二零二四年度上海市污水处理厂建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度上海市污水处理厂建设工程施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保措施6.3安全事故处理第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1发包人的违约8.2承包人的违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼9.3争议解决的时间限制第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同终止第十一条合同的附件11.1附件列表11.2附件的效力第十二条其他条款12.1合同的保密12.2法律的适用12.3合同的传递第十三条合同的监督与检查13.1监督机构13.2检查权13.3检查结果的处理第十四条合同的最终解释权14.1解释权归属14.2合同修订版本14.3合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人为上海市污水处理厂建设工程的业主或者其合法授权的代表，具有合同履行能力的法人或其他组织。1.2承包人承包人为（承包人名称），具有合同履行能力的法人或其他组织，按照合同约定承担工程的施工任务。1.3工程工程指上海市污水处理厂建设工程，包括所有的土建、安装、调试、培训、保修等工作。1.4施工期施工期指合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止的期限。第二条合同范围与内容2.1工程范围工程范围包括上海市污水处理厂建设工程的所有施工内容，具体详见工程量清单。2.2施工内容施工内容包括但不仅限于：土建工程、安装工程、调试与试运行、培训、保修等。2.3工程量清单工程量清单详细列出了工程的所有项目，包括项目的名称、数量、规格、质量要求等，详见附件。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，包括所有施工内容的价格。3.2价格调整价格调整按照合同约定的调价公式和调价条件进行。3.3支付方式支付方式为分期支付，具体支付时间、支付比例和支付方式详见合同付款条款。第四条施工进度与工期4.1施工计划承包人应按照合同约定的时间节点完成工程的施工，具体施工计划详见附件。4.2工期延误工期延误指承包人未按照合同约定的时间节点完成工程的施工。工期延误的处理按照合同约定的条款进行。4.3提前完成奖励提前完成指承包人按照合同约定提前完成工程的施工。提前完成奖励的计算和支付按照合同约定的条款进行。第五条工程质量与标准5.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2质量控制承包人应建立健全的质量控制体系，确保工程质量符合合同约定的要求。5.3质量争议解决工程质量争议的解决按照合同约定的条款进行，争议解决过程中，双方应积极合作，提供必要的资料和证据。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求承包人应严格按照国家安全生产法律法规的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环保措施承包人应严格按照国家环保法律法规的要求，做好施工现场的环保工作。6.3安全事故处理安全事故的处理按照合同约定的条款进行，双方应积极配合，及时报告，妥善处理。第八条违约责任8.1发包人的违约发包人如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。发包人迟延支付价款的，应按迟延支付金额的日利率支付滞纳金。8.2承包人的违约承包人如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。承包人迟延完成工程的，应按迟延完成部分工程价值的日利率支付违约金。8.3违约赔偿因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额根据损失的大小、违约方的过错程度等因素确定。第九条争议解决9.1争议的解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁委员会进行仲裁。9.2仲裁或诉讼如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如选择诉讼，双方应遵守诉讼程序，按照法院的判决执行。9.3争议解决的时间限制双方在发生争议后，应在本合同约定的时间内提出争议解决请求。如果超过该时间，则对方有权拒绝解决争议。第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的附件、补充协议等均为合同的有效组成部分。10.2合同修改合同的修改或补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。合同终止后，双方应按照合同约定的方式处理与工程有关的剩余事项。第十一条合同的附件11.1附件列表附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范、合同付款条款等。11.2附件的效力附件与合同具有同等的法律效力。