水电消防工程2024年度分包施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME水电消防工程2024年度分包施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3工程量及工程进度第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条施工质量与标准4.1施工质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施第五条施工安全与环保5.1安全生产要求5.2安全防护措施5.3环保规定及实施第六条合同工期6.1工期要求6.2工期延误及赔偿6.3提前完成工程的奖励第七条技术支持和配合7.1发包方的技术支持7.2承包方的技术要求7.3分包方的技术实施第八条变更与调整8.1工程变更程序8.2变更内容的确定8.3变更价的计算与支付第九条违约责任9.1违约行为及责任9.2违约赔偿金额的计算9.3违约解决方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件及后续处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性13.3附件的补充说明第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律、法规变化14.3合同解除及赔偿第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述本合同项下的工程是指位于具体工程地点的水电消防工程，包括但不限于消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统等。2.2分包工程范围分包方应按照合同约定完成包括但不限于消防管道安装、消防设备安装、消防设施调试、消防验收等分包范围内的全部工作。2.3工程量及工程进度具体工程量及工程进度安排详见合同附件，分包方应严格按照约定的工程进度完成工作。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指分包方完成分包范围内所有工作所应得到的报酬，具体金额以附件形式明确。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，可以按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3付款方式及进度付款方式及进度按照合同附件中的付款计划执行，发包方应在分包方完成相应工程量并经验收合格后支付相应款项。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求分包方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2质量验收标准工程验收应按照相关法律法规、行业标准及合同约定的质量验收标准进行。4.3质量保障措施分包方应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制，并承担因质量问题导致的一切责任。第五条施工安全与环保5.1安全生产要求分包方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及合同约定的安全生产要求进行施工。5.2安全防护措施分包方应制定并落实安全防护措施，确保施工现场的安全。5.3环保规定及实施分包方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，防止环境污染。第六条合同工期6.1工期要求分包方应按照合同约定的工期完成工程，具体工期要求见合同附件。6.2工期延误及赔偿分包方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。6.3提前完成工程的奖励分包方如提前完成工程，按照合同约定的奖励条件，发包方将给予相应的奖励。第八条变更与调整8.1工程变更程序任何一方提出工程变更时，应向对方提交书面变更通知，并说明变更的内容和理由。变更需经双方协商一致后方可实施。8.2变更内容的确定变更内容应包括工程范围、工程量、工程进度、合同价格等方面的调整。变更内容需在合同附件中明确。8.3变更价的计算与支付变更价的计算和支付按照双方协商确定的价格执行，发包方应在分包方完成变更工程量并经验收合格后支付相应款项。第九条违约责任9.1违约行为及责任任何一方违反合同的约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿对方因此造成的损失、延误工程进度等。9.2违约赔偿金额的计算违约赔偿金额的计算按照合同约定的计算方法执行，或根据双方协商确定的金额计算。9.3违约解决方式违约争议应通过协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.2争议解决机构双方约定，争议解决机构为具体指明的仲裁委员会。10.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为具体指明的法院或仲裁委员会所在地，适用法律为合同签订地的法律法规。