2024工程总承包管理合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024工程总承包管理合同范本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期违约责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议处理6.材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备质量7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4法律适用12.5争议解决13.合同附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3材料设备清单13.4其他重要文件14.合同签订日期及签字盖章页第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程所在地的详细地址。1.3工程规模：工程的总体规模，包括工程占地面积、建筑总面积等。1.4工程内容：工程的详细建设内容，包括建筑、安装、装修等。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定的承担工程发包义务的法人或其他组织。2.2承包人：指合同中约定的承担工程承包义务的法人或其他组织。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程建设的所有费用。3.2价格调整：因市场行情变化、政策调整等原因导致工程造价发生变化的，双方可按合同约定的价格调整方式进行调整。3.3支付方式：双方约定的支付工程价款的方式，包括预付款、进度款、竣工款等。第四条工程进度4.1施工期限：双方约定的工程竣工交付的期限。4.2工程进度计划：承包人应向发包人提交详细的工程进度计划，并按照计划进行施工。4.3延期违约责任：承包人未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：工程应符合的国家标准、行业标准和地方标准。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量争议处理：对于工程质量的争议，双方可按合同约定的方式进行处理。第六条材料与设备6.1材料设备供应：发包人应按照合同约定提供工程所需的原材料、设备等。6.2材料设备验收：承包人应按照合同约定对发包人提供的材料设备进行验收。6.3材料设备质量：发包人提供的材料设备应符合国家相关标准，保证工程质量。第八条变更与解除8.1合同变更：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同内容的，双方可协商一致，签订变更协议。8.2合同解除：合同履行过程中，发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。9.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决：合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决。10.2调解解决：协商不成时，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。10.3仲裁解决：调解不成的，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。10.4诉讼解决：仲裁不成或者仲裁裁决不服的，可在合同签订地或者工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同终止：合同履行完毕或者合同解除后，合同即终止。第十二条其他条款12.1保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密。12.2知识产权保护：发包人提供的工程设计、技术资料等知识产权，未经发包人许可，承包人不得擅自使用。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方可协商解决。12.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.5争议解决：本合同争议的解决方式，按照第十条的约定执行。第十三条合同附件13.1工程图纸：合同附件中包含的工程图纸，是合同的重要组成部分。13.2技术说明书：合同附件中包含的技术说明书，是合同的重要组成部分。13.3材料设备清单：合同附件中包含的材料设备清单，是合同的重要组成部分。13.4其他重要文件：合同附件中包含的其他重要文件，是合同的重要组成部分。第十四条合同签订日期及签字盖章页本合同一式两份，双方各执一份。合同的签订日期和签字盖章页作为合同的组成部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，以及与工程相关的其他图纸。图纸应清晰、完整，足以指导施工。附件说明：工程图纸是工程建设的依据，承包人应严格按照图纸进行施工。附件二：技术说明书详细要求：技术说明书应包括工程的设计原理、技术参数、材料要求等详细技术信息。附件说明：技术说明书用于指导工程的施工和材料设备的选用，承包人应遵循说明书的要求。附件三：材料设备清单详细要求：材料设备清单应包括工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量等信息。附件说明：材料设备清单用于明确发包人提供的材料设备，承包人应根据清单进行验收和使用。附件四：其他重要文件详细要求：其他重要文件应包括与工程相关的许可证书、验收标准、施工方案等。附件说明：其他重要文件用于指导和规范工程的施工过程，承包人应认真执行。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定完成工程的行为。2.发包人未按合同约定支付工程价款的行为。3.承包人使用发包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准。4.发包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：1.承包人未按合同约定完成工程的，应按照合同约定的违约金条款支付违约金。2.发包人未按合同约定支付工程价款的，应按照合同约定的延期付款违约金条款支付违约金。3.承包人使用发包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准的，应承担修复或者重新采购的费用。4.发包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准的，发包人应承担修复或者重新采购的费用，并支付承包人因此造成的损失。示例说明：如果承包人未能在合同约定的工期内完成工程，根据合同约定的违约金条款，承包人应支付违约金。如果发包人未能按合同约定支付工程价款，根据合同约定的延期付款违约金条款，发包人应支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约金：指一方未履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的