2024年定制版水电施工劳务分包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年定制版水电施工劳务分包合同版B版本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4分包工作内容2.合同双方2.1分包单位信息2.1.1分包单位名称2.1.2分包单位地址2.1.3分包单位联系方式2.2发包单位信息2.2.1发包单位名称2.2.2发包单位地址2.2.3发包单位联系方式3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度与时间节点4.工期与进度4.1合同工期4.2关键节点工期4.3进度计划与报告5.劳务人员与管理5.1劳务人员配备5.2技能与资质要求5.3管理架构与职责6.质量与安全6.1工程质量标准6.2质量控制与检查6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备使用与管理8.知识产权与保密8.1知识产权保护8.2保密条款9.违约责任与赔偿9.1违约行为9.2赔偿责任与计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点与法院11.合同的变更与终止11.1合同变更条件11.2合同终止条件12.合同的解除与退出12.1解除合同的条件12.2退出合同的程序与责任13.一般条款13.1合同的生效、修改与解除13.2通知与送达13.3不可抗力13.4合同的保管与复印件14.其他条款14.1附件14.2补充协议14.3合同签订日期与版本号第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程名称：2024年定制版水电施工工程1.2工程地点：具体施工地点1.3工程规模：根据工程量清单确定的工程规模（1）水电施工图设计及施工方案制定；（2）水电管线铺设、设备安装及相关调试；（3）水电工程验收及保修期内维修等工作。第二条合同双方2.1分包单位信息2.1.1分包单位名称：X水电施工有限公司2.1.2分包单位地址：市区路号2.2发包单位信息2.2.1发包单位名称：X房地产开发有限公司2.2.2发包单位地址：市区路号第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币X元整（大写：X元整）3.2价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格，具体调整方式由双方另行签订补充协议约定。3.3支付方式：银行转账3.4支付进度与时间节点：（1）合同签订后七个工作日内，发包单位支付分包单位总额的30%；（2）工程进度达到50%时，发包单位支付分包单位总额的30%；（3）工程验收合格后，发包单位支付分包单位总额的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，在保修期内无质量问题的情况下，分包单位开具保修期满证明后支付。第四条工期与进度4.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，总工期为X日。4.2关键节点工期：双方约定工程进度的重要节点，具体工期要求由双方另行签订补充协议约定。4.3进度计划与报告：分包单位应按照合同约定的工期制定详细的进度计划，并定期向发包单位报告工程进度。第五条劳务人员与管理5.1劳务人员配备：分包单位应按照工程需求配备足够数量的熟练工人及相关技术人员，确保工程顺利进行。5.2技能与资质要求：分包单位的劳务人员应具备相应的技能和资质，如电工证、焊工证等。5.3管理架构与职责：分包单位应设立项目管理团队，明确各成员的职责，确保工程高效、顺利进行。第六条质量与安全6.1工程质量标准：分包单位应按照国家和行业标准完成工程，确保工程质量符合合同要求。6.2质量控制与检查：分包单位应建立健全质量控制体系，定期进行质量自检、互检和专检，确保工程质量。6.3安全事故处理：如发生安全事故，分包单位应立即采取措施防止事故扩大，并报告发包单位及相关部门，按责任划分承担相应责任。第八条知识产权与保密8.1知识产权保护：分包单位应保证其分包的工程不侵犯他人的知识产权，如发生知识产权纠纷，分包单位应承担全部责任。8.2保密条款：分包单位应对发包单位的商业秘密和合同内容予以保密，未经发包单位书面同意，分包单位不得向第三方披露。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.2赔偿责任与计算方式：违约方的赔偿责任包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失等，具体赔偿金额由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会仲裁，或者向合同约定的法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点与法院：双方约定仲裁地点为市，诉讼地点为市区人民法院。第十一条合同的变更与终止11.1合同变更条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，需变更合同的，双方可协商一致变更。11.2合同终止条件：合同履行完毕、双方解除合同关系或合同约定的终止条件出现。第十二条合同的解除与退出12.1解除合同的条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方均可解除合同。12.2退出合同的程序与责任：一方退出合同，应提前X日通知对方，并按照合同约定承担退出合同的责任。第十三条一般条款13.1合同的生效、修改与解除：合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致可修改或解除。13.2通知与送达：双方可以通过书面形式通知对方，通知到达对方即为生效。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。13.4合同的保管与复印件：双方均应妥善保管合同正本，合同复印件具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1附件：合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术参数等。14.2补充协议：双方在合同履行过程中，可以签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。14.3合同签订日期与版本号：本合同签订日期为2024年，版本号为B版。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。2.施工图纸：包括水电施工的全套图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。3.技术参数：列明工程所需材料、设备的技术参数和要求。4.施工方案：详细描述施工的具体步骤、方法和要求。5.质量验收标准：明确工程质量的验收标准和流程。6.安全防护措施：列明工程施工期间的安全防护措施和要求。7.材料供应合同：如涉及材料供应，需提供材料供应合同副本。8.设备租赁合同：如涉及设备租赁，需提供设备租赁合同副本。9.劳务人员名单：列明参与工程施工的劳务人员名单、资质证书等信息。10.进度计划表：详细列出工程各阶段的进度计划。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期交付工程：分包单位未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。违约责任为支付违约金，违约金计算方式为合同总价的一定比例。示例：分包单位逾期交付工程，需支付合同总价5%的违约金。2.工程质量不符合约定：分包单位完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。违约责任为修复不合格工程，并支付违约金。示例：分包单位完成的工程存在质量问题，需修复并支付合同总价3%的违约金。3.未经许可的变更：分包单位未经发包单位许可，擅自变更工程内容或规模，视为违约。违约责任为支付违约金，并按照原约定完成工程。示例：分包单位未经许可变更工程，需支付合同总价2%的违约金。4.违反保密义务：分包单位泄露发包单位的商业秘密或合同内容，视为违约。违约责任为支付违约金，并承担相应的法律责任。示例：分包单位泄露发包单位的商业秘密，需支付合同总价1%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按