2024版施工总承包合同书范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版施工总承包合同书范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5施工场地1.6工程质量1.7工程量1.8合同价格1.9工期第二条：合同条款2.1合同的订立2.2合同的生效2.3合同的履行2.4合同的变更2.5合同的解除2.6合同的终止2.7违约责任第三条：工程范围与工程内容3.1工程范围3.2工程内容3.3施工方案3.4施工组织设计第四条：工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准4.3质量保证措施第五条：工期与进度5.1工期5.2施工进度计划5.3延期开工5.4提前竣工第六条：合同价格与支付6.1合同价格6.2预付款6.3工程进度款6.4竣工结算6.5价格调整第七条：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3质量要求7.4验收程序第八条：施工安全与环保8.1施工安全8.2环境保护8.3安全事故处理第九条：监理与验收9.1监理职责9.2验收程序9.3验收标准第十条：违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条：合同的解除与终止12.1合同解除12.2合同终止第十三条：保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条：其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的修改与补充14.4合同的效力14.5合同的保管14.6合同的签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.5施工场地：指合同中约定的工程施工的具体地点，包括但不限于土地、建筑物和其他施工所需的场地。1.6工程质量：指符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求的工程质量。1.7工程量：指合同中约定的工程施工的总量，包括工程的主要工程量和辅助工程量。1.8合同价格：指双方约定的工程总价款，包括但不限于工程费、材料费、设备费、人工费等。1.9工期：指合同中约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付日止的时间段。第二条：合同条款2.1合同的订立：本合同由甲方、乙方、监理方和设计方共同签订，自合同签字盖章之日起生效。2.2合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，对各方均具有法律约束力。2.3合同的履行：各方应按照合同的约定，全面履行各自的义务。2.4合同的变更：合同的变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。2.5合同的解除：合同的解除需经各方协商一致，并以书面形式确认。2.6合同的终止：合同的终止需经各方协商一致，并以书面形式确认。2.7违约责任：各方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三条：工程范围与工程内容3.1工程范围：指合同中约定的乙方施工的具体范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。3.2工程内容：指合同中约定的乙方施工的具体内容，包括但不限于施工、安装、调试、验收等。3.3施工方案：乙方应根据工程的特点和施工图纸，制定合理的施工方案，并报甲方和监理方备案。3.4施工组织设计：乙方应根据工程施工的需要，制定施工组织设计，并报甲方和监理方备案。第四条：工程质量与标准4.1工程质量：乙方应按照合同约定的工程质量要求进行施工，并保证工程质量符合国家标准和设计文件要求。4.2工程标准：乙方应按照合同约定的工程标准进行施工，并保证工程标准符合国家标准和设计文件要求。4.3质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，加强质量管理和监督，确保工程质量。第五条：工期与进度5.1工期：乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，并保证工程按期交付。5.2施工进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方和监理方备案。5.3延期开工：因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按期开工的，乙方应及时通知甲方和监理方，并协商延期开工事宜。5.4提前竣工：乙方提前完成工程竣工的，应提前通知甲方和监理方进行验收。第六条：合同价格与支付6.1合同价格：合同价格包括工程费、材料费、设备费、人工费等，具体金额详见合同附件。6.2预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方预付款，预付款金额为合同价格的10%。6.3工程进度款：甲方根据乙方的工程进度支付工程进度款，每次支付金额不超过合同价格的20%。6.4竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后一个月内完成审核并支付剩余款项。6.5价格调整：因市场行情变化或其他原因导致工程价格发生变化的，双方可协商调整合同价格。第八条：材料与设备8.1材料供应：乙方应按照合同约定的材料供应范围和质量要求，向甲方供应所需的材料。8.2设备供应：乙方应按照合同约定的设备供应范围和质量要求，向甲方供应所需的设备。8.3质量要求：乙方供应的材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。8.4验收程序：甲方应对乙方供应的材料和设备进行验收，不符合要求的，乙方应负责更换或修复。第九条：施工安全与环保9.1施工安全：乙方应严格按照国家有关施工安全的规定和合同约定的安全要求，加强安全管理，确保工程施工安全。9.2环境保护：乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和合同约定的环境保护要求，加强环境保护工作，确保工程施工过程中不对环境造成污染。9.3安全事故处理：施工过程中发生安全事故的，乙方应立即报告甲方和监理方，并按照有关规定及时处理。第十条：监理与验收10.1监理职责：监理方应按照合同约定的监理范围和监理要求，对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。10.2验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方和监理方提交验收申请，甲方和监理方应在收到申请后约定时间内组织验收。10.3验收标准：工程验收应按照合同约定的工程质量、安全、进度等标准进行，不符合标准的，乙方应负责整改。