2024专项建筑劳务施工总承包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024专项建筑劳务施工总承包协议版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）1.4术语定义2.工程内容及范围2.1工程概述2.2施工范围及内容2.3工程量及工程量清单3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整条件3.3预付款3.4工程进度款3.5竣工结算3.6支付方式及期限4.工程进度及工期4.1施工计划及进度安排4.2工期延误及延期4.3提前完工奖励（如有）5.施工质量及标准5.1施工质量要求5.2质量控制及验收5.3质量问题处理6.材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收7.劳务人员管理7.1劳务人员配置7.2劳务人员培训及管理7.3劳务人员工资福利8.安全生产及环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求及措施9.违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿金额及方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院11.合同的变更、解除与终止11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密信息范围12.2保密期限12.3违约保密条款的赔偿13.合同的生效、终止日期及条件13.1合同生效日期13.2合同终止日期13.3合同终止条件14.其他条款14.1法律适用14.2合同文本及语言14.3附件（如有）第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××公司，地址为：×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××建筑劳务有限公司，地址为：×××市×××区×××路×××号。1.3丙方名称及地址（如有）丙方全称为：×××材料供应有限公司，地址为：×××市×××区×××路×××号。1.4术语定义（1）甲方：指合同中承担发包人义务的当事人。（2）乙方：指合同中承担承包人义务的当事人。（3）丙方：指合同中承担材料供应商义务的当事人。（4）工程：指合同中约定的建筑项目。（5）合同总价：指乙方承担工程所需的全部费用，包括人工费、材料费、设备费等。（6）进度款：指按照工程进度，甲方支付给乙方的工程款。（7）竣工结算：指工程完成后，根据实际完成情况，对乙方进行最终的工程款支付。第二条工程内容及范围2.1工程概述工程名称为：×××住宅小区专项建筑劳务施工项目。2.2施工范围及内容乙方负责该工程的所有建筑劳务施工工作，包括但不限于土建施工、装修施工、水电安装、通风空调安装、消防安装等。2.3工程量及工程量清单具体工程量及工程量清单详见附件一。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价为人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），币种为人民币。3.2价格调整条件（1）工程量发生变化，导致合同总价发生变动的，双方可按实际发生情况进行调整。（2）因政策调整、市场行情变化等原因，导致合同总价发生变动的，双方可按实际情况进行调整。3.3预付款甲方在签订合同后七个工作日内，向乙方支付合同总价30%的预付款，即人民币×××万元整。3.4工程进度款甲方按照乙方提交的项目进度报告，按实际完成工程量支付进度款。3.5竣工结算工程完成后，乙方按照合同约定的工程量和价格向甲方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后七个工作日内进行审核，确认无误后支付剩余款项。3.6支付方式及期限支付方式为银行转账，支付期限为收到乙方提交的相关报告后七个工作日内。第四条工程进度及工期4.1施工计划及进度安排乙方向甲方提交详细的施工计划及进度安排，甲方予以审批。4.2工期延误及延期（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。4.3提前完工奖励（如有）如乙方提前完成工程，甲方按照提前完成的时间，给予乙方一定的奖励。第五条施工质量及标准5.1施工质量要求乙方向甲方保证，工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量控制及验收（1）乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。（2）工程验收分为中间验收和竣工验收，验收标准详见附件二。5.3质量问题处理如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行整改。如乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的整改费用和赔偿责任。第六条材料及设备6.1材料及设备供应乙方负责提供本工程所需的全部材料和设备，并保证材料和设备的质量。6.2材料及设备质量要求乙方提供的材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。6.3材料及设备验收甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，如验收不合格，乙方应在接到通知后七个工作日内进行更换或整改。第八条劳务人员管理8.1劳务人员配置乙方应根据工程需要，配置足够数量的具备相应资质的劳务人员。8.2劳务人员培训及管理乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保其具备熟练的施工技能和安全意识。8.3劳务人员工资福利乙方应按国家相关法律法规规定，按时足额支付劳务人员的工资和福利。第九条安全生产及环保9.1安全生产要求乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和行业标准，制定并执行安全生产规章制度。9.2安全事故处理如工程发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。9.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。第十条违约责任及赔偿10.1违约行为及责任（1）乙方如未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。（2）甲方如未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。10.2赔偿金额及方式违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件三。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼地点及法院合同签订地人民法院具有管辖权，双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。第十二条合同的变更、解除与终止12.1合同变更条件（1）双方同意并签订书面变更协议。（2）变更协议经甲方批准。12.2合同解除条件（1）双方协商一致解除合同。（2）一方违反合同严重违约，对方有权解除合同。12.3合同终止条件工程完成后，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。第十三条保密条款13.1保密信息范围（1）合同内容及相关文件。（2）双方商业秘密及机密信息。13.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务，直至信息成为公开信息或不再具有保密性。13.3违约保密条款的赔偿如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同文本及语言本合同一式两份，双方各执一份，均为同等法律效力。14.3附件（如有）附件包括工程量清单、施工计划、质量标准等，为本合同的组成部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的全部材料、劳务、设备等工程量，包括数量、单价、总价等信息。附件二：施工计划明确工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件三：质量标准详细列出工程质量标准，包括材料、设备、施工工艺等方面的要求。附件四：安全生产及环保措施列出乙方应遵守的安全生产及环保措施，包括管理制度、操作规程等。附件五：违约金计算方式明确违约金的计算方式，包括计算基数、利率、违约金总额等。附件六：保密协议详细列出双方应保密的信息范围、保密期限及违约保密条款的赔偿标准。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方如未按合同约定完成工程，视为违约。甲方有权根据实际情况，要求乙方在规定时间内完成工程，并按合同约定扣除违约金。示例：乙方由于管理不善，导致工程进度严重延误，甲方有权要求乙方在30天内完成工程，并按合同约定扣除违约金。2.甲方如未按合同约定支付款项，视为违约。乙方有权根据实际情况，要求甲方支付应付款项，并按合同约定扣除违约金。示例：甲方未能在约定时间内支付工程进度款，乙方有权要求甲方在10天内支付，并按合同约定扣除违约金。3.乙方提供的材料和设备不符合合同约定质量标准，视为违约。甲方有权要求乙方更换或整改，并按合同约定扣除违约金。示例：乙方提供的钢筋强度不符合合同约定，甲方有权要求乙方在15天内更换符合要求的钢筋，并按合同约定扣除违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的当事人，即工程项目的委托方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的当事人，即工程项目的施工方。3.丙方：指合同中承担材料供应商义务的当事人，即提供材料和设备的一方。4.合同总价：指乙方承担工程所需的全部费用，包括人工费、材料费、设备费等。5.进度款：指按照工程进度，甲方支付