合同附件的修改或补充，应按照合同修改的程序进行。第十二条其他条款12.1合同的保密双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2法律的适用本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同的传递合同的传递应采用书面形式，并通过邮政、快递等可追溯的邮寄方式。双方确认收到合同文本的时间为合同的生效时间。第十三条合同的监督与检查13.1监督机构双方应设立监督机构，对工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督与检查。13.2检查权监督机构有权对施工现场进行定期或不定期的检查，承包人应予以配合。13.3检查结果的处理检查结果如有问题，监督机构有权要求承包人立即整改。承包人应在规定时间内完成整改，并承担因整改产生的费用。第十四条合同的最终解释权14.1解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同修订版本合同的修订版本应由双方共同签署，并加盖公章。14.3合同的语言版本本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等的法律效力（如有）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的，为完成工程所需的咨询、设计、施工、监理、检测、材料供应等服务的提供者。1.2第三方介入包括但不限于：中介机构、咨询公司、设计院、施工单位、监理机构、检测机构、材料供应商等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的范围、服务内容、服务质量要求、费用等。2.2甲乙双方应在与第三方签订合同时，明确第三方的责任、权利和义务，以及第三方介入的时间、地点、方式等。2.3甲乙双方应将第三方介入的相关合同、协议、文件等提交给对方备案。第三条第三方介入的责任及限额3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供合格的服务，确保工程的质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方应对其提供的服务承担责任。如因第三方原因导致工程质量、安全等问题，由第三方承担相应的责任。3.3甲乙双方应与第三方明确责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第四条第三方介入的支付及结算4.1甲乙双方应与第三方明确支付方式、支付时间、支付金额等。4.2甲乙双方应按照合同约定的时间、金额、方式支付第三方服务费用。4.3第三方服务费用的结算，应按照甲乙双方与第三方签订的合同约定进行。第五条第三方介入的监督与管理5.1甲乙双方应建立健全的第三方介入监督机制，对第三方的工作进行定期或不定期的检查。5.2甲乙双方应按照合同约定，对第三方的工作进行评价，确保第三方的工作满足合同要求。5.3第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关的工作报告、资料、文件等。第六条第三方介入的变更与解除6.1如需变更或解除与第三方的合同，甲乙双方应协商一致，并按照合同约定的程序进行。6.2甲乙双方应与第三方协商一致，并按照合同约定的方式处理因变更或解除合同产生的相关问题。第七条第三方介入的争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁委员会进行仲裁。7.2如第三方之间发生争议，应按照第三方之间的合同约定解决争议。第八条第三方介入的其他条款8.1甲乙双方应与第三方明确合同的有效期、保密条款、知识产权保护等。8.2甲乙双方应与第三方明确合同的解除、终止条件及程序。8.3甲乙双方应与第三方明确违约责任、赔偿限额、争议解决方式等。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出了工程的所有项目，包括项目的名称、数量、规格、质量要求等。附件二：施工图纸包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细展示了工程的设计要求。附件三：技术规范详细规定了工程的质量标准、施工工艺、材料要求等。附件四：合同付款条款明确了付款的方式、时间、比例等。附件五：施工计划详细列出了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件六：工程质量控制计划详细说明了工程质量的控制措施、检测方法等。附件七：安全生产措施详细阐述了工程的安全生产措施、应急预案等。附件八：环保措施详细说明了工程的环保措施、污染物处理方法等。附件九：合同变更协议用于记录合同变更的详细内容，包括变更的原因、时间、影响等。附件十：合同解除协议用于记录合同解除的详细内容，包括解除的原因、时间、影响等。附件十一：安全事故报告用于记录安全事故的详细情况，包括事故的时间、地点、原因、损失等。附件十二：质量争议处理报告用于记录质量争议的详细情况，包括争议的时间、地点、原因、处理结果等。附件十三：竣工验收报告用于记录工程竣工验收的详细情况，包括验收的时间、地点、人员、验收结果等。附件十四：保修条款详细说明了保修的范围、时间、责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.