二零二四年度城市亮化工程承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市亮化工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包商信息1.2业主信息1.3工程定义第二条工程范围与内容2.1工程主要包括2.2工程不包括第三条工程质量标准3.1质量要求3.2质量验收第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3支付时间表第六条承包商责任与义务6.1承包商责任6.2承包商义务第七条业主责任与义务7.1业主责任7.2业主义务第八条违约责任8.1承包商违约8.2业主违约第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包商信息1.1.1承包商名称：X照明工程有限公司1.1.2承包商地址：省市区路号1.1.3承包商法定代表人：X1.2业主信息1.2.1业主名称：X城市发展集团有限公司1.2.2业主地址：省市区路号1.2.3业主法定代表人：X1.3工程定义1.3.1工程名称：二零二四年度城市亮化工程1.3.2工程地点：省市区1.3.3工程内容：包括但不限于道路照明、建筑照明、景观照明等亮化设施的设计、采购、安装、调试及验收。第二条工程范围与内容2.1工程主要包括2.1.1照明设计：根据业主要求，提供完整的照明设计方案，包括照明效果图、平面图、系统图等。2.1.2设备采购：按照设计方案，采购所需的照明设备及材料。2.1.3安装施工：按照设计方案和技术规范，进行照明设备的安装施工。2.1.4调试验收：工程完成后，进行照明系统的调试和验收，确保工程质量符合合同要求。2.2工程不包括2.2.1工程设计以外的其他咨询、策划服务。2.2.2工程施工以外的其他建筑施工活动。2.2.3工程验收以外的其他后续维护、保养服务。第三条工程质量标准3.1质量要求3.1.1照明设备及材料必须符合国家或行业的相关标准和规定。3.1.2照明工程必须符合设计要求，保证照明效果和质量。3.1.3工程必须通过验收，验收合格后方可交付使用。3.2质量验收3.2.1验收依据：国家或行业的相关标准、规范和设计文件。3.2.2验收程序：工程完成后，由业主组织验收，承包商负责配合。3.2.3验收结果：验收合格，双方签署验收报告；验收不合格，承包商负责整改直至达到验收标准。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1承包商应根据工程内容和规模，制定详细的工程进度计划，并报业主审批。4.1.2工程进度计划包括：各阶段工作的开始和结束时间，关键节点及工期延误的处理方式。4.2工期延误4.2.1因承包商原因导致工期延误，应当按照合同约定承担相应的违约责任。4.2.2因业主原因导致工期延误，应当按照实际情况协商解决。第五条合同价格与支付5.1合同总价5.1.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。5.1.2合同总价包括：工程设计费、设备采购费、安装施工费、调试验收费等。5.2支付方式5.2.1支付方式：银行转账。5.2.2支付对象：承包商。5.3支付时间表5.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价的一定比例作为预付款。5.3.2进度款：按照工程进度计划，业主按阶段完成工程支付相应比例的进度款。5.3.3尾款：工程验收合格并交付使用后，业主支付合同总价的剩余比例作为尾款。第六条承包商责任与义务6.1承包商责任6.1.1承包商应按照合同约定，完成工程的设计、采购、安装、调试及验收等工作。6.1.2承包商应确保工程质量，对工程的质量问题负责修复或更换。6.1.3承包商应承担因自身原因导致的工期延误的责任。6.2承包商义务6.2.1承包商应遵守国家法律法规，严格执行合同约定。6.2.2承包商应按照合同约定的时间和质量要求，完成工程。6.2.3承包商应接受业主的监督和检查，及时解决业主提出的问题。第八条违约责任8.1承包商违约8.1.1承包商未能按照合同约定完成工程，应当支付违约金，违约金为合同总价的一定比例。8.1.2承包商未能按照合同约定保证工程质量，应当承担修复或更换的费用，并支付违约金。8.1.3承包商违反合同约定，导致工期延误，应当承担相应的违约责任。8.2业主违约8.2.1业主未能按照合同约定支付预付款、进度款或尾款，应当按照逾期支付金额支付违约金。8.2.2业主违反合同约定，导致工期延误，应当承担相应的违约责任。第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.1.1不可抗力事件包括：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、骚乱等）、政府行为（如政策调整、强制拆迁等）。9.1.2不可抗力事件发生后，双方应立即协商，采取措施减少损失。9.2不可抗力后果9.2.1因不可抗力事件导致工程无法按照合同约定的时间完成，双方应协商顺延工期。9.2.2因不可抗力事件导致工程增加费用，双方应协商分担。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为：合同签订地人民法院。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.1.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。11.1.2合同变更的内容应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。11.2合同解除11.2.1合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.1.2保密信息不包括公众已知的信息或双方同意公开的信息。