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同终止条件及后续处理合同终止条件见合同附件，合同终止后的后续处理按照合同附件中的约定执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任如一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单详见合同附件，附件是合同不可分割的部分，具有同等法律效力。13.2附件的有效性附件的有效性以双方签字盖章为准，附件的修改和补充需经双方协商一致。13.3附件的补充说明附件的补充说明见合同附件，补充说明是对附件的进一步明确和解释。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律、法规变化合同签订后，如因法律、法规的变化导致合同内容不合法，双方应按法律规定及时调整合同内容。14.3合同解除及赔偿合同解除的条件见合同附件，合同解除后的赔偿按照合同附件中的约定执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同履行或对合同履行进行监督、检查、评估、审计等行为的第三方主体。1.2第三方介入的范围包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等，以及其他经甲乙方同意的第三方。第二条第三方介入的职责和权利2.1第三方介入的职责第三方介入的职责是按照合同约定或甲乙方的要求，对合同履行进行监督、检查、评估、审计等行为，确保合同的顺利履行。2.2第三方介入的权利第三方介入有权根据合同约定或甲乙方的要求，获取与合同履行相关的信息、资料，对合同履行进行调查、检查、评估、审计等。2.3第三方介入的独立性第三方介入应保持独立性，不受甲乙方的不当影响，按照客观、公正、公平的原则进行介入行为。第三条第三方介入的限度和责任3.1第三方介入的限度第三方介入应限于合同约定或甲乙方同意的范围内，不得超出其职责和权利范围。3.2第三方介入的责任第三方介入应对其介入行为的结果承担责任，其责任范围限于其职责和权利范围内。3.3第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额应根据合同约定或甲乙方的要求确定，如无明确约定，第三方介入的责任限额以其介入行为的性质、严重程度、因果关系等因素确定。第四条甲乙方的义务和责任4.1甲乙方的义务甲乙方应按照合同约定，配合第三方介入的监督、检查、评估、审计等行为，提供相关信息、资料，接受调查、检查、评估、审计等。4.2甲乙方的责任甲乙方应对第三方介入的监督、检查、评估、审计等行为结果承担责任，如第三方介入的行为超出其职责和权利范围，甲乙方不承担责任。第五条第三方介入的费用和支付5.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙方根据合同约定承担，具体费用标准和支付方式见合同附件。5.2第三方介入费用的支付甲乙方应在第三方介入行为完成后，按照合同约定或双方协商确定的金额支付第三方介入费用。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更第三方介入的变更应按照合同约定或甲乙方的要求进行，变更内容应明确、具体。6.2第三方介入的终止第三方介入的终止条件见合同附件，终止第三方介入后，甲乙方应按照合同约定或双方协商确定的方式处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概述详细描述工程地点、工程规模、工程内容等基本信息。附件二：分包工程范围具体列举分包方应完成的工程范围和具体工程量。附件三：合同总价包括工程总价、付款计划、价格调整机制等。附件四：施工质量要求及验收标准详细描述施工质量要求、验收标准及质量保障措施。附件五：施工安全与环保列举施工安全要求、安全防护措施、环保规定及实施要求。附件六：合同工期包括工期要求、工期延误及赔偿、提前完成工程的奖励等。附件七：技术支持和配合详细描述发包方和承包方的技术支持内容和配合方式。附件八：变更与调整包括工程变更程序、变更内容的确定、变更价的计算与支付等。附件九：违约责任列举违约行为及责任、违约赔偿金额的计算、违约解决方式等。附件十：争议解决包括争议解决方式、争议解决机构、诉讼或仲裁地点及适用法律等。附件十一：合同的生效、变更和终止详细描述合同生效条件、合同变更程序、合同终止条件及后续处理等。附件十二：保密条款包括保密内容、保密期限、泄密责任等。附件十三：合同的附件清单列举合同附件的名称、数量、版本等信息。附件十四：第三方介入详细描述第三方介入的职责、权利、限度和责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：分包方未按照合同约定的时间完成工程。2.工程质量不达标：分包方完成的工程质量不符合合同约定的质量要求。3.安全违规：分包方在施工过程中存在安全隐患或发生安全事故。4.环保违规：分包方在施工过程中违反环保规定，造成环境污染。5.未按约定提供技术支持或配合：发包方或承包方未按合同约定提供技术支持或配合。6.未按约定支付款项：甲乙方未按合同约定的时间、金额支付款项。违约责任认定标准：1.工期延误：根据合同附件中的工期延误及赔偿条款进行认定。2.工程质量不达标：根据合同附件中的施工质量要求及验收标准进行认定。3.安全违规：根据合同附件中的施工安全与环保条款进行认定。4.环保违规：根据合同附件中的施工安全