迟延履行：未能按照合同约定的时间完成工程的施工或支付价款。2.擅自变更：未经对方同意，单方面变更合同的内容或解除合同。3.未达质量标准：工程质量不符合合同约定的质量要求。4.安全生产事故：因安全生产管理不善导致的事故。5.环保违规：未能按照合同约定的环保措施进行施工。6.保密泄露：未经对方同意，泄露对方的商业秘密或技术秘密。违约责任认定标准：1.迟延履行：按照迟延履行部分工程价值的日利率支付违约金。2.擅自变更：需承担因变更或解除合同而产生的损失赔偿责任。3.未达质量标准：需按照合同约定的方式进行修复或重新施工，并承担因此产生的费用。4.安全生产事故：根据事故的严重程度，承担相应的赔偿责任。5.环保违规：根据环保法规的要求，承担相应的法律责任。6.保密泄露：根据泄露的程度和影响，承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度上海市污水处理厂建设工程施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程内容定义第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款第三条工程进度与工期3.1工程进度计划3.2工期延误3.3提前完成奖励第四条工程质量与标准4.1工程质量标准4.2质量控制4.3质量争议解决第五条施工材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2安全事故处理6.3环境保护措施第七条变更与调整7.1变更程序7.2变更费用7.3工程量调整第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3法律适用第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条辅助条款12.1合同的翻译12.2不可抗力12.3法律与行政规定第十三条其他条款13.1通知与通讯13.2附则13.3附件第十四条合同的签署与份数14.1签署日期14.2签署地点14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方（1）发包方为上海市污水处理厂的建设单位，具备中华人民共和国法人资格。（2）发包方负责工程项目的立项、审批、资金筹措及工程建设的全面协调管理工作。1.2承包方（1）承包方为承担污水处理厂建设工程施工的单位，具备中华人民共和国法人资格，具备相应的施工资质。（2）承包方负责按照合同约定完成工程项目的施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.3工程内容定义（1）本合同涉及的工程内容包括：污水处理厂主体工程、配套工程、附属工程等。（2）工程项目的具体范围、规模、施工图纸等详见合同附件。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程款、材料款、设备款、人工费、管理费、利润等。2.2支付方式（1）本合同支付方式采用进度付款和最终付款相结合的方式。（2）进度付款：按照工程进度的实际完成情况，发包方按照约定的比例支付承包方工程进度款。（3）最终付款：工程验收合格后，发包方在扣除质量保证金后，支付剩余的合同款项。2.3进度付款（1）进度付款的比例为已完成工程量的70%。（2）进度付款的支付时间：每完成一个阶段的工程，经发包方验收合格后，10日内支付进度款。2.4最终付款（1）最终付款的金额为合同总价款的95%。（2）最终付款的支付时间：工程验收合格，质量保证金扣除后，10日内支付最终付款。第三条工程进度与工期3.1工程进度计划承包方应按照合同约定的工程内容和施工图纸，编制详细的施工进度计划，并提交给发包方审批。3.2工期延误（1）因承包方原因导致工程进度延误的，承包方应支付违约金，违约金为延误工程价值的0.5%。（2）因不可抗力等不可预见因素导致工程进度延误的，双方协商解决。3.3提前完成奖励（1）工程提前完成，经发包方验收合格的，发包方给予承包方提前完成奖励，奖励金额为合同总价款的1%。（2）提前完成奖励的支付时间：工程验收合格后，10日内支付。第四条工程质量与标准4.1工程质量标准（1）本工程质量标准按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及行业相关标准执行。（2）工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起两年。4.2质量控制（1）承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同约定和国家标准。（2）发包方有权对施工现场进行质量检查，对不符合质量标准的部分，承包方应按要求整改。4.3质量争议解决（1）工程质量争议双方协商解决，协商不成的，可以向有关行政部门投诉或者申请仲裁。（2）质量争议的鉴定费用由责任方承担。第五条施工材料与设备5.1材料供应（1）承包方负责采购施工所需的材料，并按照合同约定的时间、数量、质量供应。（2）发包方对承包方采购的材料有异议的，有权要求更换或者退款。5.2设备供应（1）承包方负责采购施工所需的设备，并按照合同约定的时间、数量、质量供应。（2）发包方对承包方采购的设备有异议的，有权要求更换或者退款。