签字盖章甲乙双方授权代表签字并加盖公章后，本合同方为有效。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同的签署日期为【】年【】月【】日。14.2签署地点本合同的签署地点为【】。14.3签字盖章甲乙双方授权代表签字并加盖公章后，本合同方为有效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方是指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，在甲乙双方履行本合同过程中提供协助或参与的部分。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、监理方、验收方、融资方、材料供应商等，以及其他与本合同履行相关的参与方。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序甲乙双方在本合同履行过程中如需第三方介入，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后，与第三方签订相应的补充协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方介入不违反相关法律法规；（3）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益；（4）甲乙双方均同意第三方介入。第三条第三方的主要责任及义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求，提供相应的服务或协助，并保证服务或协助的质量、安全、进度等满足甲乙双方的要求。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规，不得侵犯甲乙双方的合法权益，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方与甲方第三方应向甲方负责，按照甲方的要求提供服务或协助，并承担相应的责任。4.2第三方与乙方第三方应向乙方负责，按照乙方的要求提供服务或协助，并承担相应的责任。4.3甲乙双方与第三方甲乙双方与第三方之间的关系，应以本合同为准。甲乙双方应按照本合同的约定，履行各自的义务，并承担相应的责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据第三方提供的服务或协助的性质、风险程度、合同金额等因素确定，并在补充协议中明确。5.2第三方责任限额的调整甲乙双方可以根据实际情况，经协商一致，对第三方的责任限额进行调整。第六条第三方违约的处理6.1第三方违约第三方如未能按照约定提供服务或协助，或者服务或协助不符合约定的质量标准，甲乙双方有权要求第三方在约定时间内整改、补救或者解除合同，并有权要求第三方支付违约金。6.2违约金计算第三方违约金的具体计算方式，应在补充协议中明确。第七条第三方与甲乙双方的沟通与协作7.1沟通渠道甲乙双方与第三方之间应建立畅通的沟通渠道，确保信息传递的及时、准确、完整。7.2协作机制甲乙双方与第三方之间应建立有效的协作机制，确保合同履行过程中的协调、配合、顺利进行。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件第三方介入终止的条件如下：（1）第三方完成了约定的服务或协助；（2）甲乙双方协商一致终