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方同意按照本合同第十条的约定解决争议。第十四条其他条款14.1合同附件14.1.1合同附件包括：设计方案、采购清单、施工计划等。14.1.2附件与合同具有同等法律效力。14.2合同修订历史14.2.1合同修订历史应记录在案，双方签字盖章确认。14.2.2最新修订的合同版本为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义1.1.1第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同执行过程的个体或组织。1.1.2第三方包括但不限于：中介方、咨询机构、检验检测机构、融资机构等。1.2第三方责任1.2.1第三方介入本合同后，应按照合同约定承担相应的责任。1.2.2第三方应协助甲乙方完成合同约定的工作，并接受甲乙方的监督。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择2.1.1甲乙方根据合同约定，选择合适的第三方介入。2.1.2甲乙方应确保第三方的选择符合国家法律法规、行业标准和合同约定。2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入前，甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。2.2.2第三方介入后，甲乙方应向第三方提供必要的工作条件和资料。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利3.1.1第三方有权按照合同约定获得相应的报酬。3.1.2第三方有权要求甲乙方提供必要的工作条件和资料。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定完成工作，并保证工作质量。3.2.2第三方应接受甲乙方的监督，及时解决甲乙方提出的问题。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同违约、质量问题或安全事故等事件所应承担的责任限额。4.2第三方责任限额的确定4.2.1第三方责任限额应在第三方与甲乙方签订的书面协议中明确。4.2.2第三方责任限额不应超过其合同报酬的一定比例。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方独立签订合同，第三方对甲乙方不负有任何直接的合同义务。5.2第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更6.1.1第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.1.2合同变更应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入后，如发生争议，甲乙方应与第三方协商解决。7.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的保密条款8.1保密内容8.1.1第三方介入后，第三方应遵守合同约定的保密内容。8.1.2保密信息不包括公众已知的信息或第三方同意公开的信息。第九条第三方介入后的法律适用与争议解决9.1法律适用9.1.1第三方介入后，本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决9.2.1第三方介入后，如发生争议，按照本合同第七条的约定解决争议。第十条附件10.1第三方介入后的合同附件应包括：第三方与甲乙方签订的书面协议、合同变更协议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案附件2：采购清单附件3：施工计划附件4：第三方与甲乙方签订的书面协议附件5：合同变更协议附件6：验收报告附件7：安全事故应急预案附件8：质量保修协议附件9：支付凭证附件10：合同解除协议附件1：设计方案的详细要求和说明设计方案应包括照明效果图、平面图、系统图等，详细说明照明设计的要求、灯具选型、布局、照度标准等。附件2：采购清单的详细要求和说明采购清单应详细列出所需照明设备及材料的信息，包括品牌、型号、数量、单价、总价等。附件3：施工计划的详细要求和说明施工计划应包括工程施工的进度安排、施工队伍安排、施工材料供应计划等，详细说明各阶段的开始和结束时间。附件4：第三方与甲乙方签订的书面协议的详细要求和说明书面协议应明确双方的权利义务、工作内容、报酬、保密条款等。附件5：合同变更协议的详细要求和说明合同变更协议应详细说明变更的内容、原因、影响、报酬等。附件6：验收报告的详细要求和说明验收报告应包括工程验收的结果、存在问题及整改措施等。附件7：安全事故应急预案的详细要求和说明安全事故应急预案应包括安全事故的预防、应急措施、救援预案等。附件8：质量保修协议的详细要求和说明质量保修协议应明确质量保修的范围、期限、保修费用等。附件9：支付凭证的详细要求和说明支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付对象等信息。附件10：合同解除协议的详细要求和说明合同解除协议应明确合同解除的原因、解除后的责任划分等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未能按照合同约定完成工程。2.承包商未能按照合同约定保证工程质量。3.承包商违反合同约定，导致工期延误。4.业主未能按照合同约定支付预付款、进度款或尾款。5.业主违反合同约定，导致工期延误。6.第三方未按照合同约定完成工作。7.第三方未按照合同约定保证工作质量。8.第三方违反合同约定，导致工期延误。违约责任认定标准：1