2024年度土建行业资料承包及服务协议一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度土建行业资料承包及服务协议一本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包项目1.2承包工程量1.3承包质量标准2.服务内容与要求2.1服务项目2.2服务时间2.3服务质量要求3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.工期与进度4.1计划工期4.2进度要求4.3工期延误的处理5.施工材料与设备5.1材料质量标准5.2设备要求5.3材料供应与验收6.施工安全与环保6.1安全措施6.2环保要求6.3安全事故的处理7.质量保证与维修7.1质量保证期限7.2维修服务7.3质量问题的处理8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任与赔偿9.1违约行为9.2赔偿责任9.3违约赔偿的计算与支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖地11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密条款的赔偿13.合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任与义务14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的修订14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包项目包括但不限于：土方工程、地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能化工程、通风与空调工程、消防工程等。1.2承包工程量依据双方确认的工程量清单和施工图纸计算。工程量清单作为本合同附件，具有同等法律效力。1.3承包质量标准按照国家标准、行业标准和地方标准执行，同时满足设计文件和本合同约定的质量要求。第二条服务内容与要求2.1服务项目包括：施工图纸会审、施工组织设计、施工现场管理、工程质量控制、工程进度协调、工程验收等。2.2服务时间自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.3服务质量要求：确保工程按期完成，质量达到约定的标准，安全无事故。第三条合同价格与支付3.1合同总价按照双方确认的工程量清单和单价计算。单价依据市场行情和双方协商确定，具有竞争力。3.2支付方式：按工程进度分阶段支付。具体支付比例和时间双方协商确定。3.3支付进度：每完成一个阶段的工程，经双方验收合格后，支付相应阶段的工程款。第四条工期与进度4.1计划工期依据施工图纸、工程量清单和双方协商确定。具体工期在合同中约定。4.2进度要求：按照施工组织设计和国家相关规定，确保工程按期完成。4.3工期延误的处理：由于承包商原因导致工期延误，应当按照合同约定支付违约金；由于不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方协商解决。第五条施工材料与设备5.1材料质量标准：材料必须符合国家、行业和地方标准，同时满足设计文件和本合同约定的质量要求。5.2设备要求：设备必须符合国家、行业和地方标准，具有合格证书和安装、使用说明书。5.3材料供应与验收：材料和设备由承包商负责供应，并提供相关证件。发包人有权对材料和设备进行验收，不符合要求的，承包商应予以更换或修复。第六条施工安全与环保6.1安全措施：承包商应按照国家和地方安全生产法律法规、施工现场安全标准化的要求，制定并落实施工安全措施。6.2环保要求：承包商应按照国家和地方环境保护法律法规的要求，做好施工现场的环境保护工作。6.3安全事故的处理：发生安全事故，承包商应立即报告发包人和有关部门，并按照有关规定处理。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：合同履行过程中，因设计变更、工程量增减、政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方可以协商变更。8.2解除条件：合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。8.3变更与解除的程序：变更或解除合同，应当签订书面协议，经双方盖章确认后生效。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为：双方违反合同约定，影响合同正常履行的，应当承担违约责任。9.2赔偿责任：违约方应当赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失、名誉损失等。9.3违约赔偿的计算与支付：赔偿金额根据双方约定或损失实际情况确定，违约方应在规定时间内支付赔偿金。第十条争议解决10.1争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，双方可以协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。10.2争议解决机构：如选择调解，可以向合同签订地的人民调解委员会申请调解；如选择仲裁，可以向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.3诉讼管辖地：如双方约定仲裁，则仲裁裁决具有终局效力；如双方未约定仲裁，则任何一方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同约定的工程竣工验收合格后，合同终止。11.3合同解除条件：合同履行过程中，经双方协商一致，可以解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容：合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、施工图纸等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。12.3违反保密条款的赔偿：违反保密条款的一方应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的转让13.1转让条件：合同履行期间，未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序：如需转让，应当书面通知对方，并经对方同意。13.3转让后的责任与义务：转让后的合同主体应当继续履行原合同约定的权利和义务。第十四条其他条款14.1合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的修订：合同履行过程中，如有需要修改或补充的事项，经双方协商一致，可以修订。14.3合同的附件：本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术要求等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有承包工程的工程量，包括项目名称、项目数量、单位、工程单价和总价。附件二：施工图纸包括所有施工项目的详细图纸，标明施工细节、材料要求、工艺流程等。附件三：技术要求详细列出工程的技术要求，包括材料标准、施工工艺、质量标准等。附件四：施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、安全措施等。附件五：材料供应合同详细列出材料供应的范围、质量标准、供应时间、验收标准等。附件六：设备租赁合同详细列出设备租赁的型号、数量、租赁时间、租金、维修责任等。附件七：付款计划列出合同付款的时间、比例、条件等。附件八：工程验收标准详细列出工程验收的标准和程序。附件九：安全事故处理程序详细列出发生安全事故时的处理程序和责任分配。附件十：保密协议详细列出保密内容、保密期限和违约责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.承包商未按合同约定完成工程。2.承包商提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。3.承包商未按合同约定的时间完成工程。4.发包人未按合同约定支付工程款。5.发包人未按合同约定提供施工条件。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付合同总价一定比例的违约金。3.违约方造成对方其他损失的，应予以赔偿。示例说明：若承包商未按合同约定完成工程，导致发包人遭受经济损失，承包商应承担相应的经济损失和违约金。说明三：法律名词及解释：1.承包商：指承担工程承包的一方。2.发包人：指委托工程承包的一方。