5.3材料与设备验收（1）承包方应按照合同约定的标准对材料和设备进行验收，并向发包方提供验收报告。（2）发包方对验收不合格的材料和设备有权要求更换或者退款。第八条违约责任8.1发包方违约（1）发包方未按约定时间支付进度款或最终付款的，应支付违约金，违约金为应付款项的日千分之五。（2）发包方未按约定提供施工条件或干涉承包方正常施工的，应承担因此导致工程进度延误的责任。8.2承包方违约（2）承包方未经发包方同意，擅自更换施工队伍或材料的，应承担违约责任。8.3违约赔偿（1）因一方违约导致合同无法履行，对方有权要求违约方支付合同总价款的10%作为违约赔偿。（2）违约赔偿的最高限额不应超过合同总价款的30%。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序（1）双方同意将争议提交【】仲裁委员会进行仲裁。（2）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自工程验收合格之日起终止。10.2合同变更程序（1）合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更内容与原合同不一致的，以变更协议为准。10.3合同终止条件（1）工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。（2）一方明确表示不履行合同义务，另一方有权解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）双方约定的其他需要保密的信息。11.2保密期限保密信息自知悉之日起，至合同终止后【】年有效。11.3违约保密条款违反保密条款的一方，应支付违约金，违约金为泄露信息造成的损失的赔偿金。第十二条辅助条款12.1合同的翻译12.2不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担责任。12.3法律与行政规定本合同的签订、履行应遵守中华人民共和国法律、行政法规的规定。第十三条其他条款13.1通知与通讯双方应以书面形式相互通知与通讯，通讯地址及联系方式详见合同附件。13.2附则本合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.3附件（1）工程图纸（2）材料、设备清单（3）施工进度计划（4）其他相关文件第十四条合同的签署与份数14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同在【】市签署。14.3合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的个体或组织。1.2第三方包括但不限于：材料供应商、设备供应商、施工分包商、监理机构、检测机构等。1.3第三方介入是指第三方在合同执行过程中，参与或影响合同的履行。第二条第三方介入的协调与管理2.1甲乙双方应确保第三方的介入不影响合同的正常履行。2.2甲乙双方应积极与第三方沟通协调，确保工程进度、质量、安全等方面的顺利推进。2.3甲乙双方应对第三方提供的材料、设备、服务等进行质量控制，确保满足合同要求。第三条第三方责任限额3.1甲乙双方与第三方之间的合同，应明确第三方的责任限额。3.2第三方责任限额包括但不限于：质量、进度、安全等方面的责任。3.3甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中予以明确。第四条第三方违约处理4.1第三方违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。4.2甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，必要时可寻求法律途径解决。4.3第三方违约造成的损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿，赔偿金额不超过合同约定的责任限额。第五条第三方权益保护5.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。5.2甲乙双方应履行合同约定的义务，确保第三方权益的实现。5.3第三方权益受到侵害的，有权要求甲乙双方承担相应的法律责任。第六条第三方合同的管理6.1甲乙双方应将与第三方签订的合同副本提交给对方备案。6.2甲乙双方应定期交换与第三方合同执行情况的信息。6.3甲乙双方应对与第三方合同的履行进行监督，确保合同的顺利实施。第七条第三方合同的变更与解除7.1甲乙双方与第三方协商一致，可以变更或解除与第三方的合同。7.2合同变更或解除应遵循双方签订合同时的约定，必要时需签订书面协议。7.3合同变更或解除不影响甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。第八条第三方引起的争议解决8.1因第三方原因导致甲乙双方发生争议的，甲乙双方应协商解决。8.2协商不成的，甲乙双方可以寻求法律途径解决，包括但不限于仲裁或诉讼。8.3第三方引起的争议，甲乙双方应尽量避免影响工程的正常进行。第九条第三方资料的保密9.1甲乙双方应对与第三方签订的合同及相关资料予以保密。9.2未经第三方同意，甲乙双方不得向他人披露与第三方合同相关的信息。9.3甲乙双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十条第三方评价与监督10.1甲乙双方