2024年山西地区JF建设项目施工合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年山西地区JF建设项目施工合同版本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3工程进度款支付方式3.4价格调整机制第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延期费用第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收程序5.3质量保修期限第六条施工组织与管理6.1承包人施工组织与管理6.2发包人职责与配合第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任第十条违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约赔偿金额第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构第十二条合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除程序第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的签订与生效14.4合同的附件与补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：X公司1.1.2发包人地址：X市X区X路X号1.1.3发包人法定代表人：X1.2承包人1.2.1承包人名称：X建设有限公司1.2.2承包人地址：X市X区X路X号1.2.3承包人法定代表人：X第二条工程概况2.1工程名称：山西地区JF建设项目2.2工程地点：X市X区X路X号2.3工程规模：平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2工程款支付方式：按工程进度分阶段支付3.3工程进度款支付方式：每完成一个阶段的工程，发包人应按照实际完成工程量的百分比支付工程进度款3.4价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格第四条合同工期4.1开工日期：2024年X月X日4.2竣工日期：2024年X月X日4.3工期延误及延期费用：如因承包人原因导致工期延误，承包人应支付延期费用，具体费用按合同总价的一定比例计算第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求5.2质量验收程序：工程竣工后，由承包人组织自检，发包人组织验收，双方共同签署验收报告5.3质量保修期限：工程竣工验收合格后，承包人应承担一年的质保期责任第六条施工组织与管理6.1承包人施工组织与管理：承包人应按照施工组织设计进行施工，确保施工安全、进度和质量6.2发包人职责与配合：发包人应提供施工所需的场地、资料、证件等，并负责协调周边关系，确保工程顺利实施第七条安全生产7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，确保施工过程中的安全生产7.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和应急预案进行处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属：发包人拥有工程设计、施工图纸、技术资料等相关知识产权，承包人未经发包人许可不得使用或泄露给第三方8.2侵权责任：如承包人侵犯发包人的知识产权，应承担相应的法律责任，赔偿发包人的损失第九条保密条款9.1保密内容：合同签订过程中及合同履行过程中双方交换的商务、技术、财务等所有信息9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止9.3泄密责任：如因承包人原因导致保密信息泄露，承包人应承担违约责任，赔偿发包人的损失第十条违约责任10.1承包人违约：如承包人未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿发包人的损失10.2发包人违约：如发包人未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿承包人的损失10.3违约赔偿金额：违约方应按照合同总价的一定比例向守约方支付违约赔偿金第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为X市，仲裁机构为X仲裁委员会第十二条合同变更与解除12.1合同变更条件：合同履行过程中，如因不可抗力或其他客观原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同12.2合同解除条件：合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕13.2合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应遵守相关法律法规的规定14.3合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.4合同的附件与补充协议：本合同附件包括合同图纸、技术文件、工程量清单等，补充协议应书面签订，与本合同具有同等法律效力第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸附件二：技术文件附件三：工程量清单附件四：设计方案附件五：施工组织设计附件六：安全生产管理制度附件七：质量保修协议附件八：支付凭证附件九：验收报告附件十：变更协议附件十一：解除协议附件的详细要求和说明：1.合同图纸：应包括工程平面图、立面图、剖面图等，详细表示工程的设计要求和技术参数。2.技术文件：应包括工程设计说明书、施工技术要求、材料规格书等，详细说明工程的技术要求和施工标准。3.工程量清单：应详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，作为工程款支付的依据。4.设计方案：应包括工程的整体设计理念、风格、布局等，供发包人审核。5.施工组织设计：应包括施工进度计划、施工工艺、施工人员配置等，确保施工的顺利进行。6.安全生产管理制度：应包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等，确保施工过程中的安全生产。7.质量保修协议：应包括保修范围、保修期限、保修责任等，明确承包人在质量保修期的责任。8.支付凭证：包括工程进度款支付凭证、违约金支付凭证等，作为支付款项的依据。9.验收报告：包括工程竣工验收报告、质量验收报告等，记录工程的验收情况。10.变更协议：如合同履行过程中发生变更，双方应签订变更协议，明确变更的内容和影响。11.解除协议：如合同履行过程中发生解除，双方应签订解除协议，明确解除的原因和后续处理。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。2.承包人未能按照合同约定的时间提交工程进度款申请。3.发包人未能按照合同约定的时间支付工程款或进度款。4.发包人未能提供施工所需的场地、资料、证件等。5.承包人侵犯发包人的知识产权。6.双方未能履行保密义务，泄露对方的商业秘密。违约责任认定：1.承包人违约：承包人应承担违约责任，赔偿发包人的损失，并支付违约金。2.发包人违约：发包人应承担违约责任，赔偿承包人的损失，并支付违约金。3.违约金计算：违约金按照合同总价的一定比例计算。示例说明：如承包人未能按照合同约定的时间完成工程，导致工期延误，承包人应承担违约责任，支付延期费用，并按照合同总价的一定比例支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：指法律规定的著作权、专利权、商标权等权利。3.保密义务：指合同双方对合同签订过程中及合同履行过程中交换的商务、技术、财务等所有信息予以保密的义务。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用于补偿因违约造成的损失。5.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。6.合同解除：指合同双方按照合同约定或法律规定解除合同关系。7.法律适用：指本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应遵守相关法律法规的规定。1.不可抗力：适用于合同履行过程中因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的情况。2.知识产权：保护发包人的工程设计、施工图纸