第十一条：违约责任11.1发包人违约：甲方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2承包人违约：乙方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿：因违约造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，具体赔偿金额由双方协商确定。第十二条：争议解决12.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.3诉讼：如选择诉讼解决，双方同意在合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条：保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限：双方约定的保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。13.3违约责任：泄露保密信息的，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的修改与补充：双方可以在合同履行过程中，通过协商一致，对合同进行修改或补充。14.4合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。14.5合同的保管：双方应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得向第三方披露。14.6合同的签署日期与地点：本合同于____年____月____日在____（地点）签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲方、乙方、监理方和设计方之外，参与或涉及本合同履行过程的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、检测方、审计方等，以及其他根据合同约定或法律法规规定参与工程建设的各方。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方责任：第三方应按照合同约定或法律法规规定，履行其在合同中的职责，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.2第三方义务：第三方应对其在合同履行过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等予以保密，并遵守相关法律法规和合同约定。第三条：第三方的权利与利益3.1第三方权利：第三方在其职责范围内，有权按照合同约定获取相应的报酬和服务。3.2第三方利益：第三方应确保其获得的利益不损害甲方和乙方的合法权益，不得滥用其在合同中的地位。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方：第三方应与乙方协商合作，共同推进工程的顺利进行。第五条：第三方责任限额5.1责任限额：甲方和乙方不承担第三方因履行合同而产生的超出合同约定范围的责任。5.2第三方赔偿：第三方因履行合同造成甲方和乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第六条：第三方介入的协调与管理6.1协调机制：甲方、乙方、第三方应建立协调机制，及时解决履行合同过程中出现的问题。6.2管理职责：甲方和乙方应对第三方履行合同的情况进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。第七条：第三方介入的变更与解除7.1变更：合同履行过程中，如需变更第三方的，各方应协商一致，并以书面形式确认。7.2解除：合同履行过程中，如需解除与第三方的合同，各方应协商一致，并以书面形式确认。第八条：第三方介入的违约责任8.1第三方违约：第三方违反合同约定或法律法规规定的，应承担相应的违约责任。8.2违约赔偿：第三方违约造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，具体赔偿金额由甲方和乙方协商确定。第九条：争议解决9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼：如选择诉讼解决，双方同意在合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限：双方约定的保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。10.3违约责任：泄露保密信息的，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。11.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同的修改与补充：双方可以在合同履行过程中，通过协商一致，对合同进行修改或补充。11.4合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。11.5合同的保管：双方应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得向第三方披露。11.6合同的签署日期与地点：本合同于____年____月____日在____（地点）签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程的所有工程量，包括主要工程量和辅助工程量。2.材料供应清单：详细列出施工过程中所需的所有材料，包括材料名称、规格、数量、单价等。3.设备供应清单：详细列出施工过程中所需的所有设备，包括设备名称、型号、数量、单价等。4.施工图纸：提供工程施工所需的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。5.施工组织设计：详细描述工程施工的组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。6.工程质量标准：提供工程施工质量的国家标准、行业标准和设计文件要求。7.安全生产责任书：明确各方的安全生产责任，包括甲方、乙方、监理方和设计方。8.环境保护责任书：明确各方的环境保护责任，包括甲方、乙方、监理方和设计方。9.工程验收标准：提供工程验收的国家标准、行业标准和设计文件要求。10.合同价格明细：详细列出合同价格的构成，包括工程费、材料费、设备费、人工费等。11.预付款支付凭证：提供预付款支付的凭证，包括支付金额、支付时间等。12.工程进度款支付凭证：提供工程进度款支付的凭证，包括支付金额、支付时间等。13.竣工结算报告：提供工程竣工后的结算报告，包括工程款结算、材料费结算、设备费结算等。14.质量保证承诺书：乙方对工程质量的承诺书，包括质量保证期限、质量保证措施等。15.安全事故报告：施工过程中发生安全事故的报告，包括事故发生时间、地点、原因、处理措施等。16.合同解除或终止协议：双方解除或终止合同的协议，包括解除或终止的原因、责任划分等。17.争议解决协议：双方就争议解决方式达成的协议，包括选择仲裁或诉讼、仲裁委员会或法院等。18.保密协议：双方就保密事项达成的协议，包括保密内